Stavebný dozor na stavbe „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – III. etapa (úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá)“

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR”

Predmetom zákazky je poskytnutie služby: činnosť stavebného dozoru na stavbe „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – III. etapa (úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá)“ podľa zmluvy na poskytnutie služby a v súlade so zmluvou o dielo na stavebné práce. Všeobecnými zmluvnými podmienkami zmluvy o dielo na stavebné práce sú „Zmluvné podmienky na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom“ (FIDIC), prvé vydanie 1999, preložené (preklad 2008) Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov (SACE).
Účelom stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom– Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – III. etapa (úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá)“ je modernizovať technickú infraštruktúru trate na predmetnom úseku, ktorý je súčasťou Pan-európskeho koridoru č. V.a pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskej únie/ Európskeho spoločenstva (napr. Technické špecifikácie interoperability), európskych noriem, legislatívy a noriem Slovenskej republiky a dohôd AGC a AGTC. Hlavnou úlohou je umožniť lepšiu prístupnosť k transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov. Navrhovaná stavba musí po realizácii spĺňať požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2013-04-19. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2013-02-14.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

Kto?

• Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR”

Čo?

• Riadenie výstavby › Riadenie projektov výstavby
• Stavebný dozor › Stavebný dozor na stavenisku

Kde?

• Západné Slovensko › Trenčiansky kraj

História obstarávania

Dátum	Dokument
2013-02-14	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2013-08-27	Oznámenia o zadaní zákazky
2013-09-06	Dodatočné informácie
2018-03-12	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2018-04-12	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2013-02-14)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Stavebný dozor na stavenisku
Množstvo alebo rozsah:

Činnosť stavebného dozoru podľa rozsahu uvedeného v súťažných podkladoch.4 286 973,45

Celková hodnota obstarávania: 4 286 973,45 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Služby
Predpis: Európska únia
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Stavebný dozor na stavenisku 📦

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Subjekt poskytujúci verejné služby
Názov obstarávateľa: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR”
Poštová adresa: Klemensova 8
Poštové smerovacie číslo: 813 61
Poštové mesto: Bratislava-Staré Mesto
Kontakt
Internetová adresa: http://www.zsr.sk 🌏
E-mail: fabulova.daniela@zsr.sk 📧
Telefón: +421 220292759 📞
Fax: +421 220297711 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2013-02-14 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2013-04-19 📅
Dátum zverejnenia: 2013-02-16 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2013/S 034-054351
Odkazuje na oznámenie: 2012/S 246-404863
Číslo Ú. v. S: 34
Ďalšie informácie

1. Podmienkou poskytnutia súťažných podkladov je: - doručenie písomnej žiadosti o účasť (poštou, faxom,mailom, osobne) s uvedením spôsobu prevzatia súťažných podkladov (osobne, poštou) a s uvedením čísla telefónu a mailovej adresy kontaktnej osoby (v prípade, že budú uvedené dve kontaktné osoby, obstarávateľ bude komunikovať s osobou uvedenou ako prvou v poradí), - žiadosť o účasť musí byť doručená (nestačí, že bude odoslaná) do termínu uvedeného v bode IV.3.3). 2. Žiadosť o účasť je potrebné predložiť v tom istom jazyku, ako sa požaduje predloženie ponuky. 3. V prípade osobného prevzatia súťažných podkladov je potrebné vopred telefonicky dohodnúť termín a čas s kontaktnou osobou obstarávateľa. Osobné prevzatie súťažných podkladov je možné iba v pracovných dňoch, t.j. pondelok až piatok od 8.00 do 14.00 hodiny. 4. V prípade, že žiadosť o účasť nebude obsahovať všetky požadované náležitosti uvedené v bode 1., nebudú v zmysle § 34 ods.13 zákona o verejnom obstarávaní súťažné podklady poskytnuté (obdobne ako keby za ne nezaplatil, ak by sa požadovala úhrada za ne.) 5. V prípade skupiny dodávateľov je postačujúce, ak si súťažné podklady prevezme jeden člen skupiny dodávateľov. 6. Obstarávateľ nebude organizovať obhliadku miesta poskytnutia služby, resp. realizácie stavby. 7. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Obstarávateľ odporúča úradný preklad dokladov. 8. Obstarávateľ bude komunikovať so záujemcami/uchádzačmi iba v štátnom jazyku. 9. Obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia všetkých skutočností uvedených v ponukách uchádzačov, najmä v zozname zmlúv bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov. 10. Osobné odovzdávanie ponúk je možné iba v pracovných dňoch, t.j. pondelok až piatok od 8.00 do 14.00 hodiny. 11. Poskytnutie služby sa bude zabezpečovať prostredníctvom kľúčových expertov a expertov/odborníkov. Poskytnúť službu je možné iba na základe oprávnenia - napr. osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavebný dozor podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch (oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov), pre autorizovaného geodeta napr. oprávnenie na výkon činnosti podľa zákona č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetova kartografov v znení neskorších predpisov, pre rozpočtára napr. certifikát Asociácie stavebných cenárov a pod. Poskytovať službu je možné aj na základe iných oprávnení v súlade so zákonom č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií. Na webovej stránke Slovenskej komory stavebných inžinierov (www.sksi.sk) je uverejnená smernica Slovenskej komory stavebných inžinierov o uznávaní odborných kvalifikácií pre výkon vybraných činností vo výstavbe - stavbyvedúceho a stavebného dozoru usadenými a hosťujúcimi odborne spôsobilými osobami krajín EÚ v Slovenskej republike, na základe ktorej vybrané odborné činnosti vo výstavbe v Slovenskej republike môžu vykonávať osoby ako usadené alebo hosťujúce odborne spôsobilé osoby. Oprávnenie, ktoré splnomocňuje vykonávať činnosti environmentálneho experta podľa § 55 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, resp. rovnocenný doklad vydaný orgánmi z členských štátov Európskej únie. Uchádzač v ponuke nepredkladá žiadne doklady za kľúčových expertov a expertov/odborníkov. 12. Úspešný uchádzač je povinný najneskôr do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy predložiť obstarávateľovi na schválenie zoznam kľúčových expertov a expertov/odborníkov, ktorí budú poskytovať službu, doplnený o osvedčenia o odbornej spôsobilosti a doklady, ktorými úspešný uchádzač preukáže splnenie požiadaviek odbornej spôsobilosti kľúčových expertov a expertov/odborníkov. 13. Dokumentácia pre výber zhotoviteľa stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – III. etapa (úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá)“ je súčasťou súťažných podkladov na elektronickom nosiči dát 1 DVD. 14. Oproti pravidelnému informatívnemu oznámeniu došlo k upresneniu predpokladanej hodnoty zákazky a to z dôvodu, že jej výška bola stanovená v súlade s § 5 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a vychádza z ceny, za ktorú sa obvykle predával rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase, keď sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania posielalo na uverejnenie. 15. Oproti pravidelnému informatívnemu oznámeniu došlo k upresneniu trvania zákazky. Obdobie 42 mesiacov uvedené v oddieli II., bod II.3) tohto oznámenia nie je odo dňa uzavretia zmluvy, ale odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Toto obdobie obstarávateľ upresňuje na 1279 dní.

Ďalšie informácie

1. Podmienkou poskytnutia súťažných podkladov je: - doručenie písomnej žiadosti o účasť (poštou, faxom,mailom, osobne) s uvedením spôsobu prevzatia súťažných podkladov (osobne, poštou) a s uvedením čísla telefónu a mailovej adresy kontaktnej osoby (v prípade, že budú uvedené dve kontaktné osoby, obstarávateľ bude komunikovať s osobou uvedenou ako prvou v poradí), - žiadosť o účasť musí byť doručená (nestačí, že bude odoslaná) do termínu uvedeného v bode IV.3.3).

2. Žiadosť o účasť je potrebné predložiť v tom istom jazyku, ako sa požaduje predloženie ponuky.

3. V prípade osobného prevzatia súťažných podkladov je potrebné vopred telefonicky dohodnúť termín a čas s kontaktnou osobou obstarávateľa. Osobné prevzatie súťažných podkladov je možné iba v pracovných dňoch, t.j. pondelok až piatok od 8.00 do 14.00 hodiny.

4. V prípade, že žiadosť o účasť nebude obsahovať všetky požadované náležitosti uvedené v bode 1., nebudú v zmysle § 34 ods.13 zákona o verejnom obstarávaní súťažné podklady poskytnuté (obdobne ako keby za ne nezaplatil, ak by sa požadovala úhrada za ne.)

5. V prípade skupiny dodávateľov je postačujúce, ak si súťažné podklady prevezme jeden člen skupiny dodávateľov.

6. Obstarávateľ nebude organizovať obhliadku miesta poskytnutia služby, resp. realizácie stavby.

7. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Obstarávateľ odporúča úradný preklad dokladov.

8. Obstarávateľ bude komunikovať so záujemcami/uchádzačmi iba v štátnom jazyku.

9. Obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia všetkých skutočností uvedených v ponukách uchádzačov, najmä v zozname zmlúv bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.

10. Osobné odovzdávanie ponúk je možné iba v pracovných dňoch, t.j. pondelok až piatok od 8.00 do 14.00 hodiny.

11. Poskytnutie služby sa bude zabezpečovať prostredníctvom kľúčových expertov a expertov/odborníkov. Poskytnúť službu je možné iba na základe oprávnenia - napr. osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavebný dozor podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch (oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov), pre autorizovaného geodeta napr. oprávnenie na výkon činnosti podľa zákona č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetova kartografov v znení neskorších predpisov, pre rozpočtára napr. certifikát Asociácie stavebných cenárov a pod. Poskytovať službu je možné aj na základe iných oprávnení v súlade so zákonom č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií. Na webovej stránke Slovenskej komory stavebných inžinierov (www.sksi.sk) je uverejnená smernica Slovenskej komory stavebných inžinierov o uznávaní odborných kvalifikácií pre výkon vybraných činností vo výstavbe - stavbyvedúceho a stavebného dozoru usadenými a hosťujúcimi odborne spôsobilými osobami krajín EÚ v Slovenskej republike, na základe ktorej vybrané odborné činnosti vo výstavbe v Slovenskej republike môžu vykonávať osoby ako usadené alebo hosťujúce odborne spôsobilé osoby. Oprávnenie, ktoré splnomocňuje vykonávať činnosti environmentálneho experta podľa § 55 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, resp. rovnocenný doklad vydaný orgánmi z členských štátov Európskej únie. Uchádzač v ponuke nepredkladá žiadne doklady za kľúčových expertov a expertov/odborníkov.

12. Úspešný uchádzač je povinný najneskôr do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy predložiť obstarávateľovi na schválenie zoznam kľúčových expertov a expertov/odborníkov, ktorí budú poskytovať službu, doplnený o osvedčenia o odbornej spôsobilosti a doklady, ktorými úspešný uchádzač preukáže splnenie požiadaviek odbornej spôsobilosti kľúčových expertov a expertov/odborníkov.

13. Dokumentácia pre výber zhotoviteľa stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – III. etapa (úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá)“ je súčasťou súťažných podkladov na elektronickom nosiči dát 1 DVD.

14. Oproti pravidelnému informatívnemu oznámeniu došlo k upresneniu predpokladanej hodnoty zákazky a to z dôvodu, že jej výška bola stanovená v súlade s § 5 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a vychádza z ceny, za ktorú sa obvykle predával rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase, keď sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania posielalo na uverejnenie.

15. Oproti pravidelnému informatívnemu oznámeniu došlo k upresneniu trvania zákazky. Obdobie 42 mesiacov uvedené v oddieli II., bod II.3) tohto oznámenia nie je odo dňa uzavretia zmluvy, ale odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Toto obdobie obstarávateľ upresňuje na 1279 dní.

Objekt
Rozsah obstarávania
Kategória služby: 12
Krátky popis:

Účelom stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom– Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – III. etapa (úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá)“ je modernizovať technickú infraštruktúru trate na predmetnom úseku, ktorý je súčasťou Pan-európskeho koridoru č. V.a pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskej únie/ Európskeho spoločenstva (napr. Technické špecifikácie interoperability), európskych noriem, legislatívy a noriem Slovenskej republiky a dohôd AGC a AGTC. Hlavnou úlohou je umožniť lepšiu prístupnosť k transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov. Navrhovaná stavba musí po realizácii spĺňať požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Množstvo alebo rozsah: Činnosť stavebného dozoru podľa rozsahu uvedeného v súťažných podkladoch.
Trvanie: 42 mesiacov
Referenčné číslo: 18737/2012/O220.
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ:

Kohézny fond EÚ (programové obdobie 2007-2013), Operačný program Doprava 2007-2013, Prioritná os č. 1 Železničná infraštruktúra.

Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

Miesto uskutočnenia stavebných prác je úsek trate Zlatovce - Trenčianska Teplá. Stavba sa nachádza v Trenčianskom kraji. Železničná trať prechádza katastrálnym územím:

— Kostolná - Záriečie, okres Trenčín,

— Záblatie, okres Trenčín,

— Zlatovce, okres Trenčín,

— Istebník, okres Trenčín,

— Orechové, okres Trenčín,

— Trenčín, okres Trenčín,

— Kubrá, okres Trenčín,

— Opatová, okres Trenčín,

— Dobrá, okres Trenčín.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukáže ich v zmysle § 26 ods. 2 citovaného zákona predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií požadovaných v bodoch 1.1. až 1.6., ktoré musia byť súčasťou ponuky:

1.1. § 26 ods. 1 písm. a)

výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine jeho sídla, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme.

Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky:

1.1.1. fyzická osoba – podnikateľ predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov,

1.1.2. právnická osoba – podnikateľ predloží výpisy z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu uchádzača.

Napr. pri akciovej spoločnosti, kde je štatutárnym orgánom predstavenstvo spoločnosti, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých členov predstavenstva, pri spoločnosti s ručením obmedzeným, kde sú štatutárnym orgánom konatelia, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých konateľov,

1.2. § 26 ods. 1 písm. b)

1.2.1. fyzická osoba – podnikateľ predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov,

1.2.2. právnická osoba – podnikateľ predloží výpisy z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu uchádzača.

1.3. § 26 ods. 1 písm. c)

potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla, že na uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky,

1.4. § 26 ods. 1 písm. d)

1.4.1. potvrdenie (potvrdenia) príslušnej zdravotnej poisťovne alebo poisťovní, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného na zdravotnom poistení, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

1.4.2. potvrdenie príslušnej sociálnej poisťovne, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii sociálneho poistenia a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky sociálneho poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

1.5. § 26 ods. 1 písm. e)

potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

1.6. § 26 ods. 1 písm. f)

doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (na predmet zákazky – projektovanie stavieb a uskutočňovanie stavieb),

1.6.1. aktuálny výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba – podnikateľ a príspevková organizácia - podnikateľ) a živnostenské oprávnenie,

1.6.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaná v obchodnom registri),

1.6.3. iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov,

1.7. § 26 ods. 1 písm. g)

nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. Uchádzač nepreukazuje žiadnym dokladom splnenie tejto podmienky. Tieto podmienky musí dokázať v prípade potreby obstarávateľ.

2. Uchádzač môže nahradiť doklady uvedené v bode 1.1. až 1.6. potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zápise uchádzača do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač môže nahradiť doklady uvedené v bode 1.1. až 1.6. aj úradne osvedčenou kópiou iného dokladu – platného certifikovaného zápisu vydaného certifikačnou inštitúciou v krajine jeho sídla. V prípade, že doklad – platný certifikovaný zápis vydaný certifikovanou inštitúciou v krajine jeho sídla nepokrýva podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia obligatórne ustanovené v § 26 ods. 1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní (body 1.1. až 1.6.), uchádzač tieto skutočnosti preukáže samostatným dokladom preukazujúcim požadovanú podmienku vydaným príslušnou inštitúciou v krajine jeho sídla. Ak sa takýto samostatný doklad alebo rovnocenný doklad nevydáva v krajine sídla uchádzača, môže ho uchádzač nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla podľa § 26 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní a bodu 3.. V prípade, ak právo členského štátu, v ktorom má uchádzač sídlo neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača podľa § 26 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a bodu 3..

3. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.1. až 1.6. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.

4. Ak uchádzačom bude skupina a táto nepredloží doklady požadované v bode 1.1. až 1.6. za každého člena skupiny osobitne, bude uchádzač zo súťaže vylúčený. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Ekonomická a finančná situácia:

5. Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne splniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť takúto zákazku. Finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 27 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní preukáže uchádzač predložením týchto dokladov:

5.1. § 27 ods. 1 písm. a)

vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru.

5.1.1. Minimálne požiadavky (minimálna úroveň):

5.1.1.1. Úverový prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky, že poskytne uchádzačovi úver vo výške minimálne 1 300 000 EUR alebo ekvivalent v inej mene podľa kurzu Európskej centrálnej banky, platného ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku EÚ, resp. potvrdenie banky o dispozícií s vlastnými finančnými prostriedkami v rovnakej výške s preukázaním dispozície s týmito finančnými prostriedkami za minimálne obdobie 12 predchádzajúcich kalendárnych mesiacov. Úverový prísľub, resp. vyjadrenie banky nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Primeranosť tejto podmienky účasti vyplýva z predpokladanej hodnoty zákazky. Požadovaná minimálna úroveň je nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky. Potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti vyplýva z požiadavky, aby uchádzač preukázal, že ak by sa dostal nie vlastným pričinením v budúcnosti do finančných problémov, dokáže tieto vyriešiť prípadným úverom.

5.1.1.2. Uchádzač predloží vyjadrenie banky, alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré musí jasne vypovedať o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky a musí obsahovať:

- či uchádzač nebol za predchádzajúce dva roky (2011 a 2012) v nepovolenom debete, ak uchádzač bol v takomto debete, predloží zdôvodnenie, prečo sa tak stalo,

- že v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,

- že jeho bežný účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie.

Vyjadrenie banky bude predložené v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overená fotokópia.

Okrem vyjadrenia banky predloží uchádzač aj čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemá záväzky.

V tejto podmienke účasti nie je požadovaný žiaden číselný údaj a teda podmienka je primeraná. Potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti vyplýva aj z požiadavky, aby uchádzač preukázal, že je aj po finančnej stránke spoľahlivý, čím je väčší predpoklad, že zmluva bude uzatvorená len s takým uchádzačom, ktorý je po všetkých stránkach spôsobilý k uspokojivej realizácii zmluvy.

6. Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže uchádzač využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.

Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu.

Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

Technické a odborné schopnosti:

7. Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Preukáže ich predložením:

7.1. § 28 ods. 1 písm. a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom

1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní,

7.1.1. Minimálne požiadavky (minimálna úroveň):

Uchádzač predloží zoznam zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, kde rovnakým alebo podobným charakterom predmetu zákazky sa rozumie poskytnutie služby – činnosť stavebného dozoru, poskytovaná za predchádzajúce tri roky (t. j. v priebehu rokov 2010, 2011 a 2012) na stavbách dopravnej infraštruktúry (železnice alebo cesty) realizovaných podľa medzinárodne uznávaných zmluvných podmienok ako napr. FIDIC, EBRD, EIB alebo Svetovej banky, doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní poskytnutých služieb

7.1.2. V rámci tohto zoznamu, spĺňajúc vyššie podmienky, sa vyžaduje:

- minimálne jedna zmluva, kde uchádzač poskytoval…

… službu – činnosť stavebného dozoru v priebehu rokov 2010, 2011 a 2012 na stavbách dopravnej infraštruktúry (železnice a cesty), kde rozpočtový náklad stavby dopravnej infraštruktúry (železnice a cesty) je/bol minimálne 150 000 000 EUR bez DPH.

… službu– činnosť stavebného dozoru v priebehu rokov 2010, 2011 a 2012 na stavbách dopravnej infraštruktúry (železnice), kde rozpočtový náklad za časť stavby elektrické železničné zabezpečovacie zariadenia je/bol minimálne 500 000 EUR bez DPH.

- minimálne jedna zmluva, kde stavebný dozor bol poskytovaný na stavbe dopravnej infraštruktúry (železnice a cesty) a zmluva bola realizovaná podľa medzinárodne uznávaných zmluvných podmienok ako napr. FIDIC, EBRD, EIB alebo Svetovej banky....

7.1.3. Primeranosť tejto podmienky účasti vyplýva z hodnoty zákazky na realizáciu predmetnej stavby. Požadovaná minimálna úroveň je nižšia ako hodnota zákazky na realizáciu predmetnej stavby. Potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti vyplýva z komplexnosti požadovaných služieb činnosti stavebného dozoru a je potrebné preukázať, že uchádzač má aspoň minimálne praktické skúsenosti s poskytovaním činnosti stavebného dozoru pri vykonávaní stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru a podľa medzinárodne uznávaných zmluvných podmienok ako napr. FIDIC, EBRD, EIB alebo Svetovej banky....

Zoznam zmlúv bude spracovaný podľa priloženého vzoru „A1“ alebo ako zoznam.

Uchádzač predloží zoznam zmlúv, ktorý musí obsahovať minimálne údaje:

- poskytovateľ služby: identifikačné údaje (názov, adresa sídla/miesta podnikania); v prípade skupiny dodávateľov uviesť identifikačné údaje každého člena skupiny dodávateľov, ktorí poskytovali službu; v prípade, že služba je/bola poskytovaná združením uviesť okrem identifikačných údajov každého člena združenia aj identifikačné údaje združenia,

- krajina, kde je/bola služba poskytovaná,

- obdobie poskytnutia služby od (mesiac/rok) do (mesiac/rok),

- dopravná infraštruktúra (železnice a cesty), Áno, Nie,

- označenie zmluvných podmienok, podľa ktorých bola stavba realizovaná podľa medzinárodne uznávaných zmluvných podmienok ako napr. FIDIC, EBRD, EIB alebo Svetová banka...,

- akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH (železnice a cesty) podľa uvedeného v ZoD s osobitne uvedenou čiastkou za elektrické zabezpečovacie zariadenia,

- názov stavby podľa uvedeného v ZoD,

- stručný popis stavby podľa uvedeného v predmete ZoD,

- objednávateľ stavby: identifikačné údaje (názov, adresa sídla/miesta podnikania) podľa uvedeného v ZoD,

- zodpovedná osoba objednávateľa: meno a priezvisko, funkcia, telefón, fax, e-mail podľa uvedeného v ZoD (za účelom overenia uvedených skutočností),

- názov zmluvy služby: podľa uvedeného v ZnPS,

- stručný popis služby: podľa uvedeného v predmete ZnPS vrátane činností stavebného dozora,

- stručný popis služby poskytovanej poskytovateľom: uviesť časť služby, ktorú poskytoval iba poskytovateľ v prípade, že službu poskytovala skupina dodávateľov alebo združenie,

- objednávateľ služby: identifikačné údaje (názov, adresa sídla/miesta podnikania) podľa ZnPS, + hodnotenie objednávateľa o uspokojivom vykonaní služby, podľa hodnotiacej stupnice 1-5, kde 1 je najvyššie hodnotená kvalita a 5 je najnižšie hodnotená kvalita + pečiatka a podpis objednávateľa služby,

- zodpovedná osoba objednávateľa: meno a priezvisko, funkcia, telefón, fax, e-mail podľa uvedeného v ZnPS (za účelom overenia uvedených skutočností),

- zmluvná cena služby: podľa uvedeného v ZnPS,

- fakturovaná cena služby v priebehu rokov 2010, 2011 a 2012, s osobitne uvedenou čiastkou za elektrické zabezpečovacie zariadenia,

- dôvod zmeny cien služby v priebehu rokov 2010, 2011 a 2012, s osobitne uvedenou čiastkou za elektrické zabezpečovacie zariadenia, ak je relevantné,

- zmluvná cena poskytovateľa: uviesť zmluvnú cenu za službu, ktorú poskytoval iba poskytovateľ v prípade, že službu poskytovala skupina dodávateľov alebo združenie, s osobitne uvedenou čiastkou za elektrické zabezpečovacie zariadenia,

- fakturovaná cena poskytovateľa v priebehu rokov 2010, 2011 a 2012: uviesť fakturovanú cenu za službu, ktorú poskytoval iba poskytovateľ v prípade, že službu poskytovala skupina dodávateľov alebo združenie, s osobitne uvedenou čiastkou za elektrické zabezpečovacie zariadenia,

- čas plnenia služby: podľa uvedeného v ZnPS,

- zmenený čas plnenia služby ak je relevantné,

- dôvod zmeny času plnenia služby ak je relevantné,

- čas plnenia poskytovateľa: uviesť čas plnenia za službu, ktorú poskytoval iba poskytovateľ v prípade, že službu poskytovala skupina dodávateľov alebo združenie,

- zmenený čas plnenia poskytovateľa: uviesť zmenu času plnenia za službu, ktorú poskytoval iba poskytovateľ v prípade, že službu poskytovala skupina dodávateľov alebo združenie, ak je relevantné,

- dátum a podpis poskytovateľa služby alebo osoby oprávnenej konať za poskytovateľa služby, v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov. Dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

8. Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.

Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

9. Ak uchádzač má potvrdené referencie v inej mene ako EUR, súčasťou takejto referencie musí byť aj prepočet inej meny na EUR. Obdobne to platí aj pre ostatné doklady obsahujúce finančné čiastky. Pre potreby prepočtu ostatných cudzích mien je platný kurz Európskej centrálnej banky ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. Tento prepočet vykoná uchádzač po potvrdení referencie príslušným Objednávateľom. Prepočet bude uvedený na samostatnom liste hneď ako nasledujúca strana po strane, ktorou sa preukazujú referencie tak, že k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz.

10. Na preukázanie splnenia podmienok účasti nestačí, ak uchádzač uvedie obchodné mená tretích osôb podieľajúcich sa na plnení zmluvy a ich podiel služieb. Na preukázanie splnenia podmienok účasti je potrebné postupovať podľa kapitoly E. Podmienky účasti uchádzačov, časť I. body 6. a 8. súťažných podkladov.

Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky:

Zábezpeka na viazanosť ponuky sa vyžaduje vo výške 200 000 EUR. Zábezpeka na poskytnutie služby formou bankovej záruky vo výške 5 % zo zmluvnej ceny bez DPH bez rezervy predložená do 28 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy na poskytnutie služby.

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú:

Predmet zákazky by mal byť financovaný z Kohézneho fondu EÚ (programové obdobie 2007-2013) a zo štátneho rozpočtu. Ide o Operačný program Doprava 2007-2013, Prioritná os č. 1 Železničná infraštruktúra.

Predmet zákazky bude hradený v EUR. DPH bude hradená z vlastných zdrojov obstarávateľa. Objednávateľ neposkytuje preddavky. Vlastná platba sa bude uskutočňovať formou bezhotovostného prevodu finančných prostriedkov na základe faktúry po poskytnutí služby štvrťročne. Lehota splatnosti faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať:

Obstarávateľ nepredpisuje uchádzačom, aké právne vzťahy od skupiny vyžaduje. Uvedené ponecháva na samotných uchádzačov. Skupina môže vytvoriť subjekt s právnou subjektivitou podľa Obchodného zákonníka, ale je postačujúce aj združenie bez právnej subjektivity na základe zmluvy o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka. V takom prípade je potrebné z hľadiska priehľadnosti vzťahov a prípadného vymáhania záväzkov, aby takáto zmluva bola uzatvorená písomne a aby obsahovala podmienky pre všetkých účastníkov združenia,ako sa majú pričiniť o dosiahnutie dojednaného účelu, pre ktorý združenie vzniklo. Zmluva o združení musí obsahovať splnomocnenie niektorého účastníka združenia na zastupovanie ostatných účastníkov združenia pri dosahovaní dojednaného účelu združenia a na vykonávanie právnych úkonov a aby v nej bolo určené spoločné meno združenia, pod ktorým bude združenie vystupovať.

Výkon služby je vyhradený pre konkrétnu profesiu:

Oprávnenie, ktoré splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe - stavebný dozor podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov). Poskytnúť službu je možné aj na základe iných oprávnení v súlade so zákonom č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov. Oprávnenie, ktoré splnomocňuje vykonávať činnosti environmentálneho experta podľa § 55 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, resp. rovnocenný doklad vydaný orgánmi z členských štátov Európskej únie.

Postup
Lehota viazanosti ponuky: 2013-08-31 📅
Dátum otvárania ponúk: 2013-04-19 📅
Miesto otvárania:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,Slovensko.

Miesto: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,Slovensko.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku.

Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača, alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Z kapacitných dôvodov sa na otváraní ponúk môžu zúčastniť za každého uchádzača maximálne dve osoby. V prípade skupiny je to maximálne jedna osoba za každého člena skupiny.

Jazyky
Jazyk: slovenčina 🗣️

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 31364501
Kontakt
Kontaktné miesto: ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika
Ing. Daniela Fabulová

Odkaz
Dátumy
Dátum zverejnenia: 2012-12-21 📅
Identifikátory
Druh predchádzajúceho uverejnenia: Periodic_indicative_notice
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2012/S 246-404863

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Poštové mesto: Bratislava 24
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Názov: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Odbor investorský
Internetová adresa: http://www.zsr.sk 🌏
Informácie o lehotách na podanie odvolania: § 136 a § 138 zákona č.25/2006 Z.z.
Orgán zodpovedný za postupy sprostredkovania
Poštová adresa: Klemensova 8
Poštové mesto: Bratislava-Staré Mesto
Poštové smerovacie číslo: 813 61
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Zdroj: OJS 2013/S 034-054351 (2013-02-14)

Oznámenia o zadaní zákazky (2013-08-27)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 1 058 020 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Poštové mesto: Bratislava-mestská časť Staré mesto

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2013-08-27 📅
Dátum zverejnenia: 2013-08-29 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2013/S 167-290802
Odkazuje na oznámenie: 2013/S 34-054351
Číslo Ú. v. S: 167
Ďalšie informácie

1. Upresnenie bodu V.1.3): Úspešným uchádzačom sa stalo Združenie ERPORES, ktoré má nasledovných členov: vedúci člen – Erpos, spol. s r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31588506; člen – Potos s.r.o., Lichardova 11, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36000591; člen – Restado, s.r.o., Lipského 9, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36726010. Úspešný uchádzač vytvoril pred predložením ponuky združenie. Zmluva o združení zo dňa 20.2.2013 bola súčasťou jeho ponuky. 2. V zmysle § 22 ods. 7 zákona č.25/2006 Z. z. uvádzame mená a priezviská členov komisie, ktorí vyhodnocovali ponuky – členovia s právom vyhodnocovať ponuky: Ing. Štefan Sedláček, Mgr. Ing. Martina Pašková, Ing. Daniela Fabulová, p. Rozália Dzvoníková, Ing. Dagmar Tokolyová a členovia bez práva vyhodnocovať ponuky: Ing. Jozef Tvrdoň, Mgr. Barbora Hatalová, Ing. Dušan Barna, Ing. Peter Hlaváč, Ing. Daniel Ondreáš.

Objekt
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

Miesto uskutočnenia stavebných prác je úsek trate Zlatovce – Trenčianska Teplá.

Stavba sa nachádza v Trenčianskom kraji. Železničná trať prechádza katastrálnym územím:

— Kostolná – Záriečie, okres Trenčín,

— Hanzlíková, okres Trenčín,

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 31797903
Zdroj: OJS 2013/S 167-290802 (2013-08-27)

Dodatočné informácie (2013-09-06)
Objekt
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Dodatočné informácie

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2013-09-06 📅
Dátum zverejnenia: 2013-09-10 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2013/S 175-302836
Odkazuje na oznámenie: 2013/S 167-290802
Číslo Ú. v. S: 175
Zdroj: OJS 2013/S 175-302836 (2013-09-06)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2018-03-12)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: 6310/2018/O220
Celková hodnota obstarávania: 1 486 020 EUR 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Doplnkový kód CPV: Riadenie projektov výstavby 📦
Miesto výkonu
Región NUTS: Trenčiansky kraj 🏙️

Postup
Kritériá udeľovania
Neuplatniteľné

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Názov obstarávateľa: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2018-03-12 📅
Dátum zverejnenia: 2018-03-15 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 052-116124
Číslo Ú. v. S: 52
Ďalšie informácie

V bode V.2.4) tohto oznámenia je uvedená čiastka, ktorá prestavuje zmluvnú cenu bez DPH vrátane rezervy. V oznámení o výsledku verejného obstarávania bola uvedená čiastka vo výške 1 058 020,00 EUR bez DPH, ktorá predstavovala zmluvnú cenu bez DPH a táto čiastka bola hodnotená, keďže rezerva bola jednotná pre všetkých uchádzačov vo výške 428 000,00 EUR bez DPH.

Objekt
Rozsah obstarávania
Názov časti: Stavebný dozor na stavbe "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - III. etapa (úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá)"
Číslo časti: 0
Krátky popis:

Predmetom zákazky je poskytnutie služby: činnosť stavebného dozoru na stavbe "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - III. etapa (úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá)" podľa zmluvy na poskytnutie služby a v súlade so zmluvou o dielo na stavebné práce.

Všeobecnými zmluvnými podmienkami zmluvy o dielo na stavebné práce sú Zmluvné podmienky na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (FIDIC), prvé vydanie 1999, preložené (preklad 2008) Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov (SACE). Účelom stavby "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - III. etapa (úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá)" je modernizovať technickú infraštruktúru trate na predmetnom úseku, ktorý je súčasťou Paneurópskeho koridoru č. V.a pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskej únie/ Európskeho spoločenstva (napr. Technické špecifikácie interoperability), európskych noriem, legislatívy a noriem Slovenskej republiky a dohôd AGC a AGTC. Hlavnou úlohou je umožniť lepšiu prístupnosť k transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov. Navrhovaná stavba musí po realizácii spĺňať požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Trvanie: 32 mesiacov
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

Priamo na stavbe, v sídle verejného obstarávateľa, na mieste podľa činností uvedených v zmluve. Stavba: Trenčiansky kraj. Miesto uskutočnenia stavebných prác: úsek trate Zlatovce – Trenčianska Teplá.

Zadanie zákazky
Dátum uzavretia zmluvy: 2013-08-26 📅

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 820 05
Orgán zodpovedný za postupy sprostredkovania
Názov: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Zdroj: OJS 2018/S 052-116124 (2018-03-12)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2018-04-12)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: 18637/2017/O220
Celková hodnota obstarávania: 1 486 020 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2018-04-12 📅
Dátum zverejnenia: 2018-04-17 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 074-165685
Číslo Ú. v. S: 74

Objekt
Rozsah obstarávania
Názov časti: Stavebný dozor na stavbe "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 -159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - III. etapa (úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá)"
Krátky popis:

Predmetom zákazky je poskytnutie služby: činnosť stavebného dozoru na stavbe "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - III. etapa (úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá)" podľa zmluvy na poskytnutie služby a v súlade so zmluvou o dielo na stavebné práce. Všeobecnými zmluvnými podmienkami zmluvy o dielo na stavebné práce sú Zmluvné podmienky na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (FIDIC), prvé vydanie 1999, preložené (preklad 2008) Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov (SACE). Účelom stavby "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - III. etapa (úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá)" je modernizovať technickú infraštruktúru trate na predmetnom úseku, ktorý je súčasťou Paneurópskeho koridoru č. V.a pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskej únie/ Európskeho spoločenstva (napr. Technické špecifikácie interoperability), európskych noriem, legislatívy a noriem Slovenskej republiky a dohôd AGC a AGTC. Hlavnou úlohou je umožniť lepšiu prístupnosť k transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov. Navrhovaná stavba musí po realizácii spĺňať požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

Zdroj: OJS 2018/S 074-165685 (2018-04-12)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby (18 nové verejné obstarávania)

Služby týkajúce sa výstavby

Stavebný dozor

Stavebný dozor na stavenisku