ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave (EIA, DSZ, DÚR)

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR”

Predmetom zákazky je poskytnutie služby: vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu vrátane inžinierskej činnosti pre ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves Bratislava hlavná stanica Podunajské Biskupice (EIA, DSZ, DÚR) v členení:
— zámer pre posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie so zabezpečením záverečného stanoviska MŽP SR,
— dokumentácia stavebného zámeru vrátane zabezpečenia protokolu o vykonaní štátnej expertízy MDVRR SR,
— dokumentácia pre územné rozhodnutie s právoplatným územným rozhodnutím a schvaľovacím rozhodnutím.
Stavba pozostáva zo siedmich samostatných zastávok terminálov integrovanej osobnej prepravy (ďalej len TIOP):
— TIOP č. 1 zastávka Devínska Nová Ves zastávka,
— TIOP č. 2 zastávka Bratislava-Lamačská brána,
— TIOP č. 3 zastávka Bratislava-Patrónka,
— TIOP č. 4 zastávka Bratislava-Mladá garda,
— TIOP č. 5 zastávka Bratislava-Trnávka,
— TIOP č. 6 zastávka Bratislava-Ružinov,
— TIOP č. 7 zastávka Bratislava-Vrakuňa.
Projektovú dokumentáciu (ďalej len PD) požadujeme vypracovať pre každú zastávku TIOP samostatne. Dokumentácia pre posúdenie vplyvov na životné prostredie (ďalej len EIA).
Vypracovať a dodať zámer pre posúdenie vplyvu na životné prostredie so zabezpečením záverečného stanoviska MŽP SR v zmysle § 14 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s tým súvisiacej inžinierskej činnosti.
Správu o hodnotení činností vypracovať až na základe výsledkov zisťovacieho konania MŽP SR a musí obsahovať rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 11 zákona NR SR, č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov primerane k charakteru navrhovanej činnosti.
Závery vyplývajúce z procesu EIA je potrebné zohľadniť v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie (ďalej len PD). Zabezpečením záverečného stanoviska MŽP SR je možné zahájiť práce na ďalšom stupni PD, t.j. dokumentácie stavebného zámeru (ďalej len DSZ) a dokumentácie pre územné rozhodnutie (ďalej len DÚR).
Nakoľko konkrétny typ zabezpečovacieho zariadenia bude známy až po identifikácii úspešného uchádzača príslušného obstarávania, definovať iba všeobecne známe vlastnosti s tým, že ostatné budú doplnené zhotoviteľom stavby.
DSZ:
Vypracovať a dodať DSZ podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov vrátane zabezpečenia protokolu o vykonaní štátnej expertízy s vyjadreným súhlasom MDVRR SR podľa vyhlášky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach. K tomu IČ v prislúchajúcom rozsahu.
Stavebný zámer vypracovať v zmysle záverečného stanoviska MŽP SR v zmysle § 14 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Stavebný zámer musí byť spracovaný v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou veľkého územného celku, ako aj s požiadavkami Objednávateľa, ktorý si vyhradzuje právo odsúhlasiť zámer z hľadiska rozhodujúcich prvkov stavebno-technického návrhu stavby pred predložením na štátnu expertízu.
DSZ musí obsahovať samostatnú prílohu o plnení podmienok záverečného stanoviska MŽP SR a opatrenie na ochranu životného prostredia.
Nakoľko konkrétny typ zabezpečovacieho zariadenia bude známy až po identifikácii úspešného uchádzača príslušného obstarávania, definovať iba všeobecne známe vlastnosti s tým, že ostatné budú doplnené zhotoviteľom stavby.
DÚR s vydaným právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby od príslušného stavebného úradu:
Vypracovať a dodať DÚR ktorá bude obsahovať všetky potrebné náležitosti na získanie právoplatného územného rozhodnutia a vydanie schvaľovacieho rozhodnutia a s tým súvisiacu IČ.
Nakoľko konkrétny typ zabezpečovacieho zariadenia bude známy až po identifikácii úspešného uchádzača príslušného obstarávania, definovať iba všeobecne známe vlastnosti s tým, že ostatné budú doplnené zhotoviteľom stavby.

Termín
Lehota na predkladanie ponúk bola 2013-12-06. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2013-10-21.

Dodávatelia
V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

• • REMING CONSULT a.s.
• • Reming Consult, a.s.

Kto?

• • Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR”

Čo?

• • Poradenské služby pre oblasť dopravných systémov › Inžinierske služby pre oblasť železníc
• • Inžinierske služby › Inžinierske projektovanie

Kde?

• • Slovensko › Bratislavský kraj