Vypracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD), inžinierska činnosť (IČ) a majetkovoprávne vysporiadanie (MPV) pre stavbu: — Diaľnica D1 Bratislava - Senec, rozšírenie na 6-pruh

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Účelom stavby je vybudovať kompletné rozšírenie diaľnice D1 vrátane výmeny konštrukcie vozovky v úseku Bratislava, Vajnory – Senec. Začiatok rozširovaného úseku D1 je v km 13,6 D1 v priestore križovatky Vajnory.
Súčasťou návrhu stavby bude prehodnotenie (minimalizovanie) vybudovania kolektorov od križovatky Vajnory po križovatku Senec a kompletná prestavba diaľničnej križovatky Senec z pôvodnej mimoúrovňovej križovatky osmičkového tvaru na štvorlístkovú. Súčasťou stavby rozšírenia diaľnice D1 bude kompletné rozšírenie diaľnice D1 na 6-pruh aj v križovatke Triblavina. Samotná stavba križovatky Triblavina nebude súčasťou tejto dokumentácie.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2013-08-16. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2013-06-27.

Kto?

• Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Čo?

Kde?

• Slovensko › Západné Slovensko

História obstarávania

Dátum	Dokument
2013-06-27	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2013-08-14	Dodatočné informácie
2013-12-02	Dodatočné informácie

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2013-06-27)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Inžinierske služby pre oblasť diaľnic
Množstvo alebo rozsah: 3 500 000
Celková hodnota obstarávania: 3 500 000 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Služby
Predpis: Európska únia s účasťou krajín GPA
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Inžinierske služby pre oblasť diaľnic 📦

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Verejnoprávna inštitúcia
Názov obstarávateľa: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Poštová adresa: Mlynské nivy 45
Poštové smerovacie číslo: 821 09
Poštové mesto: Bratislava-Ružinov
Kontakt
E-mail: maria.domianova@ndsas.sk 📧
Telefón: +421 258311121 📞
Fax: +421 258311701 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2013-06-27 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2013-08-16 📅
Dátum zverejnenia: 2013-06-29 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2013/S 125-214739
Odkazuje na oznámenie: 2013/S 73-121987
Číslo Ú. v. S: 125
Ďalšie informácie

1) Bod II.3 Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie: Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutia služby: — oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a zákona č. 24/2006 Z.z.- termín dodania navrhne uchádzač (zhotoviteľ), — dokumentácie na stavebné povolenie - termín dodania navrhne uchádzač (zhotoviteľ), — dokumentácie na ponuku - do 2 mesiacov na základe písomnej výzvy objednávateľa, — majetkovoprávne vysporiadanie - termín dodania navrhne uchádzač (zhotoviteľ) najneskôr do 31.12.2017 — inžiniersku činnosť: IČ v rámci procesu EIA – termín dodania navrhne uchádzač (zhotoviteľ). IČ právoplatné stavebné povolenie najneskôr do 31.08.2014; — autorský dozor – predpokladaná lehota 24 mesiacov počas realizácie stavebných prác. 2) doplňujúce informácie k bodu II.2.1: V predpokladanej hodnote zákazky je zahrnutá aj hodnota vrátane všetkých možností a všetkých prípadných predlžení zmluvy formou dodatkov. Pri uzatváraní dodatkov bude verejný obstarávateľ primerane postupovať podľa ustanovení § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 3) Súťažné podklady si záujemca vyžiada na základe písomnej žiadosti v slovenskom jazyku zaslanej na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode I.1. Spôsob prevzatia súťažných podkladov: — osobne na adrese Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, Bratislava na 3. poschodí v kancelárii č. 48 od 03.07.2013 do 12.07.2013 v čase od 09.00 do 11.00 hod., alebo budú zaslané poštou. 4) V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona o verejnom obstarávaní. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 27 zákona o verejnom obstarávaní. Bod 2.1: — požiadavka predložiť vyjadrenie banky sleduje ciel nájsť schopného uchádzača, ktorý si plní finančné záväzky včas a riadne, — podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 zákona o verejnom obstarávaní. Bod 3.1: — uchádzač musí preukázať, že v období od roku 2010 do 2012 poskytol služby podľa bodu 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3. Uchádzač tým preukáže schopnosť zabezpečiť predmet zákazky v plnom rozsahu a požadovanej kvalite na základe predchádzajúcich skúseností. Bod 3.2: — uchádzač preukáže, že osoby zodpovedné za poskytnutie služby v bode 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 majú potrebné vzdelanie, odbornú spôsobilosť a odbornú prax potrebnú na vypracovanie daného predmetu zákazky. Bod 3.3: — od uchádzača sa vyžaduje, aby preukázal, že má k dispozícii strojové a technické vybavenie, ktoré je nevyhnutné pre plnenie predmetu zákazky. Bod 3.4: — verejný obstarávateľ požaduje preukázať, či uchádzač má predpoklady na splnenie predmetu zákazky, aj pri zabezpečení plnenia predmetu zákazky tretími osobami.

Ďalšie informácie

1) Bod II.3 Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie:

Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutia služby:

— oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a zákona č. 24/2006 Z.z.- termín dodania navrhne uchádzač (zhotoviteľ),

— dokumentácie na stavebné povolenie - termín dodania navrhne uchádzač (zhotoviteľ),

— dokumentácie na ponuku - do 2 mesiacov na základe písomnej výzvy objednávateľa,

— majetkovoprávne vysporiadanie - termín dodania navrhne uchádzač (zhotoviteľ) najneskôr do 31.12.2017

— inžiniersku činnosť:

IČ v rámci procesu EIA – termín dodania navrhne uchádzač (zhotoviteľ).

IČ právoplatné stavebné povolenie najneskôr do 31.08.2014;

— autorský dozor – predpokladaná lehota 24 mesiacov počas realizácie stavebných prác.

2) doplňujúce informácie k bodu II.2.1: V predpokladanej hodnote zákazky je zahrnutá aj hodnota vrátane všetkých možností a všetkých prípadných predlžení zmluvy formou dodatkov. Pri uzatváraní dodatkov bude verejný obstarávateľ primerane postupovať podľa ustanovení § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

3) Súťažné podklady si záujemca vyžiada na základe písomnej žiadosti v slovenskom jazyku zaslanej na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode I.1. Spôsob prevzatia súťažných podkladov:

— osobne na adrese Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, Bratislava na 3. poschodí v kancelárii č. 48 od 03.07.2013 do 12.07.2013 v čase od 09.00 do 11.00 hod., alebo budú zaslané poštou.

4) V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne:

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 27 zákona o verejnom obstarávaní.

Bod 2.1:

— požiadavka predložiť vyjadrenie banky sleduje ciel nájsť schopného uchádzača, ktorý si plní finančné záväzky včas a riadne,

— podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 zákona o verejnom obstarávaní.

Bod 3.1:

— uchádzač musí preukázať, že v období od roku 2010 do 2012 poskytol služby podľa bodu 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3. Uchádzač tým preukáže schopnosť zabezpečiť predmet zákazky v plnom rozsahu a požadovanej kvalite na základe predchádzajúcich skúseností.

Bod 3.2:

— uchádzač preukáže, že osoby zodpovedné za poskytnutie služby v bode 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 majú potrebné vzdelanie, odbornú spôsobilosť a odbornú prax potrebnú na vypracovanie daného predmetu zákazky.

Bod 3.3:

— od uchádzača sa vyžaduje, aby preukázal, že má k dispozícii strojové a technické vybavenie, ktoré je nevyhnutné pre plnenie predmetu zákazky.

Bod 3.4:

— verejný obstarávateľ požaduje preukázať, či uchádzač má predpoklady na splnenie predmetu zákazky, aj pri zabezpečení plnenia predmetu zákazky tretími osobami.

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Súčasťou návrhu stavby bude prehodnotenie (minimalizovanie) vybudovania kolektorov od križovatky Vajnory po križovatku Senec a kompletná prestavba diaľničnej križovatky Senec z pôvodnej mimoúrovňovej križovatky osmičkového tvaru na štvorlístkovú. Súčasťou stavby rozšírenia diaľnice D1 bude kompletné rozšírenie diaľnice D1 na 6-pruh aj v križovatke Triblavina. Samotná stavba križovatky Triblavina nebude súčasťou tejto dokumentácie.

Trvanie: 0 mesiacov
Referenčné číslo: 30102/10301/27062013.
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

1. podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich osvedčených kópií, požadovaných v bodoch 1.1 až 1.6 a 1.8:

1.1 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme;

1.2 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;

1.3 nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;

1.4 nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

1.5 nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

1.6 je oprávnený poskytnúť službu;

1.7 nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať;

1.8 nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,

1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola

2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok uvedených v bodoch 1.1 až 1.6 a 1.8 nasledovne:

1.9 podľa bodu 1.1 a 1.2: výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;

1.10 podľa bodu 1.3: potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;

1.11 podľa bodu 1.4: potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;

1.12 podľa bodu 1.5: potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace;

1.13 podľa bodu 1.6: dokladom o oprávnení poskytovať službu;

1.14 podľa bodu 1.8; čestným vyhlásením.

1.15 Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie môže nahradiť doklady uvedené v bode 1.9 až 1.14 potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zápise uchádzača do zoznamu podnikateľov. Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných do 17. februára 2013 na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, predloží:

a) platné potvrdenie úradu o zapísaní do zoznamu podnikateľov,

b) čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, podľa § 26 ods. 1 písm. h) bod 1., 2., 3. zákona o verejnom obstarávaní (bod 1.8 podbod 1., 2., 3.).

1.16 Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.9 až 1.14 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením vyhotoveným podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.

1.17 Ak má záujemca/uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla záujemcu/uchádzača.

1.18 Za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Porušenie záväzku, ak ide o bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností alebo bezpečnosť dodávok, možno preukázať aj iným prostriedkom. Lehota podľa odseku 1.7 plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným.

1.19 Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie:

a) Právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,

b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,

c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo

d) iný právoplatný rozsudok súdu.

1.20 Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku 1.7 spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu.

1.21 Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) (bod 1.7) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje verejný obstarávateľ.

1.22 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

1.23 Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch.

Ekonomická a finančná situácia:

2. podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia:

— uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné alebo ekonomické postavenie:

2.1 vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (ďalej jen banka) o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky. Uchádzač predloží potvrdenie banky ako originál alebo ako úradne osvedčenú fotokópiu;

2.2 uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah:

— v takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia,

— túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu,

— osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté;

2.3 skupina dodávateľov (združenie alebo skupina podnikateľov) preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne;

2.4 splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch.

Technické a odborné schopnosti:

3. podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce a technickej alebo odbornej spôsobilosti

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť na poskytnutie služby v zmysle § 28 ods. 1 písm. a), g), j) a k) zákona o verejnom obstarávaní:

3.1 Podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona predložiť zoznam poskytnutých služieb:

3.1.1 v počte min. 2 (dve) rovnakého predmetu zákazky (DSP a DP, DÚR a DSZ) pri stavbách diaľnic a rýchlostných ciest z toho min. 1 (jedna) DSP a DP každá nad 400 000,- EUR bez DPH a min. 1 (jedna) DUR a DSZ každá nad 300 000,- EUR bez DPH zhotovených v rokoch 2010 až 2012,

3.1.2 v počte min. 2 (dve) rovnakého predmetu zákazky (majetkovoprávne vysporiadanie) pri stavbách dopravnej infraštruktúry: stavby diaľnic, rýchlostných ciest, stavby ciest I. a II. triedy, stavby železníc s počtom vlastníkov nad 100 v rokoch 2010 až 2012,

3.1.3 v počte min. 1 (jedna) rovnakého predmetu zákazky (stavebné povolenie) v dopravnej infraštruktúre: stavby diaľnic, rýchlostných ciest, stavby ciest I. a II. triedy, stavby železníc nad 10 000,- eur bez DPH zhotovenej v rokoch 2010 až 2012,

s uvedením názvu poskytnutej služby a stručného opisu, zmluvnej ceny bez DPH, skutočného termínu dodania, názvu alebo obchodného mena zmluvného partnera - jeho sídlo, kontaktnú osobu a telefonické spojenie a e-mail na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa), ak odberateľom:

a) bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,

b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich dodaní.

3.2 Podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona údaje o vzdelaní a odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov a osobitne osôb uchádzača, ktoré budú zodpovedné za plnenie zmluvy na poskytnutie služieb. Uviesť menovité zloženie pracovných skupín, ktoré budú zabezpečovať jednotlivé činnosti:

3.2.1 Pre činnosť Oznámenie 8a, DSP, DP - Uviesť menovité zloženie pracovnej skupiny, ktorá bude zložená z hlavného koordinátora, ktorý bude koordinovať a riadiť celý predmet zákazky a úzko spolupracovať s verejným obstarávateľom (objednávateľom). Pre každú samostatnú časť dokumentácie uviesť hlavného inžiniera projektu a to, hlavného inžiniera projektu pre cestnú časť, hlavného inžiniera projektu pre mostnú časť, hlavného inžiniera projektu pre geologickú časť, hlavného inžiniera projektu pre životné prostredie a osoby zodpovedné za vypracovanie ostatných častí a príloh jednotlivých dokumentácií a to: cesty; mosty; dopravnoinžinierske podklady; inžinierske siete - slaboprúd, silnoprúd, vodárenské objekty, plyn; geodetická časť; cenová časť; geologická časť - inžiniersky geológ, hydrogeológ, geotechnik; pedológia; biota; dendrológia; hluk; exhalácie (emisie); korózie (geoelektrická časť); seizmický prieskum; archeológia.

Doložiť pracovné životopisy členov pracovnej skupiny a fotokópie ich preukazov odbornej spôsobilosti vydané na základe osobitného predpisu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákona č. 215/1995 Z.z. a 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov, zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon), zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP v znení neskorších predpisov, zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, resp. ďalšie doklady o odbornej spôsobilosti opatrené originálom odtlačku a podpisom príslušnej odborne spôsobilej osoby (alebo predloží úradne osvedčené fotokópie) týkajúci sa predmetnej časti dokumentácie.

U členov pracovnej skupiny zodpovedných za cenovú časť, pedológiu, dendrológiu a exhalácie (emisie) postačí predložiť pracovný životopis a úradne osvedčenú kópiu dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní.

Predložený pracovný životopis člena pracovnej skupiny (podpísaný príslušným členom pracovnej skupiny) musí obsahovať minimálne: meno a priezvisko príslušného člena pracovnej skupiny, opis/zoznam odbornej praxe (pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ) a ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi.

V prípade, ak záujemca alebo uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná rovnocenné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu.

Hlavný koordinátor - musí mať odbornú spôsobilosť autorizácia stupňa A2 - Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb) resp. (kategórie inžinierske stavby - dopravné stavby) a prax min. 10 rokov preukázanú pracovným životopisom. Hlavný koordinátor môže súbežne vykonávať funkciu hlavného inžiniera projektu pre cestnú časť. Hlavný koordinátor projektu predloží zoznam poskytnutých zmlúv u ktorých vykonával hlavného koordinátora, minimálne 1 (jednu) rovnakého predmetu zákazky DSP, DP ktorého súčasťou je DRS, DSZ, DÚR pre stavby diaľnic a rýchlostných ciest (smerovo rozdelená minimálne 4-pruhová komunikácia s celkovou šírkou minimálne 22,5 m) za uplynulých 10 rokov.

Hlavný inžinier projektu pre cestnú časť - musí mať odbornú spôsobilosť autorizácia stupňa A2 - Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb) resp. (kategórie inžinierske stavby - dopravné stavby) a prax min. 10 rokov preukázanú pracovným životopisom. Súčasne predloží zoznam poskytnutých zmlúv u ktorých vykonával hlavného inžiniera projektu, minimálne 1 (jednu) rovnakého predmetu zákazky DSP, DP ktorého súčasťou je DRS, DSZ, DÚR pre stavby diaľnic a rýchlostných ciest (smerovo rozdelená minimálne 4-pruhová komunikácia s celkovou šírkou minimálne 22,5 m) za uplynulých 7 rokov.

Hlavný inžinier projektu pre mostnú časť - musí mať odbornú spôsobilosť autorizácia stupňa A2 - Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb) resp. (kategórie inžinierske stavby - dopravné stavby) a prax min. 10 rokov preukázanú pracovným životopisom. Súčasne predloží zoznam poskytnutých zmlúv u ktorých vykonával zodpovedného projektanta minimálne 2 (dve) mostných objektov s dĺžkou min.150 m v rámci vypracovania, DSP, DP ktorého súčasťou je DRS, DSZ, DÚR pre stavby diaľnic a rýchlostných ciest (smerovo rozdelená minimálne 4-pruhová komunikácia s celkovou šírkou minimálne 22,5 m) za uplynulých 7 rokov.

Hlavný inžinier projektu pre geologickú časť - musí mať odbornú spôsobilosti na inžinierskogeologický prieskum a prax min. 10 rokov preukázanú pracovným životopisom. Súčasne predloží zoznam splnených zmlúv u ktorých vykonával hlavného riešiteľa úlohy minimálne 1 (jednu) z podrobného inžinierskogeologického prieskumu realizovaného v rámci DSP pri stavbách dopravnej infraštruktúry: stavby diaľnic, rýchlostných ciest, stavby ciest I. a II. triedy, stavby železníc za uplynulých 10 rokov.

Súčasne sa požaduje pre pracovníka, ktorý bude zabezpečovať hydrogeologickú časť, odborná spôsobilosti na hydrogeologický prieskum a prax min. 10 rokov preukázanú pracovným životopisom. Súčasne predloží zoznam splnených zmlúv minimálne 1 (jednu) z podrobného inžinierskogeologického prieskumu realizovaného v rámci DSP pri stavbách dopravnej infraštruktúry: stavby diaľnic, rýchlostných ciest, stavby ciest I. a II. triedy, stavby železníc za uplynulých 10 rokov.

Hlavný inžinier projektu pre životné prostredie - musí mať odbornú spôsobilosť pre posudzovanie zložiek životného prostredia minimálne v odbore činnosti ochrana prírody a krajiny a oblasti činnosti líniové stavby a prax min. 10 rokov. Súčasne predloží zoznam splnených zmlúv u ktorých vykonával hlavného koordinátora minimálne 2 (dve) pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA na stavbách diaľnic a rýchlostných ciest (smerovo rozdelená minimálne 4-pruhová komunikácia s celkovou šírkou minimálne 22,5 m) za uplynulých 10 rokov.

Zoznam splnených zmlúv hlavného koordinátora, hlavného inžiniera projektu pre cestnú časť, hlavného inžiniera projektu pre mostnú časť, hlavného inžiniera projektu pre geologickú časť, hlavného inžiniera projektu pre životné prostredie musí obsahovať: a) meno a priezvisko hlavného inžiniera projektu; b) názov poskytnutej služby a stručný opis; c) čas plnenia zmluvy, t.j. od - do (mesiac, rok); d) názov alebo obchodné meno odberateľa/objednávateľa a sídlo, resp. zamestnávateľa; e) kontaktnú osobu (meno) zamestnanca odberateľa, resp. zamestnávateľa a tel. č., e-mail, kde je možné si tieto údaje overiť. Uvedené musí byť predložené pre každú časť samostatne.

3.2.2 Pre činnosť MPV - uviesť menovité zloženie pracovnej skupiny, ktorá bude zložená z hlavného koordinátora projektu a osôb zodpovedných za vypracovanie jednotlivých častí MPV: právnik (resp. osoba poskytujúca služby na zmluvu o poskytovaní právnych služieb), geodet (resp. osoba s praxou v katastri nehnuteľností), pracovník so zameraním na aplikáciu údajov v elektronickej forme (operátor), ekonóm.

Od hlavného koordinátora projektu sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie (preukázané úradne osvedčenou kópiou dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní), prax v oblasti MPV pri stavbách dopravnej infraštruktúry: stavby diaľnic a rýchlostných ciest, stavby ciest I. a II. triedy, stavby železníc min. 5 rokov preukázanú pracovným životopisom a zoznamom splnených zmlúv v pozícii hlavného koordinátora min. na 1 projekte v oblasti MPV pri stavbách dopravnej infraštruktúry: stavby diaľnic, rýchlostných ciest I. a II. triedy, stavby železníc za posledných 10 rokov.

Od právnika, sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie (preukazované úradne osvedčenou kópiou dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní) a prax v právnych službách v oblasti práva k nehnuteľnostiam, v trvaní min. 5 rokov preukázané pracovným životopisom. Vyžaduje sa zoznam splnených zmlúv minimálne na 1 (jednom) projekte v oblasti MPV pri stavbách dopravnej infraštruktúry: stavby diaľnic, rýchlostných ciest, stavby ciest I. a II. triedy, stavby železníc za posledných 10 rokov.

Od geodeta, sa vyžaduje predložiť preukaz odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, predložiť potvrdenie o praxi v oblasti majetkovoprávneho vysporiadania v trvaní min. 5 rokov preukázané pracovným životopisom. Vyžaduje sa zoznam splnených zmlúv na 1 (jednom) projekte v oblasti MPV pri stavbách dopravnej infraštruktúry: stavby diaľnic, rýchlostných ciest, stavby ciest I. a II. triedy, stavby železníc za posledných 10 rokov.

Zoznam splnených zmlúv hlavného koordinátora projektu, právnika, geodeta musí obsahovať: a) meno a priezvisko; b) názov poskytnutej služby a stručný opis; c) čas plnenia zmluvy, t.j. od - do (mesiac, rok); d) názov alebo obchodné meno odberateľa/objednávateľa a sídlo, resp. zamestnávateľa; e) kontaktnú osobu (meno) zamestnanca odberateľa, resp. zamestnávateľa a tel. č., e-mail, kde je možné si tieto údaje overiť. Uvedené musí byť predložené pre každú časť samostatne.

U členov pracovnej skupiny pracovník so zameraním na aplikáciu údajov v elektronickej forme (operátor) a ekonóm predloží pracovné životopisy a osvedčené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Predložený pracovný životopis člena pracovnej skupiny (podpísaný príslušným členom pracovnej skupiny musí obsahovať minimálne: meno a priezvisko príslušného člena pracovnej skupiny, opis/zoznam odbornej praxe (pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ) a ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi.

3.2.3 Pre Inžiniersku činnosť - uviesť menovité zloženie pracovnej skupiny, ktorá bude zložená z hlavného koordinátora a osôb zodpovedných za jednotlivé časti inžinierskej činnosti - EIA a stavebné povolenie. Uchádzač predloží pracovné životopisy uvádzaných osôb.

Hlavný koordinátor IČ - musí mať vysokoškolské vzdelanie technického zamerania II. stupňa, prax o vykonaní IČ pre dopravné líniové stavby min. 5 rokov a vyžaduje sa zoznam splnených zmlúv na 1 (jednom) projekte s výkonom IČ na SP pri stavbách dopravnej infraštruktúry, napr. stavby diaľnic, rýchlostných ciest, stavby železníc, rekonštrukcie ciest I., II. a III. triedy za posledných 7 rokov.

Zoznam splnených zmlúv hlavného koordinátora IČ musí obsahovať: a) meno a priezvisko; b) názov poskytnutej služby a stručný opis; c) čas plnenia zmluvy, t.j. od - do (mesiac, rok); d) názov alebo obchodné meno odberateľa/objednávateľa a sídlo, resp. zamestnávateľa; e) kontaktnú osobu (meno) zamestnanca odberateľa, resp. zamestnávateľa a tel. č., e-mail, kde je možné si tieto údaje overiť. Uvedené musí byť predložené pre každú časť samostatne.

3.3 Podľa § 28 ods. 1 písm. j) zákona predložiť vyhlásenie, že má k dispozícii technické vybavenie v dostatočnom množstve a kvalite, potrebné na plnenie zmluvy.

3.4 Podľa § 28 ods. 1 písm. k) uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač poskytujúci služby v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.

Podiel subdodávateľsky zabezpečovaných služieb rozpísať v členení: druh prác, subdodávateľ, hodnota služieb vyjadrená v % (percentách) k ponukovej cene.

3.5 Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité

na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa

§ 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

3.6 Skupina dodávateľov (združenie alebo skupina podnikateľov) preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

3.7 Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch.

Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky: Zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponuky vo výške 150 000 EUR.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú: V zmysle súťažných podkladov.
Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať: Nešpecifikuje sa.
Výkon služby je vyhradený pre konkrétnu profesiu:

— zákon č. 50/1976 Zb.,

— zákon č. 138/1992 Zb.,

— zákon č. 215/1995 Z.z. a 216/1995 Z. z.,

— zákon č. 569/2007 Z. z.,

— zákon č. 24/2006 Z.z.,

— zákon č. 543/2002 Z.z.,

— zákon č. 49/2002 Z. z.

Mená a odborné kvalifikácie zamestnancov ✅

Postup
Lehota viazanosti ponuky: 2014-03-31 📅
Dátum otvárania ponúk: 2013-08-16 📅
Miesto otvárania: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava.
Miesto: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie častí ponúk, označených ako "Ostatné" je neverejné.

Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené; medzi odoslaním oznámenia a otváraním ponúk, označených ako "Kritéria", musí byť aspoň päť pracovných dní. Na otváraní častí ponúk, označených ako "Kritériá" sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená.

Jazyky
Jazyk: slovenčina 🗣️

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 35919001
31797903
Kontakt
Kontaktné miesto: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Mária Domianová

Odkaz
Dátumy
Dátum zverejnenia: 2013-04-13 📅
Identifikátory
Referenčné číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ: 30102/10301/27062013.
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2013/S 73-121987
Ďalšie informácie

1) Bod II.3 Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie:

Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutia služby:

— oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a zákona č. 24/2006 Z.z.- termín dodania navrhne uchádzač (zhotoviteľ),

— dokumentácie na stavebné povolenie - termín dodania navrhne uchádzač (zhotoviteľ),

— dokumentácie na ponuku - do 2 mesiacov na základe písomnej výzvy objednávateľa,

— majetkovoprávne vysporiadanie - termín dodania navrhne uchádzač (zhotoviteľ) najneskôr do 31.12.2017

— inžiniersku činnosť:

IČ v rámci procesu EIA – termín dodania navrhne uchádzač (zhotoviteľ).

IČ právoplatné stavebné povolenie najneskôr do 31.08.2014;

— autorský dozor – predpokladaná lehota 24 mesiacov počas realizácie stavebných prác.

2) doplňujúce informácie k bodu II.2.1: V predpokladanej hodnote zákazky je zahrnutá aj hodnota vrátane všetkých možností a všetkých prípadných predlžení zmluvy formou dodatkov. Pri uzatváraní dodatkov bude verejný obstarávateľ primerane postupovať podľa ustanovení § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

3) Súťažné podklady si záujemca vyžiada na základe písomnej žiadosti v slovenskom jazyku zaslanej na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode I.1. Spôsob prevzatia súťažných podkladov:

— osobne na adrese Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, Bratislava na 3. poschodí v kancelárii č. 48 od 03.07.2013 do 12.07.2013 v čase od 09.00 do 11.00 hod., alebo budú zaslané poštou.

4) V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne:

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 27 zákona o verejnom obstarávaní.

Bod 2.1:

— požiadavka predložiť vyjadrenie banky sleduje ciel nájsť schopného uchádzača, ktorý si plní finančné záväzky včas a riadne,

— podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 zákona o verejnom obstarávaní.

Bod 3.1:

— uchádzač musí preukázať, že v období od roku 2010 do 2012 poskytol služby podľa bodu 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3. Uchádzač tým preukáže schopnosť zabezpečiť predmet zákazky v plnom rozsahu a požadovanej kvalite na základe predchádzajúcich skúseností.

Bod 3.2:

— uchádzač preukáže, že osoby zodpovedné za poskytnutie služby v bode 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 majú potrebné vzdelanie, odbornú spôsobilosť a odbornú prax potrebnú na vypracovanie daného predmetu zákazky.

Bod 3.3:

— od uchádzača sa vyžaduje, aby preukázal, že má k dispozícii strojové a technické vybavenie, ktoré je nevyhnutné pre plnenie predmetu zákazky.

Bod 3.4:

— verejný obstarávateľ požaduje preukázať, či uchádzač má predpoklady na splnenie predmetu zákazky, aj pri zabezpečení plnenia predmetu zákazky tretími osobami.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Poštové mesto: Bratislava 24
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Zdroj: OJS 2013/S 125-214739 (2013-06-27)

Dodatočné informácie (2013-08-14)
Objekt
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Dodatočné informácie

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2013-08-14 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2013-08-23 📅
Dátum zverejnenia: 2013-08-16 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2013/S 158-276113
Odkazuje na oznámenie: 2013/S 125-214739
Číslo Ú. v. S: 158
Zdroj: OJS 2013/S 158-276113 (2013-08-14)

Dodatočné informácie (2013-12-02)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2013-12-02 📅
Dátum zverejnenia: 2013-12-05 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2013/S 236-410211
Číslo Ú. v. S: 236
Zdroj: OJS 2013/S 236-410211 (2013-12-02)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby (>20 nové verejné obstarávania)

Inžinierske služby (18)

Poradenský inžiniering a stavebné služby (6)

Poradenské služby pre oblasť civilného inžinierstva (2)

Poradenské služby pre oblasť dopravných systémov (2)