Vybudovanie Univerzitného vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave

Vybudovanie Univerzitného vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave. Súčasťou dodávky bude: realizácia stavby/stavebná činnosť. Zákazka bude realizovaná v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie a udeleným stavebným povolením. Kompletná realizácia stavby musí byť vykonaná v súlade so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. § 43d).
Účelom stavby je výstavba nového Pavilónu špecializovaných pracovísk UK v Bratislave ako účelového technologického komplexu pre aplikovaný výskum v rámci Projektu zmluvy o NFP budovania Univerzitného vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave. Objekt sa nachádza v areáli Univerzity Komenského v Mlynskej doline v Bratislave.
Nový pavilón dopĺňa existujúcu štruktúru pavilónov UK. Dopravne bude napojený na existujúce vnútroareálové komunikácie a bude mať vybudované príslušné parkovacie plochy.
Objekt bude slúžiť potrebám UK. Hlavným účelom nového pavilónu je vytvorenie podmienok a prostredia pre vedeckú a výskumnú prácu. V 5-tich nadzemných podlažiach a jednom podzemnom sú sústredené laboratória, pracovne a rokovacie miestnosti s potrebným technickým vybavením.
Hmota navrhovaného objektu sa v základných parametroch podriaďuje k existujúcemu susednému komplexu, a hodnotám, ktoré sú zadefinované v ÚP tejto mestskej časti. Celkovo je hmota navrhovaná v horizontálnom členení s hmotovým akcentom, zvýrazňujúcim koncovú polohu stavby. V pôdorysnom návrhu je použitý átriový systém so skráteným átriom, kvôli skráteniu komunikačných väzieb na jednotlivých podlažiach. Navrhovaná podlažnosť objektu je totožná so susednými objektmi v základnej hmote, akcentovaná časť je o jedno podlažia vyššia.
Objekt sa skladá z niekoľkých funkčných a prevádzkových celkov rozdelených do 5 nadzemných a jedného podzemného podlažia.
V 1 podzemnom podlaží sa budú nachádzať technické priestory, laboratória, pracovne a serverovňa.
Na 1 nadzemnom sa nachádza hlavný vstup do budovy Pavilónu špecializovaných pracovísk. Na tomto podlaží sú pracovne, laboratória stavebne pripravené odbytové zariadenie verejného stravovanie bufet a prednášková sála. Vstup je kontrolovaný službou s 24 hodinovým režimom.
Na 2, 3 a 4 nadzemnom podlaží sú pracovne, laboratória a naväzujúce technologické priestory pre laboratória.
Na 5 nadzemnom podlaží sú viacúčelové miestnosti a miestnosť s počítačmi.
Blizsie informacie budu uvedene v suťaznych podkladoch.
Poznamka 1: Pisomne vyzvanie narodny projekt c. OPVaV-2012/4.2/08-RO "Univerzitny vedecky park Univerzity Komenského v Bratislave" je k dispozicii na adrese: http://www.minedu.sk/data/att/4720.pdf Celé znenie priebežnej výzvy vrátane príloh je k dispozícii na adrese: http://www.minedu.sk/priebezna-vyzva-%E2%80%9Evybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-vyskumnych-centier%E2%80%9C-%E2%80%93-opatrenie-42/ />Poznamka 2: Zmluva o poskytnuti NFP je k dispozicii na adrese: http://crz.gov.sk/index.php?ID=916661&l=sk

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2013-07-29. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2013-06-20.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

• Váhostav-SK, a.s.

Kto?

• Univerzita Komenského v Bratislave

Čo?

Kde?

• Slovensko › Bratislavský kraj

História obstarávania

Dátum	Dokument
2013-06-20	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2013-06-25	Dodatočné informácie
2013-07-22	Dodatočné informácie
2014-01-28	Oznámenia o zadaní zákazky

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2013-06-20)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Stavebné práce
Množstvo alebo rozsah: 16 495 000
Celková hodnota obstarávania: 16 495 000 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Práce
Predpis: Európska únia s účasťou krajín GPA
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Stavebné práce 📦

Postup
Typ konania: Užšia súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Verejnoprávna inštitúcia
Názov obstarávateľa: Univerzita Komenského v Bratislave
Poštová adresa: Šafárikovo nám. 6
Poštové smerovacie číslo: 818 06
Poštové mesto: Bratislava-mestská časť Staré mesto
Kontakt
E-mail: jan.lantay@rec.uniba.sk 📧
Telefón: +421 259244581 / 259244506 📞
Fax: +421 259244606 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2013-06-20 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2013-07-29 📅
Dátum zverejnenia: 2013-06-22 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2013/S 120-204755
Odkazuje na oznámenie: 2013/S 100-170917
Číslo Ú. v. S: 120
Ďalšie informácie

1. Dodávka tovarov, ktoré sú súčasťou predmetu plnenia, sú nevyhnutné na realizáciu zákazky na uskutočnenie stavebných prác. Dielo bude zhotovované v zmysle Zmluvnych podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom, (Červená kniha) Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačnych inžinierov (FIDIC), slovensky preklad,SACE 2008. 2. Splnenie podmienok účasti možno v súlade s ust. § 32 ods. 8 zákona preukázať čestným vyhlásením záujemcu. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Ak záujemca preukáže splnenie podmienky/podmienok účasti čestným vyhlásením, do čestného vyhlásenia uvedie konkrétne doklady/dokumenty, prostredníctvom ktorých bude následne preukazovať splnenie podmienky/podmienok účasti, ako aj konkrétne informácie, údaje a dáta, na základe ktorých podmienku/podmienky účasti splna (t. j. konkrétne obraty, konkrétne zmluvy a ich obsah, konkrétny odborný garanti a popis ich skúseností, atď.). V prípade, ak si záujemcovia uplatnia predkladanie dokladov podľa časti III.2.3) bod 3.1 tohto oznámenia čestným vyhlásením, verejný obstarávateľ pred samotným vyhodnotením dokladov môže požiadať záujemcov o ich predloženie v podobe originálov alebo úradne osvedčených kópií z dôvodu objektívneho a nediskriminačného vyhodnotenia splnenia podmienky účasti a následného obmedzenia počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky. 3. Hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia záujemcov podľa § 26 zákona, finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 zákona a technickej alebo odbornej spôsobilosti záujemcov podľa § 28 zákona v intenciách podmienok uvedených v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Posúdenie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa postavenia záujemcov v tomto verejnom obstarávaní sa vykoná z podkladov predložených podľa požiadaviek uvedených v bode III.2.1), III.2.2), III.2.3), tohto oznámenia a v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ si v rámci vyhodnotenia splnenia podmienok účasti vyhradzuje možnosť v súlade s § 33 ods. 6 zákona požiadať záujemcov o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov a teda aj čestného vyhlásenia vždy, keď z predložených dokladov nebude možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje možnosť požiadať záujemcov o predloženie konkrétnych dokladov preukazujúcich splnenie podmienky/podmienok účasti, ktorými by sa preukázala pravdivosťtvrdení uvádzaných v čestnom vyhlásení. Záujemca musí odoslať vysvetlenie alebo požadovane doplnenie predložených dokladov v lehotách stanovených v cit. ustanovení zákona, pokiaľ verejný obstarávateľ neurči dlhšiu lehotu. 4. Užšia súťaž sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len systém EVO) na www.evo.gov.sk. Pre potreby predkladania žiadostí o účasť je nevyhnutná registrácia v systéme EVO (linka: https://evo.gov.sk/evo/qualify/1045_3402_20130614.nsf/dspleafs/skwelcome?OpenDocument ). Žiadosť o účasť predkladá záujemca elektronicky prostredníctvom systému EVO a zároveň v listinnej podobe ako originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti. Obálka so žiadosťou o účasť musí byť označená obchodným menom a adresou záujemcu s označením Neotvárať a heslom Žiadosť o účasť: Univerzitný vedecký park UK v Bratislave Verejný obstarávateľ požaduje, aby žiadosť o účasť, ktorú tvoria potvrdenia, doklady a dokumenty tvoriace obsah žiadosti o účasť a preukazujúce splnenie podmienok účasti, bola vyhotovená a predložená ako v písomnej listinnej podobe, tak aj v elektronickej podobe prostredníctvom systému EVO. Postup záujemcu/uchádzača je upravený v Príručke EVO pre Záujemcu/Uchádzača - Užšia súťaž (verzia2.8.2012 a novšia) a Príručke EVO pre Záujemcu/Uchádzača - Spoločné moduly (verzia 3.4.2013 a novšia), (ďalej len príručky Z/U), ktoré sú zverejnene na portáli EVO www.evo.gov.sk v položke menu Metodické pokyny. Osobné predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti je možné v pracovných dňoch medzi 07:00-15:00 na adrese uvedenej v bode I.1. 5. Podmienkou pre účasť v zadávaní zákazky, a to už aj vo fáze predkladania žiadosti o účasť je zaslanie žiadosti o registráciu do systému EVO prostredníctvom registračného formulára do predmetného zadávania zákazky dostupného na portáli EVO. Po schválení záujemcu verejným obstarávateľom má záujemca prístup do zadávania zákazky a môže formou elektronickej komunikácie požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie, resp. môže elektronicky predkladať žiadosť o účasť. V prípade technických, či iných objektívnych problémov, ktoré neumožnia komunikáciu alebo predložiť žiadosť o účasť a príslušné doklady cez portál EVO, bude zadávanie zákazky prebiehať listinne (písomne), v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, pričom lehoty zostávajú zachovane. Aj v takomto prípade je však nevyhnutná registrácia záujemcov do zadávania zákazky prostredníctvom systému EVO, nakoľko bez nej nebude možné následne záujemcom, ktorých verejný obstarávateľ vyzve na predloženie ponuky elektronicky predkladať ponuky. Elektronická ponuka musí byť predložená v oznámených formátoch kódovania a šifrovania dokumentov a komunikačných formátoch. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ak nedodrží uvedene postupy a obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť. 6. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO si môžu záujemcovia stiahnuť do svojho počítača formulár pre hlásenie poruch (porucha.rtf), ktorý je zverejnený na portáli EVO www.evo.gov.sk v položke menu Hlásenie porúch a formulár elektronicky zaslať na e-mailovú adresu helpdesku: helpdesk_evo@uvo.gov.sk. 7. Verejný obstarávateľ odporúča, aby súčasťou žiadosti o účasťa ponuky bol CD/DVD nosič označený názvom Žiadosť o účasť: Univerzitný vedecký park UK v Bratislave s obsahom kompletnej žiadosti o účasť záujemcu, resp. ponuky uchádzača, ktorý bude určený na účely zverejnenia dokumentov na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. Vo väzbe na zachovávanie mlčanlivosti o obchodnom tajomstve a informáciách označených ako dôverné, záujemca/uchádzač začierni tie časti dokumentov, ktoré považuje za dôverné. 8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje pravo v zmysle § 46 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní zadávanie zákazky zrušiť, ak ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch a v zmysle § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých sa súťaž vyhlásila a nebolo možné ich predvídať. Verejný obstarávateľ sivyhradzuje pravo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny uvádzané v ponukách presiahnu stanovený limit finančných prostriedkov pridelených na predmet zákazky. 9. Vysvetlenie podmienok účasti v tomto verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi najneskôr šesť (6) dni pred uplynutím lehoty na predloženie žiadosti o účasť zverejnením prostredníctvom systému EVO, a všetkým známym záujemcom, za predpokladu, že žiadosť o vysvetlenie je nutné predložiť prostredníctvom systému EVO dostatočne vopred t.j najneskôr do 16.07.2013 do 23:59. V bode IV.3.4 tohto oznámenia je uvedená lehota na predkladanie žiadosti o účasť. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetky náklady a výdavky spojenés prípravou a predložením žiadosti o účasť, dokladov, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti, a iných dokladov súvisiacich s týmto oznámením, ako i spojené s predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. Všetky ďalšie vzájomné práva a povinnosti ako aj všetky formálne, procesné alebo obsahové podmienky verejného obstarávania budú zahrnuté v súťažných podkladoch. 10. Uchádzač, ktorý predloží ponuku, musí mať rovnaké zloženie ako záujemca, ktorý požiadal o účasť, preukázal splnenie podmienok účasti v predmetnej užšej súťaži a následne ho verejný obstarávateľ vyzval na predloženieponuky a poskytol mu prostredníctvom systému EVO súťažné podklady. 11. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo použiť v budúcnosti priame rokovacie konanie podľa § 58 ods. 1 písm. i) resp. j) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie informácie

1. Dodávka tovarov, ktoré sú súčasťou predmetu plnenia, sú nevyhnutné na realizáciu zákazky na uskutočnenie stavebných prác. Dielo bude zhotovované v zmysle Zmluvnych podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom, (Červená kniha) Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačnych inžinierov (FIDIC), slovensky preklad,SACE 2008.

2. Splnenie podmienok účasti možno v súlade s ust. § 32 ods. 8 zákona preukázať čestným vyhlásením záujemcu. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Ak záujemca preukáže splnenie podmienky/podmienok účasti čestným vyhlásením, do čestného vyhlásenia uvedie konkrétne doklady/dokumenty, prostredníctvom ktorých bude následne preukazovať splnenie podmienky/podmienok účasti, ako aj konkrétne informácie, údaje a dáta, na základe ktorých podmienku/podmienky účasti splna (t. j. konkrétne obraty, konkrétne zmluvy a ich obsah, konkrétny odborný garanti a popis ich skúseností, atď.). V prípade, ak si záujemcovia uplatnia predkladanie dokladov podľa časti III.2.3) bod 3.1 tohto oznámenia čestným vyhlásením, verejný obstarávateľ pred samotným vyhodnotením dokladov môže požiadať záujemcov o ich predloženie v podobe originálov alebo úradne osvedčených kópií z dôvodu objektívneho a nediskriminačného vyhodnotenia splnenia podmienky účasti a následného obmedzenia počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky.

3. Hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia záujemcov podľa § 26 zákona, finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 zákona a technickej alebo odbornej spôsobilosti záujemcov podľa § 28 zákona v intenciách podmienok uvedených v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Posúdenie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa postavenia záujemcov v tomto verejnom obstarávaní sa vykoná z podkladov predložených podľa požiadaviek uvedených v bode III.2.1), III.2.2), III.2.3), tohto oznámenia a v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ si v rámci vyhodnotenia splnenia podmienok účasti vyhradzuje možnosť v súlade s § 33 ods. 6 zákona požiadať záujemcov o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov a teda aj čestného vyhlásenia vždy, keď z predložených dokladov nebude možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje možnosť požiadať záujemcov o predloženie konkrétnych dokladov preukazujúcich splnenie podmienky/podmienok účasti, ktorými by sa preukázala pravdivosťtvrdení uvádzaných v čestnom vyhlásení. Záujemca musí odoslať vysvetlenie alebo požadovane doplnenie predložených dokladov v lehotách stanovených v cit. ustanovení zákona, pokiaľ verejný obstarávateľ neurči dlhšiu lehotu.

4. Užšia súťaž sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len systém EVO) na www.evo.gov.sk. Pre potreby predkladania žiadostí o účasť je nevyhnutná registrácia v systéme EVO (linka: https://evo.gov.sk/evo/qualify/1045_3402_20130614.nsf/dspleafs/skwelcome?OpenDocument ). Žiadosť o účasť predkladá záujemca elektronicky prostredníctvom systému EVO a zároveň v listinnej podobe ako originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti. Obálka so žiadosťou o účasť musí byť označená obchodným menom a adresou záujemcu s označením Neotvárať a heslom Žiadosť o účasť: Univerzitný vedecký park UK v Bratislave Verejný obstarávateľ požaduje, aby žiadosť o účasť, ktorú tvoria potvrdenia, doklady a dokumenty tvoriace obsah žiadosti o účasť a preukazujúce splnenie podmienok účasti, bola vyhotovená a predložená ako v písomnej listinnej podobe, tak aj v elektronickej podobe prostredníctvom systému EVO. Postup záujemcu/uchádzača je upravený v Príručke EVO pre Záujemcu/Uchádzača - Užšia súťaž (verzia2.8.2012 a novšia) a Príručke EVO pre Záujemcu/Uchádzača - Spoločné moduly (verzia 3.4.2013 a novšia), (ďalej len príručky Z/U), ktoré sú zverejnene na portáli EVO www.evo.gov.sk v položke menu Metodické pokyny. Osobné predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti je možné v pracovných dňoch medzi 07:00-15:00 na adrese uvedenej v bode I.1.

5. Podmienkou pre účasť v zadávaní zákazky, a to už aj vo fáze predkladania žiadosti o účasť je zaslanie žiadosti o registráciu do systému EVO prostredníctvom registračného formulára do predmetného zadávania zákazky dostupného na portáli EVO. Po schválení záujemcu verejným obstarávateľom má záujemca prístup do zadávania zákazky a môže formou elektronickej komunikácie požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie, resp. môže elektronicky predkladať žiadosť o účasť. V prípade technických, či iných objektívnych problémov, ktoré neumožnia komunikáciu alebo predložiť žiadosť o účasť a príslušné doklady cez portál EVO, bude zadávanie zákazky prebiehať listinne (písomne), v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, pričom lehoty zostávajú zachovane. Aj v takomto prípade je však nevyhnutná registrácia záujemcov do zadávania zákazky prostredníctvom systému EVO, nakoľko bez nej nebude možné následne záujemcom, ktorých verejný obstarávateľ vyzve na predloženie ponuky elektronicky predkladať ponuky. Elektronická ponuka musí byť predložená v oznámených formátoch kódovania a šifrovania dokumentov a komunikačných formátoch. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ak nedodrží uvedene postupy a obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť.

6. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO si môžu záujemcovia stiahnuť do svojho počítača formulár pre hlásenie poruch (porucha.rtf), ktorý je zverejnený na portáli EVO www.evo.gov.sk v položke menu Hlásenie porúch a formulár elektronicky zaslať na e-mailovú adresu helpdesku: helpdesk_evo@uvo.gov.sk.

7. Verejný obstarávateľ odporúča, aby súčasťou žiadosti o účasťa ponuky bol CD/DVD nosič označený názvom Žiadosť o účasť: Univerzitný vedecký park UK v Bratislave s obsahom kompletnej žiadosti o účasť záujemcu, resp. ponuky uchádzača, ktorý bude určený na účely zverejnenia dokumentov na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. Vo väzbe na zachovávanie mlčanlivosti o obchodnom tajomstve a informáciách označených ako dôverné, záujemca/uchádzač začierni tie časti dokumentov, ktoré považuje za dôverné.

8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje pravo v zmysle § 46 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní zadávanie zákazky zrušiť, ak ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch a v zmysle § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých sa súťaž vyhlásila a nebolo možné ich predvídať. Verejný obstarávateľ sivyhradzuje pravo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny uvádzané v ponukách presiahnu stanovený limit finančných prostriedkov pridelených na predmet zákazky.

9. Vysvetlenie podmienok účasti v tomto verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi najneskôr šesť (6) dni pred uplynutím lehoty na predloženie žiadosti o účasť zverejnením prostredníctvom systému EVO, a všetkým známym záujemcom, za predpokladu, že žiadosť o vysvetlenie je nutné predložiť prostredníctvom systému EVO dostatočne vopred t.j najneskôr do 16.07.2013 do 23:59. V bode IV.3.4 tohto oznámenia je uvedená lehota na predkladanie žiadosti o účasť. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetky náklady a výdavky spojenés prípravou a predložením žiadosti o účasť, dokladov, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti, a iných dokladov súvisiacich s týmto oznámením, ako i spojené s predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. Všetky ďalšie vzájomné práva a povinnosti ako aj všetky formálne, procesné alebo obsahové podmienky verejného obstarávania budú zahrnuté v súťažných podkladoch.

10. Uchádzač, ktorý predloží ponuku, musí mať rovnaké zloženie ako záujemca, ktorý požiadal o účasť, preukázal splnenie podmienok účasti v predmetnej užšej súťaži a následne ho verejný obstarávateľ vyzval na predloženieponuky a poskytol mu prostredníctvom systému EVO súťažné podklady.

11. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo použiť v budúcnosti priame rokovacie konanie podľa § 58 ods. 1 písm. i) resp. j) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Účelom stavby je výstavba nového Pavilónu špecializovaných pracovísk UK v Bratislave ako účelového technologického komplexu pre aplikovaný výskum v rámci Projektu zmluvy o NFP budovania Univerzitného vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave. Objekt sa nachádza v areáli Univerzity Komenského v Mlynskej doline v Bratislave.

Nový pavilón dopĺňa existujúcu štruktúru pavilónov UK. Dopravne bude napojený na existujúce vnútroareálové komunikácie a bude mať vybudované príslušné parkovacie plochy.

Objekt bude slúžiť potrebám UK. Hlavným účelom nového pavilónu je vytvorenie podmienok a prostredia pre vedeckú a výskumnú prácu. V 5-tich nadzemných podlažiach a jednom podzemnom sú sústredené laboratória, pracovne a rokovacie miestnosti s potrebným technickým vybavením.

Hmota navrhovaného objektu sa v základných parametroch podriaďuje k existujúcemu susednému komplexu, a hodnotám, ktoré sú zadefinované v ÚP tejto mestskej časti. Celkovo je hmota navrhovaná v horizontálnom členení s hmotovým akcentom, zvýrazňujúcim koncovú polohu stavby. V pôdorysnom návrhu je použitý átriový systém so skráteným átriom, kvôli skráteniu komunikačných väzieb na jednotlivých podlažiach. Navrhovaná podlažnosť objektu je totožná so susednými objektmi v základnej hmote, akcentovaná časť je o jedno podlažia vyššia.

Objekt sa skladá z niekoľkých funkčných a prevádzkových celkov rozdelených do 5 nadzemných a jedného podzemného podlažia.

V 1 podzemnom podlaží sa budú nachádzať technické priestory, laboratória, pracovne a serverovňa.

Na 1 nadzemnom sa nachádza hlavný vstup do budovy Pavilónu špecializovaných pracovísk. Na tomto podlaží sú pracovne, laboratória stavebne pripravené odbytové zariadenie verejného stravovanie bufet a prednášková sála. Vstup je kontrolovaný službou s 24 hodinovým režimom.

Na 2, 3 a 4 nadzemnom podlaží sú pracovne, laboratória a naväzujúce technologické priestory pre laboratória.

Na 5 nadzemnom podlaží sú viacúčelové miestnosti a miestnosť s počítačmi.

Blizsie informacie budu uvedene v suťaznych podkladoch.

Poznamka 1: Pisomne vyzvanie narodny projekt c. OPVaV-2012/4.2/08-RO "Univerzitny vedecky park Univerzity Komenského v Bratislave" je k dispozicii na adrese: http://www.minedu.sk/data/att/4720.pdf Celé znenie priebežnej výzvy vrátane príloh je k dispozícii na adrese: http://www.minedu.sk/priebezna-vyzva-%E2%80%9Evybudovanie-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-vyskumnych-centier%E2%80%9C-%E2%80%93-opatrenie-42/

Poznamka 2: Zmluva o poskytnuti NFP je k dispozicii na adrese: http://crz.gov.sk/index.php?ID=916661&l=sk

Trvanie: 18 mesiacov
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ:

Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy):Operačný program: Výskum a vývoj, prioritná os 4: Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji, opatrenie číslo 4.2: prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji, Výzva: OPVaV- 2012/4.2/08-RO, ITMS kód projektu: 26240220086

Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, Bratislava.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok

1.1 Záujemca musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 zákona predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Záujemca zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre

verejné obstarávanie môže doklady požadované podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením platného potvrdenia alebo úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa

§ 128 ods. 1 zákona. Záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 písm. h) čestným vyhlásením.

1.2 Ak žiadosť o účasť predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z., za každého člena skupiny dodávateľov osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č 25/2006 Z. z. preukazuje člen skupiny vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 26 zákona vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Podmienky účasti na osobné postavenie vyplývajú z § 26 a § 32 ods. 1 zákona. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu.

Ekonomická a finančná situácia:

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok

2.1 § 27 ods.1 písm. a) Vyjadrenie banky (bank), v ktorej ma záujemca vedený účet o solventnosti a schopnosti plniť finančné záväzky za obdobie predchádzajúcich troch rokov. Záujemca predloží originál alebo jeho úradne overenú kópiu, nie staršiu ako tri mesiace k poslednému dňu lehoty na predkladanie žiadosti o účasť podľa bodu IV.3.4. Vyjadrenie banky musí obsahovať údaje o tom, že bežný účet záujemcu nebol za obdobie rokov 2010, 2011 a 2012 až do vydania vyjadrenia banky predmetom exekúcie a záujemca v prípade splácania úveru dodržiava v predmetnom období splátkový kalendár, resp. že záujemca nemá úver v banke. K vyjadreniu banky (bank) sa vyžaduje predložiť čestné vyhlásenie záujemcu, že má otvorené účty len v bankách, od ktorých predložil vyjadrenie, vrátane zoznamu týchto bánk.

Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 27 zákona vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podla § 32 ods. 6 zákona: V tejto požiadavke verejného obstarávateľa nie je požadovaný žiaden číselný údaj, a teda požiadavka je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia a preukázania finančnej spoľahlivosti záujemcu, a že záujemca je aj po finančnej stránke spoľahlivým partnerom na dodávku predmetu zákazky. Požiadavka sleduje cieľ zabezpečenia finančnych tokov pre zhotovenie diela a má

preveriť schopnosť budúceho zhotoviteľa realizovať dielo.Z uvedeného musí záujemca preukázať svoju schopnosť pokryť finančné náklady spojené s plnením predmetu zákazky.

2.2 § 27 ods.1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z.: Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledne tri hospodárske roky (2010, 2011 a 2012), za ktoré sú dostupne v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a čestné vyhlásenie o obrate dosiahnutom v rovnakom alebo obdobnom predmete ako je predmet zákazky (t.j. stavebné práce v kategórii pozemných stavieb).V prípade ak záujemcov fiškálny rok nie je zhodný z kalendárnym rokom predloží požadované doklady za príslušný fiškálny rok.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Týmto spôsobom musí záujemca preukázať obrat v kumulatívnej hodnote minimálne 31.500.000,0000 EUR spolu za posledne tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupne v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Záujemca zvýrazní číslo riadku v predmetnom dokumente. Ak záujemca vedie podvojné účtovníctvo, sú to tržby zpredaja vlastných výrobkov a služieb 601, 602 časť II.1 číslo riadku 05 výkazu ziskov a strát; ak záujemca vedie jednoduché účtovníctvo sú to tržby z predaja výrobkov a služieb riadok 02 výkazu o príjmoch a výdavkoch. Požadované výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch záujemca predloží ako doslovný odpis vyhotovený správcom dane. Od zahraničného záujemcu sa tiež vyžaduje predloženie overených dokladov uvedených vyššie miestne príslušným správcom dane alebo iným oprávneným orgánom. Ekvivalent v inej mene musí byť záujemcom prepočítaný podľa kurzu Európskej centrálnej banky (ďalej len ECB) z inej meny na EUR, ktorý bol zverejnený ECB ako posledný v príslušnom (hospodárskom) roku. V prípade ak záujemca nemá k dispozícii výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2012 ako doslovný odpis vyhotovený správcom dane, predloží nepotvrdený doklad a čestné prehlásenie o výške dosiahnutého obratu v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za rok 2012, podpísané štatutárnym zástupcom, resp. oprávnenou osobou. Ak záujemca so sídlom mimo Slovenskej republiky z objektívnych dôvodov nevie predložiť takto overené doklady, predloží o tejto skutočnosti čestné vyhlásenie aj s uvedením objektívneho dôvodu, v ktorom bude zároveň uvedená aj výška dosiahnutého celkového obratu za predmetné/príslušné hospodárske roky/obdobie.

Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 27 zákona vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podla § 32 ods. 6 zákona: Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť záujemcu plniť si finančné záväzky, skúma výšku obratu a finančnú stabilitu. Požiadavka predloženia prehľadu o dosiahnutom obrate vyplyva zo spôsoburealizácie predmetu zákazky, kedy záujemca musí mať počas celejdoby realizácie predmetu zákazky potrebny objem finančnych zdrojov. Verejný obstarávateľ skúma, že záujemca je podnikateľský subjekt, ktorá dlhodobo poskytuje stavebné práce v rozsahu podobnom cene predmetnej zákazky a z tohto pohľadu môže uzavrieť s úspešným uchádzačom zmluvu znížením pravdepodobnosti ekonomických rizík. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky vzhľadom na rozsah predmetu zákazky, predpokladanú hodnotu zákazky a dĺžku trvania tejto zákazky.

2.3 Ak záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určenými dokladmi, verejný obstarávateľ môže uznať aj iné doklady, ktorými sa preukazuje ekonomické a finančné postavenie.

2.4 V prípade, že záujemca využije na preukázanie ekonomického a finančného postavenia finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, je záujemca povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie ekonomického a finančného postavenia v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podla § 26 ods. 1 písm. f), resp. § 26 ods. 2 písm. e) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi poskytnuté. Záujemca predloží ako súčasť svojej žiadosti o účasť aj samotnú zmluvu s tretou osobou, ako ajdoklad podla § 26 ods. 2 písm. e) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi poskytnuté.

2.5 Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených v bode 2.1, 2.2 a 2.4 vyššie.

Technické a odborné schopnosti:

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:

Požadovanú technickú a odbornú spôsobilosť záujemca preukáže:

3.1 podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z.: Záujemca predloží zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcichpäť rokov (t. j. v rokoch 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok; ak odberateľom

a) bol verejný obstarávateľ podľa zákona o VO, dôkaz o plnení potvrdí verejný obstarávateľ,

b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ;

ak to nie je možné, vyhlásením záujemcu o ich dodaní;

Minimálna požadovaná úroveň: Záujemca predloží zoznam stavebných prác s minimálne 1 zmluvou prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v kategórii pozemných staviebuskutočnených za predchádzajúcich päť rokov, t. j. 2008 - 2012 doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. Záujemca musí preukázať realizáciu min. 1 pozemnej stavby, ktorej hodnota je min. 15 000 000 EUR bez DPH. V prípade ak záujemca predkladá zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. realizácia danej stavby (zmluvy) začala pred rokom 2008, alebo nebola skončená do konca roku 2012, záujemca v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná v požadovanom období (a len túto sumu záujemca započíta do celkového súčtu realizačných nákladov všetkých stavieb - zmlúv). V prípade, ak stavebné práce realizoval záujemca ako člen združenia, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným.

Záujemcom predložené zoznamy zmlúv podľa tohto bodu budú obsahovať:

a) názov/obchodne meno, sídlo/miesto podnikania zhotoviteľa,

b) názov/obchodne meno, sídlo/miesto podnikania odberateľa,

c) predmet zmluvy/plnenia (stručný opis predmetu plnenia),

d) hodnota stavby – celková cena za realizáciu stavebných prác, ktorou sa rozumie celková zmluvná cena za realizáciu stavebných prác. V prípade, že skutočne fakturovaná celková cena sa líši od celkovej zmluvnej ceny a je preukázaná podľa ďalej uvedených pravidiel, bude akceptovaná táto fakturačná hodnota (ďalej len cena). Cenu je potrebné uviesť v štruktúre cena bez DPH, DPH a cena s DPH pre jednoznačné posúdenie splnenia požadovanej minimálnej úrovne. V prípade ak záujemca predkladá zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. realizácia danej stavby (zmluvy) začala pred rokom 2008, alebo nebola skončená do konca roku 2012, záujemca v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná v požadovanom období (a len túto sumu záujemca započíta do celkového súčtu cien - realizačných nákladov všetkých stavieb). V prípade, ak stavebné práce realizoval záujemca ako člen združenia, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným.

e) zmluvný termín uskutočnenia stavebných prác, skutočný termín uskutočnenia stavebných prác;

f) kontaktná osoba za odberateľa (meno, priezvisko, pozícia, aktuálne telefónne číslo a e-mail za účelom overenia predkladaných informácií);

g) podpis oprávnenej osoby odberateľa s uvedením mena a jeho funkcie.

Odôvodnenie primeranosti použitia určenych podmienok účasti podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona:zoznam uskutočnených stavebných prác má zabezpečiť odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky, ako aj preukázanie praktických skúseností záujemcu s dodávaním predmetu rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako je predmet tejto zákazky. Uvedené požiadavky verejný obstarávateľ stanovil ako minimálnu úroveň v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní a to v primeranej výške k predpokladanej hodnote zákazky bez DPH.

3.2 podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona č. 25/2006 Z. z.: Záujemca preukáže splnenie podmienky účasti predložením údajov o vzdelaní a odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov záujemcu, osobitne osôb zodpovedných za uskutočnenie stavebných prác, a to nasledovným spôsobom. Záujemca predloží údaje o minimálne 2 kľúčových expertoch zodpovedných za riadenie stavebných prác/poskytnutie služby.

3.2.1 Odborný garant -expert pre inžiniersku činnosť:

— min. 5-ročná preukázateľná odborná prax v oblasti inžinierskej činnosti,

— min. 1 preukázateľná praktická skúsenosť s výkonom inžinierskych činností pri stavebnom konaní alebo kolaudačnom konaní na strane investora pri projekte pozemnej stavby v hodnote min. 15 000 000 EUR bez DPH.

3.2.2 Odborný garant -stavbyvedúci:

— min. 5-ročná preukázateľná odborná prax v oblasti stavebných činnosti,

— min. 1 preukázateľná praktická skúsenosť v pozícii stavbyvedúceho pre pozemnú stavbu v hodnote min.15 000 000 EUR bez DPH.

— odborná spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním na pozemné stavby, ktorú doloží dokladom o odbornej spôsobilosti vydaným na základe osobitného predpisu odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, t. j. osvedčením o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci s odborným zameraním pozemné stavby alebo ekvivalentný doklad preukazujúci predmetné skutočnosti vydaný podľa právnych predpisov krajiny záujemcu. V prípade, ak záujemca alebo záujemca nemásídlo v Slovenskej republike, verejny obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu.

Odôvodnenie : Vzhľadom na to, že vedenie uskutočňovania stavby vykonáva podľa § 44 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov stavbyvedúci, je potrebné preukázať, že záujemca má oprávnenie na výkon tejto činností.

Minimálna požadovaná úroveň: Záujemca predloží údaje o minimálne 2 kľúčových expertoch, podpísané kľúčovými expertmi, s uvedením najvyššieho dosiahnutého vzdelania, odbornej praxe (profesionálnych skúseností) formou zoznamu zmlúv a odbornej kvalifikácie, ktoré musia obsahovať minimálne:

meno a priezvisko príslušného experta,

najvyššie dosiahnuté vzdelanie príslušného experta,

opis/zoznam odbornej praxe (predmet, miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ) a

ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornej kvalifikácii.

Každy záujemcom predloženy zoznam, ktorym záujemca preukazuje príslušnú odbornú prax garantov musí obsahovať minimálne nasledovné údaje:

— meno a priezvisko príslušného experta,

— názov a sídlo odberateľa, resp. zamestnávateľa,

— čas plnenia zmluvy (od - do: mesiac a rok),

— stručny popis predmetu zmluvy, resp. rozsahu činností, ktoré príslušny garant zabezpečoval,

— tel. číslo a meno zamestnanca objednávateľa alebo zamestnávateľa, u ktorého si možno overiť tieto údaje.

— verejný obstarávateľ požadovaním expertov, ich skúsenosti a odbornej spôsobilosti skúma schopnosť záujemcu dodať požadovany predmet zákazky v zodpovedajúcej kvalite a čase,

— podmienky účasti sú s ohľadom na komplikovanosť, komplexnosť a rozsah tohto predmetu zákazky primerané,

— záujemca má preukázať, že disponuje alebo bude disponovať tímom kľúčových expertov z pohľadu štruktúry garantov, ich praktickych skúseností ako aj technickych a vecnych kompetencií,

— primeraná odborná prax jednotlivych garantov majú preukázať ich odbornú spôsobilosť pracovať na takto rozsiahlom predmete zákazky/type projektu.

3.3 podľa § 28 ods. 1 písm. j) zákona č. 25/2006 Z. z.:

— záujemca preukaze sposobilost udajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má alebo bude mať k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác,

— záujemca uvedie údaje v členení podľa typu vybavenia (stavebné zariadenie/vozidlá a nákladné vozidlá/ostatné zariadenia), výkonu/kapacity vybavenia, počtu kusov daného vybavenia a veku vybavenia v rokoch.

— verejný obstarávateľ požadovaním údajov o strojovom a technickom vybavení skúma schopnosť záujemcu dodať požadovany predmet zákazky v zodpovedajúcej kvalite a čase,

— podmienky účasti sú s ohľadom na komplikovanosť, komplexnosť a rozsah tohto predmetu zákazky primerané.

3.4 podľa § 28 ods. 1 písm. k) zákona č. 25/2006 Z. z.: Záujemca predloží čestné vyhlásenie o podiele plnenia zo zmluvy, ktorý má záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom; každý jeden subjekt, ktorý sa bude podieľať na plnení zmluvy musí byť jasne definovaný, ako aj jeho podiel na plnení predmetu zákazky, a to: uvedením vyškypercentuálneho podielu prác, ktoré budú vykonávať subdodávatelia,na celkovych nákladoch diela; ako aj uvedením obchodného menaalebo názvu a sídla alebo miesta podnikania príslušného subdodávateľa. Pod subdodávkou sa rozumie akákoľvek časť predmetu zákazky realizovaná inou osobou ako je záujemca a subdodávateľom sa rozumie osoba realizujúca akúkoľvek subdodávku potrebnú ku kompletizácii predmetu zákazky.Ak záujemca nemá v úmysle zadať vykonávanie časti prác na diele subdodávateľom, žiadame, aby túto skutočnosť vyslovene uviedol vo svojej žiadosti o účasť.

Odôvodnenie primeranosti použitia určenych podmienok účasti podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Verejny obstarávateľ požaduje preukázať, čimá záujemca predpoklady na splnenie predmetu zákazky, aj pri zabezpečení plnenia predmetu zákazky tretími osobami.

3.5 V pripade, ze zaujemca vyuzije na preukazanie technickej/odbornej sposobilosti technicke a odborne kapacity inej osoby, bez ohladu na ich pravny vztah, je zaujemca povinny verejnemu obstaravatelovi preukazat, ze pri plneni zmluvy bude moct realne disponovat s kapacitami osoby, ktorej sposobilost vyuziva na preukazanie technickej/odbornej sposobilosti v sulade s § 28 ods. 2 zakona c. 25/2006 Z. z.. Tuto skutocnost preukazuje zaujemca pisomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujucou zavazok osoby, ktorej technickymi a odbornymi kapacitami mieni preukazat svoju technicku sposobilost alebo odbornu sposobilost, ze tato osoba poskytne svoje kapacity pocas celeho trvania zmluvneho vztahu. Osoba, ktorej kapacity maju byt pouzite na preukazanie technickej alebo odbornej sposobilosti musi splnat podmienky ucasti podla §26 ods. 1 pism. f), resp. § 26 ods. 2 pism. e) vo vztahu k tej casti predmetu zakazky, na ktoru boli kapacity zaujemcovi poskytnute. Zaujemca predlozi ako sucast svojej ziadosti o ucast aj samotnu zmluvu s tretou osobou, ako aj doklad podla § 26 ods. 2 pism. e) vo vztahu k tej casti predmetu zakazky, na ktoru boli kapacity zaujemcovi poskytnute.

3.6 Ekvivalent v inej mene musi byt zaujemcom prepocitany podla kurzu Europskej centralnej banky (dalej len ECB) z inej meny na EUR platnym v den kedy doslo ku skutocnosti rozhodujucej pre preukazanie splnenia prislusnej podmienky ucasti na preukazanie technickej alebo odbornej sposobilosti. Zaujemca zaroven podrobne zdokumentuje prepocitavaci postup pri kazdom doklade, v ktorom sa prepocet meny vykonal.

3.7 Vyzaduje sa predlozenie originalov alebo uradne osvedcenych kopii vsetkych dokladov uvedenych podla bodu 3.1 a 3.4 vyssie.

Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky:

Zábezpeka ponuky sa vyžaduje.

Zábezpeka je stanovená v zmysle § 36 zákona o verejnom obstarávaní vo výške:

300.000,- eur. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Od úspešného uchádzača t.j. Zhotoviteľa sa vyžaduje:

1. zábezpeka na vykonanie prác (na splnenie zmluvnych záväzkov) vo vyške 10 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH,

2. predložiť Objednávateľovi dôkazy a kópie poistnych zmlúv v súlade s podmienkami FIDIC. Najnižšia čiastka poistenia v zmysle podčlánku 18.3 (Poistenie proti zraneniu osôb aškodám na majetku) je 300 000,- eur na 1 poistnú udalosť.

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú:

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, operačného programu Výskum a vývoj a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. verejný obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zákazky preddavok ani zálohové platby. Úhrady sa budú realizovať bezhotovostným platobným stykom v zmysle platných právnych predpisov.

Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať:

Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť vedúceho člena skupiny dodávateľov. Všetci členovia skupiny dodávateľov musia udeliť písomné plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov (vedúci člen skupiny) konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. Plnomocenstvo musí byť podpísané osobami oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny dodávateľov, ktorí plnomocenstvo udeľujú. Plnomocenstvo bude predložené ako súčasť žiadosti o účasť.

Pred podpisom zmluvy sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzavrela a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvne strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

Iné osobitné podmienky:

Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy na vyzvanie verejného obstarávateľa a v lehote určenej verejným obstarávateľom predloží originál alebo úradne osvedčenú kópiu poistnej zmluvy na poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činností predmetu zákazky (napr. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa) uzatvorenej na poistnú sumu najmenej 1 000 000 EUR (slovom jeden milión) na jednu a všetky poistné udalosti, ktoré bude platné a účinné počas trvania zmluvy s verejným obstarávateľom. Zhotoviteľ je povinný udržiavať v platnosti poistenie zodpovednosti za škody od dátumu začatia prác na diele až do uplynutia 60 mesiacov odo dňa odovzdania úplného diela. V prípade, ak sa poistná zmluva zhotoviteľa nebude vzťahovať na všetky zhotoviteľom uskutočnené činnosti a jej rozsah bude zúžený, alebo niektoré činnosti vybrané, je zhotoviteľ povinný poistnú zmluvu predložiť objednávateľovi k odsúhlaseniu dojednaného rozsahu poistenia. Zhotoviteľ predloží na základe písomnej žiadosti objednávateľovi kedykoľvek potvrdenie o zaplatení špecifikovaného poistného.

Verejný obstarávateľ bude od úspešného uchádzača vyžadovať, aby preukázal, že má uzavreté stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad zničenia alebo poškodenia diela a to v prospech verejného obstarávateľa, pričom výška poistnej sumy musí byť najmenej vo výške ceny diela a tak umožňovať znovu vybudovanie diela.

Uvedené doklady budú prílohou zmluvy s úspešným uchádzačom.

V prípade, ak Zhotoviteľ po podpise Zmluvy a pred začatím realizácie Plnenia odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je povinný bez vyzvania najneskôr v lehote piatich (5) dní zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % Ceny za Plnenie.

Zhotoviteľ na dobu vykonávania diela poistí dielo na svoj účet proti poškodeniu a zničeniu (stavebné poistenie). Doklad o poistení diela predloží Objednávateľovi do 15 dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy. V prípade vzniku poistnej udalosti je Zhotoviteľ povinný bezodkladne uvedomiť Objednávateľa.

Postup
Predpokladaný počet uchádzačov: 10
Objektívne kritériá výberu:

Kritérium č. 1: Celkový finančný objem vyjadrený súčtom cien v EUR bez DPH definovaných v bode III.2.3) bod 3.1 tohto oznámenia, ktoré spĺňajú minimálnu požiadavku podľa bodu III.2.3) 3.1 tohto oznámenia (ďalej len celkový finančný objem) - maximálny počet bodov 70.

Kritérium č. 2: Celkový finančný objem prác realizovaných samotným záujemcom (V prípade, ak stavebné práce realizoval záujemca ako člen združenia, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným. V prípade, ak záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti aj kapacitami inej osoby, zaráta sa iba finančný objem stavebných prác ktorých zhotoviteľom bol záujemca t.j. realizované ním samotným.) vyjadrený súčtom cien v EUR bez DPH definovaných v bode III.2.3) bod 3.1 tohto oznámenia, ktoré spĺňajú minimálnu požiadavku podľa bodu III.2.3) 3.1 tohto oznámenia (ďalej len celkový vlastný finančný objem) - maximálny počet bodov 30.

Spôsob vyhodnotenia kritéria č. 1: Maximálny počet bodov sa pridelí záujemcovi, ktorého celkový finančný objem bude najvyšší. Bodové ohodnotenie ostatných záujemcov sa vypočíta priamou úmerou ako podiel hodnoty celkového finančného objemu príslušného hodnoteného záujemcu a najvyššej hodnoty celkového finančného objemu, vynásobený maximálnym počtom bodov v danom kritériu.

Spôsob vyhodnotenia kritéria č. 2: Maximálny počet bodov sa pridelí záujemcovi, ktorého celkový vlastný finančný objem bude najvyšší. Bodové ohodnotenie ostatných záujemcov sa vypočíta priamou úmerou ako podiel hodnoty celkového počtu potvrdení príslušného hodnoteného záujemcu a najvyššej hodnoty celkového vlastného finančného objemu, vynásobený maximálnym počtom bodov v danom kritériu.

Výsledné hodnotenie: Bodové hodnotenie každého záujemcu vypočíta spočítaním bodov z obidvoch kritérií. Výsledné bodové hodnotenie jednotlivých záujemcov komisia vypočíta súčtom bodových hodnotení.

Identifikácia záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky a ktorým budú poskytnuté súťažné podklady, a umožnené predložiť súťažnú ponuku: Verejný obstarávateľ obmedzuje počet záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky, a ktorým budú poskytnuté súťažné podklady, a umožnené predložiť ponuku na: 10, t. j. prvých desiatich záujemcov, ktorí po súčte výsledných hodnôt vyhodnotenia jednotlivých členov komisie dosiahnu najvyššie bodové ohodnotenie, verejný obstarávateľ vyzve na predloženie ponuky a poskytne im súťažné podklady.

Jazyky
Jazyk: slovenčina 🗣️

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 00397865
31797903
Kontakt
Kontaktné miesto: Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát, Oddelenie verejného obstarávania UK, Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
JUDr. Ján Lantay, Ing. Jana Lapinová, DiS.
E-mail: lapinova@rec.uniba.sk 📧

Odkaz
Dátumy
Dátum zverejnenia: 2013-05-25 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2013/S 100-170917
Ďalšie informácie

2. Splnenie podmienok účasti možno v súlade s ust. § 32 ods. 8 zákona preukázať čestným vyhlásením záujemcu. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Ak záujemca preukáže splnenie podmienky/podmienok účasti čestným vyhlásením, do čestného vyhlásenia uvedie konkrétne doklady/dokumenty, prostredníctvom ktorých bude následne preukazovať splnenie podmienky/podmienok účasti, ako aj konkrétne informácie, údaje a dáta, na základe ktorých podmienku/podmienky účasti splna (t. j. konkrétne obraty, konkrétne zmluvy a ich obsah, konkrétny odborný garanti a popis ich skúseností, atď.). V prípade, ak si záujemcovia uplatnia predkladanie dokladov podľa časti III.2.3) bod 3.1 tohto oznámenia čestným vyhlásením, verejný obstarávateľ pred samotným vyhodnotením dokladov môže požiadať záujemcov o ich predloženie v podobe originálov alebo úradne osvedčených kópií z dôvodu objektívneho a nediskriminačného vyhodnotenia splnenia podmienky účasti a následného obmedzenia počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky.

3. Hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia záujemcov podľa § 26 zákona, finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 zákona a technickej alebo odbornej spôsobilosti záujemcov podľa § 28 zákona v intenciách podmienok uvedených v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Posúdenie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa postavenia záujemcov v tomto verejnom obstarávaní sa vykoná z podkladov predložených podľa požiadaviek uvedených v bode III.2.1), III.2.2), III.2.3), tohto oznámenia a v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ si v rámci vyhodnotenia splnenia podmienok účasti vyhradzuje možnosť v súlade s § 33 ods. 6 zákona požiadať záujemcov o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov a teda aj čestného vyhlásenia vždy, keď z predložených dokladov nebude možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje možnosť požiadať záujemcov o predloženie konkrétnych dokladov preukazujúcich splnenie podmienky/podmienok účasti, ktorými by sa preukázala pravdivosťtvrdení uvádzaných v čestnom vyhlásení. Záujemca musí odoslať vysvetlenie alebo požadovane doplnenie predložených dokladov v lehotách stanovených v cit. ustanovení zákona, pokiaľ verejný obstarávateľ neurči dlhšiu lehotu.

4. Užšia súťaž sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len systém EVO) na www.evo.gov.sk. Pre potreby predkladania žiadostí o účasť je nevyhnutná registrácia v systéme EVO (linka: https://evo.gov.sk/evo/qualify/1045_3402_20130614.nsf/dspleafs/skwelcome?OpenDocument ). Žiadosť o účasť predkladá záujemca elektronicky prostredníctvom systému EVO a zároveň v listinnej podobe ako originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti. Obálka so žiadosťou o účasť musí byť označená obchodným menom a adresou záujemcu s označením Neotvárať a heslom Žiadosť o účasť: Univerzitný vedecký park UK v Bratislave Verejný obstarávateľ požaduje, aby žiadosť o účasť, ktorú tvoria potvrdenia, doklady a dokumenty tvoriace obsah žiadosti o účasť a preukazujúce splnenie podmienok účasti, bola vyhotovená a predložená ako v písomnej listinnej podobe, tak aj v elektronickej podobe prostredníctvom systému EVO. Postup záujemcu/uchádzača je upravený v Príručke EVO pre Záujemcu/Uchádzača - Užšia súťaž (verzia2.8.2012 a novšia) a Príručke EVO pre Záujemcu/Uchádzača - Spoločné moduly (verzia 3.4.2013 a novšia), (ďalej len príručky Z/U), ktoré sú zverejnene na portáli EVO www.evo.gov.sk v položke menu Metodické pokyny. Osobné predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti je možné v pracovných dňoch medzi 07:00-15:00 na adrese uvedenej v bode I.1.

5. Podmienkou pre účasť v zadávaní zákazky, a to už aj vo fáze predkladania žiadosti o účasť je zaslanie žiadosti o registráciu do systému EVO prostredníctvom registračného formulára do predmetného zadávania zákazky dostupného na portáli EVO. Po schválení záujemcu verejným obstarávateľom má záujemca prístup do zadávania zákazky a môže formou elektronickej komunikácie požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie, resp. môže elektronicky predkladať žiadosť o účasť. V prípade technických, či iných objektívnych problémov, ktoré neumožnia komunikáciu alebo predložiť žiadosť o účasť a príslušné doklady cez portál EVO, bude zadávanie zákazky prebiehať listinne (písomne), v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, pričom lehoty zostávajú zachovane. Aj v takomto prípade je však nevyhnutná registrácia záujemcov do zadávania zákazky prostredníctvom systému EVO, nakoľko bez nej nebude možné následne záujemcom, ktorých verejný obstarávateľ vyzve na predloženie ponuky elektronicky predkladať ponuky. Elektronická ponuka musí byť predložená v oznámených formátoch kódovania a šifrovania dokumentov a komunikačných formátoch. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ak nedodrží uvedene postupy a obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť.

6. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO si môžu záujemcovia stiahnuť do svojho počítača formulár pre hlásenie poruch (porucha.rtf), ktorý je zverejnený na portáli EVO www.evo.gov.sk v položke menu Hlásenie porúch a formulár elektronicky zaslať na e-mailovú adresu helpdesku: helpdesk_evo@uvo.gov.sk.

7. Verejný obstarávateľ odporúča, aby súčasťou žiadosti o účasťa ponuky bol CD/DVD nosič označený názvom Žiadosť o účasť: Univerzitný vedecký park UK v Bratislave s obsahom kompletnej žiadosti o účasť záujemcu, resp. ponuky uchádzača, ktorý bude určený na účely zverejnenia dokumentov na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. Vo väzbe na zachovávanie mlčanlivosti o obchodnom tajomstve a informáciách označených ako dôverné, záujemca/uchádzač začierni tie časti dokumentov, ktoré považuje za dôverné.

8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje pravo v zmysle § 46 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní zadávanie zákazky zrušiť, ak ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch a v zmysle § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých sa súťaž vyhlásila a nebolo možné ich predvídať. Verejný obstarávateľ sivyhradzuje pravo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny uvádzané v ponukách presiahnu stanovený limit finančných prostriedkov pridelených na predmet zákazky.

9. Vysvetlenie podmienok účasti v tomto verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi najneskôr šesť (6) dni pred uplynutím lehoty na predloženie žiadosti o účasť zverejnením prostredníctvom systému EVO, a všetkým známym záujemcom, za predpokladu, že žiadosť o vysvetlenie je nutné predložiť prostredníctvom systému EVO dostatočne vopred t.j najneskôr do 16.07.2013 do 23:59. V bode IV.3.4 tohto oznámenia je uvedená lehota na predkladanie žiadosti o účasť. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetky náklady a výdavky spojenés prípravou a predložením žiadosti o účasť, dokladov, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti, a iných dokladov súvisiacich s týmto oznámením, ako i spojené s predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. Všetky ďalšie vzájomné práva a povinnosti ako aj všetky formálne, procesné alebo obsahové podmienky verejného obstarávania budú zahrnuté v súťažných podkladoch.

10. Uchádzač, ktorý predloží ponuku, musí mať rovnaké zloženie ako záujemca, ktorý požiadal o účasť, preukázal splnenie podmienok účasti v predmetnej užšej súťaži a následne ho verejný obstarávateľ vyzval na predloženieponuky a poskytol mu prostredníctvom systému EVO súťažné podklady.

11. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo použiť v budúcnosti priame rokovacie konanie podľa § 58 ods. 1 písm. i) resp. j) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Poštové mesto: Bratislava 24
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Zdroj: OJS 2013/S 120-204755 (2013-06-20)

Dodatočné informácie (2013-06-25)
Objekt
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Dodatočné informácie

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2013-06-25 📅
Dátum zverejnenia: 2013-06-27 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2013/S 123-210043
Odkazuje na oznámenie: 2013/S 120-204755
Číslo Ú. v. S: 123
Zdroj: OJS 2013/S 123-210043 (2013-06-25)

Dodatočné informácie (2013-07-22)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2013-07-22 📅
Dátum zverejnenia: 2013-07-24 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2013/S 142-246474
Číslo Ú. v. S: 142
Zdroj: OJS 2013/S 142-246474 (2013-07-22)

Oznámenia o zadaní zákazky (2014-01-28)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 19 764 000 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky
Predpis: Európska únia

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Poštové mesto: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kontakt
Internetová adresa: http://www.uniba.sk 🌏

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2014-01-28 📅
Dátum zverejnenia: 2014-01-31 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2014/S 022-033791
Číslo Ú. v. S: 22
Ďalšie informácie

Predseda komisie: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., členovia komisie: Ing. Jana Lapinová, DiS., JUDr. Ján Lantay, prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.,Phd., prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., dos. Mgr. Vincent Múcska, PhD., Ing. Vladimír Hricko, dos. MUDr. Daniel Bohmer, PhD.

Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: 2885/2013

Zadanie zákazky
Dátum uzavretia zmluvy: 2014-01-09 📅
Názov: Váhostav-SK, a.s.
Poštová adresa: Hlinská 40
Poštové mesto: Žilina
Poštové smerovacie číslo: 011 18
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 6

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 31356648
Zdroj: OJS 2014/S 022-033791 (2014-01-28)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Stavebné práce (>20 nové verejné obstarávania)