Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ – Pstruša | Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dátum	Dokument
2013-03-01	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2014-07-29	Oznámenia o zadaní zákazky
2016-08-18	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2017-01-11	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2017-03-03	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2017-03-13	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2017-04-12	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2017-05-22	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2017-06-14	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2017-11-03	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2018-01-02	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2018-03-28	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2018-07-19	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2018-10-23	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2019-03-01	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2019-03-07	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2019-04-25	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2013-03-01)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Stavebné práce na výstavbe rýchlostných komunikácií
Množstvo alebo rozsah: 136 912 349,64
Celková hodnota obstarávania: 136 912 349,64 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Práce
Predpis: Európska únia s účasťou krajín GPA
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Stavebné práce na výstavbe rýchlostných komunikácií 📦

Postup
Typ konania: Užšia súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Verejnoprávna inštitúcia
Názov obstarávateľa: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Poštová adresa: Mlynské Nivy 45
Poštové smerovacie číslo: 821 09
Poštové mesto: Bratislava
Kontakt
Internetová adresa: http://www.ndsas.sk 🌏
E-mail: alena.stukova@ndsas.sk 📧
Telefón: +421 258311055 📞

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2013-03-01 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2013-04-05 📅
Dátum zverejnenia: 2013-03-05 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2013/S 045-072113
Odkazuje na oznámenie: 2012/S 243-399397
Číslo Ú. v. S: 45
Ďalšie informácie

Žiadosť o vysvetlenie podmienok účasti, prípadne iných údajov a informácií uvedených v tomto oznámení musí záujemca doručiť verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr do 15/03/2013. Komunikáciu na tieto účely verejný obstarávateľ určuje výlučne v slovenskom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti, sú považované za žiadosť o účasť vo verejnom obstarávaní. Záujemca ich doručuje v uzatvorenom obale (1 x originál a 1 x CD nosič. Obsah CD disku musí byť identický so žiadosťou o účasť predloženou v písomnej forme ) s uvedením obchodného mena a sídla záujemcu s označením: "Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ – Pstruša Žiadosť o účasť – Neotvárať“, poštou, osobne alebo kuriérskou službou na adresu uvedenú v tomto oznámení. Doklady odporúčame, aby boli zviazané, očíslované a parafované štatutárnym zástupcom. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti musia byť predložené ako originály resp. úradne overené fotokópie. Ak žiadosť o účasť predkladá záujemca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, dokumenty a iné písomnosti, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v tejto užšej súťaži v pôvodnom jazyku, v ktorom boli vyhotovené (ďalej len „originálne dokumenty“), a súčasne aj ich preklad do štátneho (t.j. slovenského) jazyka (ďalej len „preložené dokumenty“) okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov medzi obsahom originálnych dokumentov a preložených dokumentov, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku Slovenskej republiky. Výzvu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ súčasne pošle len vybratým záujemcom, ktorí požiadali o účasť a splnili podmienky účasti. V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: — podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona, — podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 27 zákona, — požiadavka predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (ďalej len „banka”) o schopnosti záujemcu plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ nájsť schopného dodávateľa, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne, — požiadavka predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (ďalej len „banka“) o poskytnutí úveru najmenej vo výške 10 000 000 EUR (slovom: desať miliónov eur) za účelom zabezpečenia finančných tokov pre zhotovenie diela je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ zabezpečenia finančných tokov pre zhotovenie diela a má preveriť schopnosť budúceho zhotoviteľa realizovať dielo, nakoľko platby budú prebiehať formou refundácie. Je to adekvátna suma na prefinancovanie etapy, — požiadavka predloženia prehľadu o dosiahnutom obrate vyplýva zo spôsobu realizácie predmetu zákazky, kedy záujemca musí mať počas celej doby realizácie predmetu zákazky potrebný objem finančných zdrojov. Verejný obstarávateľ potrebuje preveriť stav ekonomickej situácie záujemcu a jeho finančnú stabilitu. — podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 a 30 zákona, — ustanovenie § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje požadovať zoznam stavebných prác. Verejný obstarávateľ hľadá prioritne zhotoviteľa schopného realizovať predmet zákazky riadne, včas a v súlade so všetkými zmluvnými povinnosťami, ktoré sú uvedené v zmluve, na posúdenie čoho slúži uvedená referencia. Stanovená výška je primeraná predpokladanej hodnote zákazky a nastavená tak, aby sa jej mohol zúčastniť čo najširší počet záujemcov. Požiadavka na predloženie dvoch referenčných projektov je pravidelne využívaná vo verejných obstarávaniach realizovaných verejným obstarávateľom. Počet predložených ponúk v týchto verejných obstarávaniach svedčí o oprávnenosti požiadavky verejného obstarávateľa. O skúsenosti záujemcu okrem objemovej výšky svedčí i skúsenosť so zmluvným manažmentom, riadením rizík a mnohými inými skúsenosťami, ktoré záujemca získa iba prostredníctvom realizácie viacerých kontraktov. — ustanovenie § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje vyžadovať údaje na preukázanie vzdelania, odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Predmetom zákazky je realizácia Rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ – Pstruša. Predmetné Dielo bude zhotovované v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – Zmluvné podmienky na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (ďalej len „červený FIDIC” alebo „červená kniha”) prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad SACE 2008. Z tohto dôvodu sa od záujemcu vyžaduje, aby preukázal, že má odborné kapacity s príslušnou odbornou praxou. V záujme získania relevantných a overiteľných informácií verejný obstarávateľ stanovil doklady, ktoré svojim obsahom potvrdia požadované údaje. Riaditeľ stavby/Prestaviteľ zhotoviteľa, Hlavný stavbyvedúci, Stavbyvedúci na mosty sú odborníci nevyhnutní k riadnemu a kvalitnému vykonaniu diela. Stanovené minimálne požiadavky na odbornú prax smerujú k prevereniu ich odbornej praxe v požadovanej oblasti diaľnic alebo rýchlostných ciest alebo ciest obdobného charakteru, ktorých súčasťou boli mostné objekty. U kľúčových odborníkoch sa vyžaduje, aby ich skúsenosti zodpovedali obdobnému projektu, danej pozícii a účasti na takomto projekte. Riaditeľ stavby/Predstaviteľ zhotoviteľa: Je nevyhnutné, aby Riaditeľ stavby/Predstaviteľ zhotoviteľa preukázal že má odbornú prax za posledných 10 rokov a to účasťou na realizácii minimálne 2 projektov pri stavbách diaľnic alebo rýchlostných ciest, kde zmluvné podmienky vychádzali so zmluvných podmienok FIDIC. V rámci stavieb sa uskutočnila výstavba mostného objektu s dĺžkou minimálne 150 m. Účasť na týchto minimálne 2 projektoch musí byť v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 50 % lehoty výstavby Projektu (za lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa vydania Oznámenia o začatí prác po vydanie Preberacieho protokolu) Účasť minimálne na 1 projekte z týchto dvoch projektov musí byť na pozícii projektového manažéra stavby/riaditeľa stavby/prestaviteľ zhotoviteľa na stavbe) a minimálne 1 z týchto dvoch projektov musí byť v celkovej zmluvnej cene stavebných prác projektu minimálne 40 000 000 EUR (slovom štyridsať miliónov EUR) bez DPH. Hlavný stavbyvedúci: Je nevyhnutné, aby hlavný stavbyvedúci preukázal že má odbornú prax s výkonom činnosti stavbyvedúceho za posledných 10 rokov a to účasťou na realizácii minimálne 2 projektov na stavbách diaľnic alebo rýchlostných ciest, kde zmluvné podmienky vychádzali zo zmluvných podmienok FIDIC na týchto minimálne 2 projektoch musí byť na pozícii stavbyvedúceho pre cesty so šírkovým usporiadaním minimálne 22.5 metrov alebo na pozícií stavbyvedúceho pre mosty dĺžky minimálne 150 metrov; účasť na na týchto minimálne 2 projektoch musí byť v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 50 % lehoty výstavby Projektu (za lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa vydania Oznámenia o začatí prác po vydanie Preberacieho protokolu); 1 z týchto minimálne 2 projektov musí byť v celkovej zmluvnej cene stavebných prác projektu minimálne 40 000 000 EUR (slovom štyridsať miliónov EUR) bez DPH. Stavbyvedúci na mosty Je nevyhnutné, aby stavbyvedúci na mosty preukázal že má odbornú prax s výkonom činnosti stavbyvedúceho na mosty za posledných 10 rokov a to účasťou na minimálne 1 projekte pri stavbách diaľnic alebo rýchlostných ciest, ktorých súčasťou bol most/mosty s min. dĺžkou mosta minimálne 150 metrov, na tomto minimálne 1 projekte musí byť na pozícii stavbyvedúceho na mosty, na tomto minimálne 1 projekte musí byť v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 50 % lehoty výstavby Projektu (za lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa vydania Oznámenia o začatí prác po vydanie Preberacieho protokolu), tento minimálne 1 projekt musí byť v celkovej zmluvnej cene stavebných prác projektu minimálne 40 000 000 EUR (slovom štyridsať miliónov EUR) bez DPH. — Ustanovenie § 28 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje požadovať opatrenia environmentálneho manažérstva. Táto požiadavka úzko súvisí s predmetom zákazky. Záujemcovia, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky, alebo majú sídlo alebo miesto podnikania mimo štátneho územia Slovenskej republiky, použijú na prepočítanie cudzej meny na eur pri stavebných prácach uskutočnených do 31.12.2008 kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska platný ku dňu uskutočnenia stavebnej práce nasledovne: z cudzej meny na SKK a následne z SKK na eur. Pri prácach uskutočnených po 01.01.2009 použijú na prepočítanie cudzej meny na eur kurz vyhlásený Európskou centrálnou bankou ku dňu uskutočnenia stavebnej práce. Pri prepočítavaní ročného obratu na eur záujemci použijú priemerné ročné kurzy vyhlásené NBS (v období do 31.12.2008 z cudzej meny na SKK a následne z SKK na EUR). V prípade, že sa na stránke NBS kurz danej meny nenachádza, použije sa priemerný ročný kurz cudzej meny voči EUR vyhlásený ECB. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať v zmysle §46 ods. 2 zákona a neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade neuzavretia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Doprava. Verejný obstarávateľ bude zverejňovať na svojej internetovej stránke - link http://www.ndsas.sk/odbor-riadenia-projektov-zo-zahranicnych-zdrojov--eu-fondov-/12330s doplnenia a vysvetlenia podmienok účasti pre túto užšiu súťaž. Podľa §32 ods. 8 zákona splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom a obstarávateľom. Z predloženého čestného vyhlásenia musí byť zrejmé splnenie požadovanej podmienky účasti, najmä čo sa týka minimálnych úrovní štandardov. V zmysle § 149 ods. 3 zákona úrad uloží uchádzačovi, záujemcovi alebo dodávateľovi pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov, ak na účely preukázania osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní alebo na účely zápisu údajov do zoznamu podnikateľov predloží informácie, doklady alebo čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 8, ktoré sú sfalšované, neplatné alebo uchádzačom, záujemcom alebo dodávateľom pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by mohli mať vplyv na posúdenie osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní. V zmysle § 45 ods. 9 zákona Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa odsekov 2 až 7, ak bol na ich uzatvorenie písomne vyzvaný. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo nesplní povinnosť podľa prvej vety, verejný obstarávateľ a obstarávateľ ich môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa, keď bol k ich uzavretiu písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa, keď bol k ich uzavretiu písomne vyzvaný. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania pri zadávaní zákazky určiť, že lehota podľa prvej, tretej a štvrtej vety je dlhšia, než 30 dní. V rámci povinnosti poskytnutia súčinnosti potrebnej na uzatvorenie zmluvy bude verejný obstarávateľ vyžadovať od úspešného uchádzača predloženie záväzného vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru vo výške najmenej 10 000 000,- eur (slovom: desať miliónov eur). Lehota na predloženie záväzného vyjadrenia banky bude určená verejným obstarávateľom. Uvedená lehota bude však najviac 30 dní. Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných do 17. februára 2013 na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v súťažiach, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie od 18. februára 2013, predloží - platné potvrdenie úradu o zapísaní do zoznamu podnikateľov, - potvrdenie úradu nie staršie ako tri mesiace, že nemá uložený zákaz účasti vo verejným obstarávaní a - čestné vyhlásenie, že nie je osobou, 1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola a) spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, b) právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Ďalšie informácie

Žiadosť o vysvetlenie podmienok účasti, prípadne iných údajov a informácií uvedených v tomto oznámení musí záujemca doručiť verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr do 15/03/2013. Komunikáciu na tieto účely verejný obstarávateľ určuje výlučne v slovenskom jazyku.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti, sú považované za žiadosť o účasť vo verejnom obstarávaní. Záujemca ich doručuje v uzatvorenom obale (1 x originál a 1 x CD nosič. Obsah CD disku musí byť identický so žiadosťou o účasť predloženou v písomnej forme ) s uvedením obchodného mena a sídla záujemcu s označením: "Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ – Pstruša Žiadosť o účasť – Neotvárať“, poštou, osobne alebo kuriérskou službou na adresu uvedenú v tomto oznámení. Doklady odporúčame, aby boli zviazané, očíslované a parafované štatutárnym zástupcom. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti musia byť predložené ako originály resp. úradne overené fotokópie.

Ak žiadosť o účasť predkladá záujemca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, dokumenty a iné písomnosti, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v tejto užšej súťaži v pôvodnom jazyku, v ktorom boli vyhotovené (ďalej len „originálne dokumenty“), a súčasne aj ich preklad do štátneho (t.j. slovenského) jazyka (ďalej len „preložené dokumenty“) okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov medzi obsahom originálnych dokumentov a preložených dokumentov, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku Slovenskej republiky. Výzvu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ súčasne pošle len vybratým záujemcom, ktorí požiadali o účasť a splnili podmienky účasti.

V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne:

— podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona,

— podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 27 zákona,

— požiadavka predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (ďalej len „banka”) o schopnosti záujemcu plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ nájsť schopného dodávateľa, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne,

— požiadavka predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (ďalej len „banka“) o poskytnutí úveru najmenej vo výške 10 000 000 EUR (slovom: desať miliónov eur) za účelom zabezpečenia finančných tokov pre zhotovenie diela je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ zabezpečenia finančných tokov pre zhotovenie diela a má preveriť schopnosť budúceho zhotoviteľa realizovať dielo, nakoľko platby budú prebiehať formou refundácie. Je to adekvátna suma na prefinancovanie etapy,

— požiadavka predloženia prehľadu o dosiahnutom obrate vyplýva zo spôsobu realizácie predmetu zákazky, kedy záujemca musí mať počas celej doby realizácie predmetu zákazky potrebný objem finančných zdrojov. Verejný obstarávateľ potrebuje preveriť stav ekonomickej situácie záujemcu a jeho finančnú stabilitu.

— podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 a 30 zákona,

— ustanovenie § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje požadovať zoznam stavebných prác. Verejný obstarávateľ hľadá prioritne zhotoviteľa schopného realizovať predmet zákazky riadne, včas a v súlade so všetkými zmluvnými povinnosťami, ktoré sú uvedené v zmluve, na posúdenie čoho slúži uvedená referencia. Stanovená výška je primeraná predpokladanej hodnote zákazky a nastavená tak, aby sa jej mohol zúčastniť čo najširší počet záujemcov. Požiadavka na predloženie dvoch referenčných projektov je pravidelne využívaná vo verejných obstarávaniach realizovaných verejným obstarávateľom. Počet predložených ponúk v týchto verejných obstarávaniach svedčí o oprávnenosti požiadavky verejného obstarávateľa. O skúsenosti záujemcu okrem objemovej výšky svedčí i skúsenosť so zmluvným manažmentom, riadením rizík a mnohými inými skúsenosťami, ktoré záujemca získa iba prostredníctvom realizácie viacerých kontraktov.

— ustanovenie § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje vyžadovať údaje na preukázanie vzdelania, odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác.

Predmetom zákazky je realizácia Rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ – Pstruša. Predmetné Dielo bude zhotovované v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – Zmluvné podmienky na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (ďalej len „červený FIDIC” alebo „červená kniha”) prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad SACE 2008.

Z tohto dôvodu sa od záujemcu vyžaduje, aby preukázal, že má odborné kapacity s príslušnou odbornou praxou. V záujme získania relevantných a overiteľných informácií verejný obstarávateľ stanovil doklady, ktoré svojim obsahom potvrdia požadované údaje. Riaditeľ stavby/Prestaviteľ zhotoviteľa, Hlavný stavbyvedúci, Stavbyvedúci na mosty sú odborníci nevyhnutní k riadnemu a kvalitnému vykonaniu diela. Stanovené minimálne požiadavky na odbornú prax smerujú k prevereniu ich odbornej praxe v požadovanej oblasti diaľnic alebo rýchlostných ciest alebo ciest obdobného charakteru, ktorých súčasťou boli mostné objekty. U kľúčových odborníkoch sa vyžaduje, aby ich skúsenosti zodpovedali obdobnému projektu, danej pozícii a účasti na takomto projekte.

Riaditeľ stavby/Predstaviteľ zhotoviteľa:

Je nevyhnutné, aby Riaditeľ stavby/Predstaviteľ zhotoviteľa preukázal že má odbornú prax za posledných 10 rokov a to účasťou na realizácii minimálne 2 projektov pri stavbách diaľnic alebo rýchlostných ciest, kde zmluvné podmienky vychádzali so zmluvných podmienok FIDIC. V rámci stavieb sa uskutočnila výstavba mostného objektu s dĺžkou minimálne 150 m. Účasť na týchto minimálne 2 projektoch musí byť v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 50 % lehoty výstavby Projektu (za lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa vydania Oznámenia o začatí prác po vydanie Preberacieho protokolu) Účasť minimálne na 1 projekte z týchto dvoch projektov musí byť na pozícii projektového manažéra stavby/riaditeľa stavby/prestaviteľ zhotoviteľa na stavbe) a minimálne 1 z týchto dvoch projektov musí byť v celkovej zmluvnej cene stavebných prác projektu minimálne 40 000 000 EUR (slovom štyridsať miliónov EUR) bez DPH.

Hlavný stavbyvedúci:

Je nevyhnutné, aby hlavný stavbyvedúci preukázal že má odbornú prax s výkonom činnosti stavbyvedúceho za posledných 10 rokov a to účasťou na realizácii minimálne 2 projektov na stavbách diaľnic alebo rýchlostných ciest, kde zmluvné podmienky vychádzali zo zmluvných podmienok FIDIC na týchto minimálne 2 projektoch musí byť na pozícii stavbyvedúceho pre cesty so šírkovým usporiadaním minimálne 22.5 metrov alebo na pozícií stavbyvedúceho pre mosty dĺžky minimálne 150 metrov; účasť na na týchto minimálne 2 projektoch musí byť v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 50 % lehoty výstavby Projektu (za lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa vydania Oznámenia o začatí prác po vydanie Preberacieho protokolu);

1 z týchto minimálne 2 projektov musí byť v celkovej zmluvnej cene stavebných prác projektu minimálne 40 000 000 EUR (slovom štyridsať miliónov EUR) bez DPH.

Stavbyvedúci na mosty

Je nevyhnutné, aby stavbyvedúci na mosty preukázal že má odbornú prax s výkonom činnosti stavbyvedúceho na mosty za posledných 10 rokov a to účasťou na minimálne 1 projekte pri stavbách diaľnic alebo rýchlostných ciest, ktorých súčasťou bol most/mosty s min. dĺžkou mosta minimálne 150 metrov, na tomto minimálne 1 projekte musí byť na pozícii stavbyvedúceho na mosty, na tomto minimálne 1 projekte musí byť v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 50 % lehoty výstavby Projektu (za lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa vydania Oznámenia o začatí prác po vydanie Preberacieho protokolu), tento minimálne 1 projekt musí byť v celkovej zmluvnej cene stavebných prác projektu minimálne 40 000 000 EUR (slovom štyridsať miliónov EUR) bez DPH.

— Ustanovenie § 28 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje požadovať opatrenia environmentálneho manažérstva. Táto požiadavka úzko súvisí s predmetom zákazky.

Záujemcovia, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky, alebo majú sídlo alebo miesto podnikania mimo štátneho územia Slovenskej republiky, použijú na prepočítanie cudzej meny na eur pri stavebných prácach uskutočnených do 31.12.2008 kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska platný ku dňu uskutočnenia stavebnej práce nasledovne: z cudzej meny na SKK a následne z SKK na eur. Pri prácach uskutočnených po 01.01.2009 použijú na prepočítanie cudzej meny na eur kurz vyhlásený Európskou centrálnou bankou ku dňu uskutočnenia stavebnej práce. Pri prepočítavaní ročného obratu na eur záujemci použijú priemerné ročné kurzy vyhlásené NBS (v období do 31.12.2008 z cudzej meny na SKK a následne z SKK na EUR). V prípade, že sa na stránke NBS kurz danej meny nenachádza, použije sa priemerný ročný kurz cudzej meny voči EUR vyhlásený ECB.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať v zmysle §46 ods. 2 zákona a neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade neuzavretia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Doprava.

Verejný obstarávateľ bude zverejňovať na svojej internetovej stránke - link http://www.ndsas.sk/odbor-riadenia-projektov-zo-zahranicnych-zdrojov--eu-fondov-/12330s doplnenia a vysvetlenia podmienok účasti pre túto užšiu súťaž.

Podľa §32 ods. 8 zákona splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom a obstarávateľom. Z predloženého čestného vyhlásenia musí byť zrejmé splnenie požadovanej podmienky účasti, najmä čo sa týka minimálnych úrovní štandardov.

V zmysle § 149 ods. 3 zákona úrad uloží uchádzačovi, záujemcovi alebo dodávateľovi pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov, ak na účely preukázania osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní alebo na účely zápisu údajov do zoznamu podnikateľov predloží informácie, doklady alebo čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 8, ktoré sú sfalšované, neplatné alebo uchádzačom, záujemcom alebo dodávateľom pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by mohli mať vplyv na posúdenie osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní.

V zmysle § 45 ods. 9 zákona Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa odsekov 2 až 7, ak bol na ich uzatvorenie písomne vyzvaný. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo nesplní povinnosť podľa prvej vety, verejný obstarávateľ a obstarávateľ ich môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa, keď bol k ich uzavretiu písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa, keď bol k ich uzavretiu písomne vyzvaný. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania pri zadávaní zákazky určiť, že lehota podľa prvej, tretej a štvrtej vety je dlhšia, než 30 dní.

V rámci povinnosti poskytnutia súčinnosti potrebnej na uzatvorenie zmluvy bude verejný obstarávateľ vyžadovať od úspešného uchádzača predloženie záväzného vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru vo výške najmenej 10 000 000,- eur (slovom: desať miliónov eur). Lehota na predloženie záväzného vyjadrenia banky bude určená verejným obstarávateľom. Uvedená lehota bude však najviac 30 dní.

Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných do 17. februára 2013 na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v súťažiach, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie od 18. februára 2013, predloží

- platné potvrdenie úradu o zapísaní do zoznamu podnikateľov,

- potvrdenie úradu nie staršie ako tri mesiace, že nemá uložený zákaz účasti vo verejným obstarávaní a

- čestné vyhlásenie, že nie je osobou,

1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola

a) spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

b) právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác. Navrhovaná stavba je vedená Zvolenskou kotlinou, po jej južných pahorkovitých svahoch, na konci stavby údolím rieky Slatina s rovinatým územím, nezasahuje do výrazných výškových prevýšení. Rozsah stavby, čo sa dotýka nadmorskej výšky, sa pohybuje v rozmedzí 345,50-387,50 t.j. prevýšenie je 42,0 m. Najvýraznejšie je na začiatku úseku v miestnej časti Zadky a v km 4,5-5,5 Pod jamkou. Prirodzené zvlnenie terénu umožnilo križovanie rýchlostnej cesty s jestvujúcimi komunikáciami (cesta II/591, III/050 90 a miestna komunikácia) a vodnými tokmi (rieka Slatina, Slatinský a Vígľašský potok, umelé kanály a bezmenné toky), ktorých obsah sa pri zvýšeným prietokoch vylieva mimo svojho koryta. Pri takejto konfigurácii terénu sa umelé zvlnenie trasy navrhlo len na konci úseku v mieste križovania so žel. vlečkou, žel. traťou Zvolen – Fiľakovo.

Trvanie: 730 dní
Referenčné číslo: R2 ZV-P – práce.
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ:

Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno

Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): OPD 2007-2013, Prioritná os 5 – Cestná infraštruktúra(rýchlostné cesty a cesty I. triedy), Opatrenie 5.1 – výstavba rýchlostných ciest.

Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

Obec: Zvolenská Slatina, Vígľaš

Okres: Zvolen, Detva

Kraj: Banskobystrický

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: V zmysle § 26 zákona záujemca vo svojej žiadosti o účasť preukáže, že:

1.1 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme;

1.2 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;

1.3 nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;

1.4 nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

1.5 nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

1.6 je oprávnený uskutočňovať stavebné práce;

1.7 nebolo mu v predchádzajúcich 3 rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

1.8 nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,

1.8.1 ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

1.8.2 ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola

1.8.2.1 spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

1.8.2.2 právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

1.8.3 ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

Záujemca preukazuje splnenie podmienok uvedených v bodoch 1.1 až 1.6 predložením originálnych dokladov alebo ich osvedčených kópií:

1.9 podľa bodu 1.1 a 1.2: výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie žiadosti o účasť;

1.10 podľa bodu 1.3: potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie žiadosti o účasť;

1.11 podľa bodu 1.4: potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie žiadosti o účasť;

1.12 podľa bodu 1.5: potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie žiadosti o účasť;

1.13 podľa bodu 1.6: dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce;

1.14 podľa bodu 1.8: potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie, nie starším ako tri mesiace a čestným vyhlásením

1.15 podľa § 128 ods. 1 zákona záujemca zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie môže nahradiť doklady uvedené v bode 1.9 až 1.14 predložením úradne overenej kópie potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zápise záujemcu do zoznamu podnikateľov platnom ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie žiadosti o účasť;

1.16 ak záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.9 až 1.14 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením vyhotoveným podľa predpisov platných v krajine jeho sídla;

1.17 ak má záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla záujemcu/uchádzača;

1.18 ak záujemcovi bolo v predchádzajúcich 3 rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať, bude z verejnej súťaže vylúčený;

1.19 za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa bode 1.18 plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným;

1.20 konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie:

a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,

b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,

c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené, alebo

d) iný právoplatný rozsudok súdu;

1.21 podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa bodu 1.7 spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu;

1.22 splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje verejný obstarávateľ;

1.23 záujemca, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f)preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Ekonomická a finančná situácia:

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

2.1 Záujemca vo svojej žiadosti o účasť predloží dokumenty a uvedie informácie uvedené v bode 2.2, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 27 zákona.

2.2 Záujemca je povinný v rámci svojej žiadosti o účasť:

2.2.1 predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (ďalej len „banka“) o schopnosti záujemcu plniť svoje finančné záväzky. Vyjadrenie záujemca predkladá zo všetkých bánk, kde má vedené účty a s čestným vyhlásením, v ktorom uvedie, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty. Vyjadrenie banky musí byť predložené ako originál alebo úradne osvedčená fotokópia a nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie žiadosti o účasť;

2.2.2 predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (ďalej len „banka“) o poskytnutí úveru najmenej vo výške 10 000 000,- eur (slovom: desať miliónov eur). Z predloženého vyjadrenia banky musí byť zrejmé, či záujemca tento úver už má k dispozícii alebo ho získa ak to bude potrebné za účelom zabezpečenia finančných tokov pre zhotovenie diela. Toto vyjadrenie banky musí byť predložené ako originál alebo úradne osvedčená fotokópia a nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie žiadosti o účasť. V prípade, ak záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem daného štátu;

2.2.3 preukázať, že dosiahnutý obrat za činnosť v oblasti prípravy a realizácie cestnej a/alebo železničnej infraštruktúry za predchádzajúce 3 kalendárne roky (2010, 2011 a 2012), resp. roky, za ktoré je dostupný v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, je súhrnne za tieto roky vo výške minimálne 80 000 000,- eur (slovom: osemdesiat miliónov eur) bez DPH. Ročným obratom sa myslia celkové výnosy z hlavnej činnosti vykázané v časti I. a časti II.1. výkazu ziskov a strát alebo suma príjmov za kalendárny rok uvedených vo výkaze príjmov a výdavkov, alebo tomu zodpovedajúce kategórie, ak záujemca zostavuje výkazy podľa iných ako slovenských účtovných postupov.

Preukazovanie výšky dosiahnutého obratu záujemcu:

— fotokópia overenej individuálnej účtovnej závierky audítorom, ak záujemca podlieha tejto povinnosti v rámci platnej legislatívy alebo,

— fotokópia účtovnej závierky predloženej daňovému úradu ako súčasť daňového priznania, alebo

— iný ekvivalentný doklad.

V prípade, že obrat za činnosť v oblasti prípravy a realizácie cestnej a/alebo železničnej infraštruktúry nie je totožný s hlavnou činnosťou záujemcu, záujemca preukáže obrat za činnosť v oblasti prípravy a realizácie cestnej a/alebo železničnej infraštruktúry čestným prehlásením záujemcu priloženým k účtovnej závierke.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca alebo uchádzač verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Záujemca, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia, za všetkých členov skupiny spoločne.

Technické a odborné schopnosti:

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti :

3.1 Záujemca vo svojej žiadosti o účasť predloží nasledovné doklady/dokumenty, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 28 a 30 zákona.

3.2 Záujemca je povinný v rámci svojej žiadosti o účasť:

3.2.1 predložiť zoznam stavebných prác obdobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky. Tieto stavebné práce musia byť realizované* na stavbe diaľnice alebo na stavbe rýchlostnej cesty alebo na stavbe cesty obdobného charakteru, realizovaných ako smerovo rozdelenej minimálne 4-pruhovej komunikácie s celkovou šírkou minimálne 22,5 m. Záujemca predkladá zoznam uskutočnených stavebných prác. Tieto stavebné práce musia byť uskutočnené za predchádzajúcich 5 rokov (za rozhodné obdobie sa považuje posledných 5 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie žiadosti o účasť). Zoznam stavebných prác musí byť doplnený potvrdeniami o ich uspokojivom vykonaní s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:

— bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,

— bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením záujemca o ich uskutočnení.

Požaduje sa, aby záujemca v rámci tohto zoznamu, spĺňajúc ďalšie podmienky uvedené vyššie, preukázal, že:

3.2.1.1 uskutočnil minimálne dve stavby, z toho jednu stavbu vo výške zmluvnej ceny minimálne 80 000 000,- eur (slovom: osemdesiat miliónov eur) bez DPH a druhú stavbu vo výške zmluvnej ceny minimálne 40 000 000,- eur (slovom štyridsať miliónov eur) bez DPH. V prípade stavby, ktorej začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, je záujemca povinný preukázať potvrdením objednávateľa/odberateľa alebo iným dokladom, že požadovaná minimálna výška zmluvnej ceny stavby bola uskutočnená – realizovaná v rozhodnom období.

3.2.1.2 uskutočnil dodávku informačného systému diaľnice alebo rýchlostnej cesty alebo cesty obdobného charakteru – stavebná a technologická časť. Na preukázanie dodávky informačného systému diaľnice alebo rýchlostnej cesty môže záujemca využiť i samostatnú referenciu.

*Poznámka: Realizáciou sa rozumie výstavba novej diaľnice alebo novej rýchlostnej cesty alebo novej cesty obdobného charakteru realizovaná ako smerovo rozdelená minimálne 4-pruhová komunikácia s celkovou šírkou minimálne 22,5m.

3.2.2 preukázať, že osoby zodpovedné za riadenie stavebných prác (tzv. kľúčoví odborníci záujemcu) majú potrebné vzdelanie a odbornú prax za posledných 10 rokov (za rozhodné obdobie sa považuje posledných 10 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie žiadosti o účasť) na vykonanie stavebných prác, ktoré sú predmetom tejto užšej súťaže. Za kľúčových odborníkov sa na účely týchto podmienok účasti považujú riaditeľ stavby/predstaviteľ zhotoviteľa, hlavný stavbyvedúci, stavbyvedúci na mosty. Pre každú pozíciu musí byť navrhnutý samostatný kľúčový odborník.

3.2.2.1 Záujemca pre riaditeľa stavby/predstaviteľ zhotoviteľa predloží doklad o vzdelaní a odbornej praxi. Ak záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike, nahradí uvedený doklad rovnocenným dokladom a v prípade, že krajina jeho sídla takýto doklad nevydáva, čestným vyhlásením, že je spôsobilý vykonávať požadovanú činnosť, vyhotoveným podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Záujemca je povinný preukázať, že riaditeľ stavby/predstaviteľ zhotoviteľa má odbornú prax za posledných 10 rokov za nasledovných podmienok:

1. účasť na realizácii* minimálne 2 projektov pri stavbách diaľnic alebo rýchlostných ciest, kde zmluvné podmienky vychádzali zo zmluvných podmienok FIDIC. V rámci stavieb sa uskutočnila výstavba mostného objektu s dĺžkou minimálne 150m.

2. účasť minimálne na 1 projekte z týchto dvoch projektov musí byť na pozícii projektového manažéra stavby/riaditeľa stavby/predstaviteľ zhotoviteľa na stavbe;

3. účasť na týchto minimálne 2 projektoch musí byť v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 50 % lehoty výstavby Projektu (za lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa vydania Oznámenia o začatí prác po vydanie Preberacieho protokolu);

4. účasť na minimálne 1 z týchto dvoch projektov musí byť v celkovej zmluvnej cene stavebných prác projektu minimálne 40 000 000,- eur (slovom štyridsať miliónov eur) bez DPH.

*Poznámka: Realizáciou sa rozumie výstavba novej diaľnice alebo novej rýchlostnej cesty alebo novej cesty obdobného charakteru realizovaná ako smerovo rozdelená minimálne 4-pruhová komunikácia s celkovou šírkou minimálne 22,5m ktorej súčasťou boli aj mostné objekty.

3.2.2.2 Záujemca pre hlavného stavbyvedúceho predloží doklad o vzdelaní a odbornej praxi. Ak záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike, nahradí uvedený doklad rovnocenným dokladom a v prípade, že krajina jeho sídla takýto doklad nevydáva, čestným vyhlásením, že je spôsobilý vykonávať požadovanú činnosť, vyhotoveným podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Záujemca je povinný preukázať, že hlavný stavbyvedúci má odbornú prax s výkonom činnosti stavbyvedúceho za posledných 10 rokov za nasledovných podmienok:

1. účasť na realizácii* minimálne 2 projektov na stavbách diaľnic alebo rýchlostných ciest, kde zmluvné podmienky vychádzali zo zmluvných podmienok FIDIC.

2. účasť na na týchto minimálne 2 projektoch musí byť na pozícii stavbyvedúceho pre cesty so šírkovým usporiadaním minimálne 22.5 metrov alebo na pozícií stavbyvedúceho pre mosty dĺžky minimálne 150 metrov;

3. účasť na na týchto minimálne 2 projektoch musí byť v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 50 % lehoty výstavby Projektu (za lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa vydania Oznámenia o začatí prác po vydanie Preberacieho protokolu);

4. 1 z týchto 2 projektov musí byť v celkovej zmluvnej cene stavebných prác projektu minimálne 40 000 000,- eur (slovom štyridsať miliónov eur) bez DPH.

*Poznámka: Realizáciou sa rozumie výstavba novej diaľnice alebo novej rýchlostnej cesty alebo novej cesty obdobného charakteru realizovaná ako smerovo rozdelená minimálne 4-pruhová komunikácia s celkovou šírkou minimálne 22,5m, ktorej súčasťou boli aj mostné objekty.

3.2.2.3 Záujemca pre stavbyvedúceho na mosty predloží doklad o vzdelaní a odbornej praxi. Ak záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike, nahradí uvedený doklad rovnocenným dokladom a v prípade, že krajina jeho sídla takýto doklad nevydáva, čestným vyhlásením, že je spôsobilý vykonávať požadovanú činnosť, vyhotoveným podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Záujemca je povinný preukázať, že stavbyvedúci na mosty má odbornú prax s výkonom činnosti stavbyvedúceho na mostoch za posledných 10 rokov za nasledovných podmienok:

1. účasť na realizácii* minimálne 1 projektu pri stavbách diaľnic alebo rýchlostných ciest, ktorých súčasťou bol most/mosty s min. dĺžkou mosta minimálne 150 metrov;

2. účasť na tomto minimálne 1 projekte musí byť na pozícii stavbyvedúceho na mosty;

3. účasť na tomto minimálne 1 projekte musí byť v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 50 % lehoty výstavby Projektu (za lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa vydania Oznámenia o začatí prác po vydanie Preberacieho protokolu)

4. tento 1 projekt musí v celkovej zmluvnej cene stavebných prác projektu minimálne 40 000 000,- eur (slovom štyridsať miliónov eur) bez DPH.

Záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v bode 3.2.2.1 až 3.2.2.3 pre každého kľúčového odborníka predložením Referenčného list odborníka, z ktorého obsahu bude vyplývať ich splnenie, Životopisu kľúčového odborníka a doložením dokladu o vzdelaní;

3.2.3 predložiť certifikát o zavedení systému environmentálneho riadenia v zmysle požiadaviek normy ISO14001 vydaný nezávislou inštitúciou, pričom verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit alebo osvedčenia vydané podľa noriem environmentálneho manažérstva vyplývajúcich z príslušných európskych noriem alebo medzinárodných noriem certifikovaných orgánov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie tohto certifikátu.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a/alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky:

1. Vyžaduje sa zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponúk vo výške 300 000 EUR (tristo tisíc EUR).

Postup
Jazyky
Jazyk: slovenčina 🗣️

Verejný obstarávateľ
Kontakt
Kontaktné miesto: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Mgr. Alena Štuková

Odkaz
Dátumy
Dátum zverejnenia: 2012-12-18 📅
Identifikátory
Referenčné číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ: R2 ZV-P – práce.
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2012/S 243-399397
Ďalšie informácie

Žiadosť o vysvetlenie podmienok účasti, prípadne iných údajov a informácií uvedených v tomto oznámení musí záujemca doručiť verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr do 15/03/2013. Komunikáciu na tieto účely verejný obstarávateľ určuje výlučne v slovenskom jazyku.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti, sú považované za žiadosť o účasť vo verejnom obstarávaní. Záujemca ich doručuje v uzatvorenom obale (1 x originál a 1 x CD nosič. Obsah CD disku musí byť identický so žiadosťou o účasť predloženou v písomnej forme ) s uvedením obchodného mena a sídla záujemcu s označením: "Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ – Pstruša Žiadosť o účasť – Neotvárať“, poštou, osobne alebo kuriérskou službou na adresu uvedenú v tomto oznámení. Doklady odporúčame, aby boli zviazané, očíslované a parafované štatutárnym zástupcom. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti musia byť predložené ako originály resp. úradne overené fotokópie.

Ak žiadosť o účasť predkladá záujemca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, dokumenty a iné písomnosti, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v tejto užšej súťaži v pôvodnom jazyku, v ktorom boli vyhotovené (ďalej len „originálne dokumenty“), a súčasne aj ich preklad do štátneho (t.j. slovenského) jazyka (ďalej len „preložené dokumenty“) okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov medzi obsahom originálnych dokumentov a preložených dokumentov, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku Slovenskej republiky. Výzvu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ súčasne pošle len vybratým záujemcom, ktorí požiadali o účasť a splnili podmienky účasti.

V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne:

— podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona,

— podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 27 zákona,

— požiadavka predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (ďalej len…

… „banka”) o schopnosti záujemcu plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ nájsť schopného dodávateľa, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne,

… „banka“) o poskytnutí úveru najmenej vo výške 10 000 000 EUR (slovom: desať miliónov eur) za účelom zabezpečenia finančných tokov pre zhotovenie diela je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ zabezpečenia finančných tokov pre zhotovenie diela a má preveriť schopnosť budúceho zhotoviteľa realizovať dielo, nakoľko platby budú prebiehať formou refundácie. Je to adekvátna suma na prefinancovanie etapy,

— požiadavka predloženia prehľadu o dosiahnutom obrate vyplýva zo spôsobu realizácie predmetu zákazky, kedy záujemca musí mať počas celej doby realizácie predmetu zákazky potrebný objem finančných zdrojov. Verejný obstarávateľ potrebuje preveriť stav ekonomickej situácie záujemcu a jeho finančnú stabilitu.

— podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 a 30 zákona,

— ustanovenie § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje požadovať zoznam stavebných prác. Verejný obstarávateľ hľadá prioritne zhotoviteľa schopného realizovať predmet zákazky riadne, včas a v súlade so všetkými zmluvnými povinnosťami, ktoré sú uvedené v zmluve, na posúdenie čoho slúži uvedená referencia. Stanovená výška je primeraná predpokladanej hodnote zákazky a nastavená tak, aby sa jej mohol zúčastniť čo najširší počet záujemcov. Požiadavka na predloženie dvoch referenčných projektov je pravidelne využívaná vo verejných obstarávaniach realizovaných verejným obstarávateľom. Počet predložených ponúk v týchto verejných obstarávaniach svedčí o oprávnenosti požiadavky verejného obstarávateľa. O skúsenosti záujemcu okrem objemovej výšky svedčí i skúsenosť so zmluvným manažmentom, riadením rizík a mnohými inými skúsenosťami, ktoré záujemca získa iba prostredníctvom realizácie viacerých kontraktov.

— ustanovenie § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje vyžadovať údaje na preukázanie vzdelania, odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác.

Predmetom zákazky je realizácia Rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ – Pstruša. Predmetné Dielo bude zhotovované v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – Zmluvné podmienky na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (ďalej len „červený FIDIC” alebo „červená kniha”) prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad SACE 2008.

Z tohto dôvodu sa od záujemcu vyžaduje, aby preukázal, že má odborné kapacity s príslušnou odbornou praxou. V záujme získania relevantných a overiteľných informácií verejný obstarávateľ stanovil doklady, ktoré svojim obsahom potvrdia požadované údaje. Riaditeľ stavby/Prestaviteľ zhotoviteľa, Hlavný stavbyvedúci, Stavbyvedúci na mosty sú odborníci nevyhnutní k riadnemu a kvalitnému vykonaniu diela. Stanovené minimálne požiadavky na odbornú prax smerujú k prevereniu ich odbornej praxe v požadovanej oblasti diaľnic alebo rýchlostných ciest alebo ciest obdobného charakteru, ktorých súčasťou boli mostné objekty. U kľúčových odborníkoch sa vyžaduje, aby ich skúsenosti zodpovedali obdobnému projektu, danej pozícii a účasti na takomto projekte.

Riaditeľ stavby/Predstaviteľ zhotoviteľa:

Je nevyhnutné, aby Riaditeľ stavby/Predstaviteľ zhotoviteľa preukázal že má odbornú prax za posledných 10 rokov a to účasťou na realizácii minimálne 2 projektov pri stavbách diaľnic alebo rýchlostných ciest, kde zmluvné podmienky vychádzali so zmluvných podmienok FIDIC. V rámci stavieb sa uskutočnila výstavba mostného objektu s dĺžkou minimálne 150 m. Účasť na týchto minimálne 2 projektoch musí byť v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 50 % lehoty výstavby Projektu (za lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa vydania Oznámenia o začatí prác po vydanie Preberacieho protokolu) Účasť minimálne na 1 projekte z týchto dvoch projektov musí byť na pozícii projektového manažéra stavby/riaditeľa stavby/prestaviteľ zhotoviteľa na stavbe) a minimálne 1 z týchto dvoch projektov musí byť v celkovej zmluvnej cene stavebných prác projektu minimálne 40 000 000 EUR (slovom štyridsať miliónov EUR) bez DPH.

Hlavný stavbyvedúci:

Je nevyhnutné, aby hlavný stavbyvedúci preukázal že má odbornú prax s výkonom činnosti stavbyvedúceho za posledných 10 rokov a to účasťou na realizácii minimálne 2 projektov na stavbách diaľnic alebo rýchlostných ciest, kde zmluvné podmienky vychádzali zo zmluvných podmienok FIDIC na týchto minimálne 2 projektoch musí byť na pozícii stavbyvedúceho pre cesty so šírkovým usporiadaním minimálne 22.5 metrov alebo na pozícií stavbyvedúceho pre mosty dĺžky minimálne 150 metrov; účasť na na týchto minimálne 2 projektoch musí byť v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 50 % lehoty výstavby Projektu (za lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa vydania Oznámenia o začatí prác po vydanie Preberacieho protokolu);

1 z týchto minimálne 2 projektov musí byť v celkovej zmluvnej cene stavebných prác projektu minimálne 40 000 000 EUR (slovom štyridsať miliónov EUR) bez DPH.

Stavbyvedúci na mosty

Je nevyhnutné, aby stavbyvedúci na mosty preukázal že má odbornú prax s výkonom činnosti stavbyvedúceho na mosty za posledných 10 rokov a to účasťou na minimálne 1 projekte pri stavbách diaľnic alebo rýchlostných ciest, ktorých súčasťou bol most/mosty s min. dĺžkou mosta minimálne 150 metrov, na tomto minimálne 1 projekte musí byť na pozícii stavbyvedúceho na mosty, na tomto minimálne 1 projekte musí byť v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 50 % lehoty výstavby Projektu (za lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa vydania Oznámenia o začatí prác po vydanie Preberacieho protokolu), tento minimálne 1 projekt musí byť v celkovej zmluvnej cene stavebných prác projektu minimálne 40 000 000 EUR (slovom štyridsať miliónov EUR) bez DPH.

— Ustanovenie § 28 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje požadovať opatrenia environmentálneho manažérstva. Táto požiadavka úzko súvisí s predmetom zákazky.

Záujemcovia, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky, alebo majú sídlo alebo miesto podnikania mimo štátneho územia Slovenskej republiky, použijú na prepočítanie cudzej meny na eur pri stavebných prácach uskutočnených do 31.12.2008 kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska platný ku dňu uskutočnenia stavebnej práce nasledovne: z cudzej meny na SKK a následne z SKK na eur. Pri prácach uskutočnených po 01.01.2009 použijú na prepočítanie cudzej meny na eur kurz vyhlásený Európskou centrálnou bankou ku dňu uskutočnenia stavebnej práce. Pri prepočítavaní ročného obratu na eur záujemci použijú priemerné ročné kurzy vyhlásené NBS (v období do 31.12.2008 z cudzej meny na SKK a následne z SKK na EUR). V prípade, že sa na stránke NBS kurz danej meny nenachádza, použije sa priemerný ročný kurz cudzej meny voči EUR vyhlásený ECB.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať v zmysle §46 ods. 2 zákona a neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade neuzavretia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Doprava.

Verejný obstarávateľ bude zverejňovať na svojej internetovej stránke - link http://www.ndsas.sk/odbor-riadenia-projektov-zo-zahranicnych-zdrojov--eu-fondov-/12330s doplnenia a vysvetlenia podmienok účasti pre túto užšiu súťaž.

Podľa §32 ods. 8 zákona splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom a obstarávateľom. Z predloženého čestného vyhlásenia musí byť zrejmé splnenie požadovanej podmienky účasti, najmä čo sa týka minimálnych úrovní štandardov.

V zmysle § 149 ods. 3 zákona úrad uloží uchádzačovi, záujemcovi alebo dodávateľovi pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov, ak na účely preukázania osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní alebo na účely zápisu údajov do zoznamu podnikateľov predloží informácie, doklady alebo čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 8, ktoré sú sfalšované, neplatné alebo uchádzačom, záujemcom alebo dodávateľom pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by mohli mať vplyv na posúdenie osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní.

V zmysle § 45 ods. 9 zákona Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa odsekov 2 až 7, ak bol na ich uzatvorenie písomne vyzvaný. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo nesplní povinnosť podľa prvej vety, verejný obstarávateľ a obstarávateľ ich môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa, keď bol k ich uzavretiu písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa, keď bol k ich uzavretiu písomne vyzvaný. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania pri zadávaní zákazky určiť, že lehota podľa prvej, tretej a štvrtej vety je dlhšia, než 30 dní.

V rámci povinnosti poskytnutia súčinnosti potrebnej na uzatvorenie zmluvy bude verejný obstarávateľ vyžadovať od úspešného uchádzača predloženie záväzného vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru vo výške najmenej 10 000 000,- eur (slovom: desať miliónov eur). Lehota na predloženie záväzného vyjadrenia banky bude určená verejným obstarávateľom. Uvedená lehota bude však najviac 30 dní.

Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných do 17. februára 2013 na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v súťažiach, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie od 18. februára 2013, predloží

- platné potvrdenie úradu o zapísaní do zoznamu podnikateľov,

- potvrdenie úradu nie staršie ako tri mesiace, že nemá uložený zákaz účasti vo verejným obstarávaní a

- čestné vyhlásenie, že nie je osobou,

1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola

a) spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

b) právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68 P.O.Box 58
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Názov: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Orgán zodpovedný za postupy sprostredkovania
Poštová adresa: Mlynské nivy 45
Poštové smerovacie číslo: 821 09
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Zdroj: OJS 2013/S 045-072113 (2013-03-01)

Oznámenia o zadaní zákazky (2014-07-29)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Stavebné práce
Celková hodnota obstarávania: 82 327 836,94 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Stavebné práce 📦

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Typ obstarávateľa: Iné
Poštová adresa: Mlynské nivy 45
Poštové mesto: Bratislava-Ružinov
Kontakt
E-mail: lukas.vitek@ndsas.sk 📧
Telefón: +421 258311048 📞
Fax: +421 258311056 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2014-07-29 📅
Dátum zverejnenia: 2014-08-01 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2014/S 146-261734
Odkazuje na oznámenie: 2013/S 45-072113
Číslo Ú. v. S: 146
Ďalšie informácie

Členovia komisie: — JUDr. Lukáš Vitek — Ing. Karolína Bálintová — Ing. Ivan Kolesár — Ing. Tomáš Pšenka — Ing. Miloš Lešták — Ing. Ildikó Gazdágová — Ing. Pavol Liška — Mgr. Alena Štuková Úspešný uchádzač: Združenie Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ – Pstruša Vedúci člen združenia: Corsan Corviam, Construcción, S.A. Calle Caballero Andante 8 28021 Madrid Člen združenia: Chemkostav IS, s.r.o. Priemyselná 3931 071 01 Michalovce

Objekt
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Obec: Zvolenská Slatina, Vígľaš, Okres: Zvolen, Detva, Kraj: Banskobystrický.

Zadanie zákazky
Dátum uzavretia zmluvy: 2014-07-03 📅
Názov: Corsan Corviam Construcción S.A.
Poštová adresa: Caballero Andante 8
Poštové mesto: Madrid
Poštové smerovacie číslo: 28021
Krajina: Španielsko 🇪🇸
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 11

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 35919001
Iný typ verejného obstarávateľa: Other
Národné registračné číslo: A79222709
31797903
Kontakt
Kontaktné miesto: JUDr. Lukáš Vitek

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Poštové mesto: Bratislava 24
Telefón: +421 250264176 📞
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Zdroj: OJS 2014/S 146-261734 (2014-07-29)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2016-08-18)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0231/0002
Celková hodnota obstarávania: 82327836.94 EUR 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Doplnkový kód CPV: Stavebné práce na výstavbe rýchlostných komunikácií 📦
Miesto výkonu
Región NUTS: Banskobystrický kraj 🏙️

Postup
Kritériá udeľovania
Neuplatniteľné

Verejný obstarávateľ
Kontakt
E-mail: marek.antonak@ndsas.sk 📧
Telefón: +421 258311044 📞

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2016-08-18 📅
Dátum zverejnenia: 2016-08-23 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2016/S 161-290759
Odkazuje na oznámenie: 2014/S 146-261734
Číslo Ú. v. S: 161

Objekt
Rozsah obstarávania
Názov časti: Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ – Pstruša
Číslo časti: 1
Krátky popis:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác. Navrhovaná stavba je vedená Zvolenskou kotlinou, po jej južných pahorkovitých svahoch, na konci stavby údolím rieky Slatina s rovinatým územím, nezasahuje do výrazných výškových prevýšení. Rozsah stavby, čo sa dotýka nadmorskej výšky, sa pohybuje v rozmedzí 345,50-387,50 t. j. prevýšenie je 42,0 m. Najvýraznejšie je na začiatku úseku v miestnej časti Zadky a v km 4,5-5,5 Pod jamkou. Prirodzené zvlnenie terénu umožnilo križovanie rýchlostnej cesty s jestvujúcimi komunikáciami (cesta II/591, III/050 90 a miestna komunikácia) a vodnými tokmi (rieka Slatina, Slatinský a Vígľašský potok, umelé kanály a bezmenné toky), ktorých obsah sa pri zvýšeným prietokoch vylieva mimo svojho koryta. Pri takejto konfigurácii terénu sa umelé zvlnenie trasy navrhlo len na konci úseku v mieste križovania so žel. vlečkou, žel. traťou Zvolen Fiľakovo.

Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: OPD 2007-2014, Prioritná os 5.

Verejný obstarávateľ
Kontakt
Kontaktné miesto: Mgr. Marek Antoňák

Doplňujúce informácie
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Zdroj: OJS 2016/S 161-290759 (2016-08-18)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2017-01-11)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0231/0003
Celková hodnota obstarávania: 82327836.94 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2017-01-11 📅
Dátum zverejnenia: 2017-01-13 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2017/S 009-013120
Číslo Ú. v. S: 9
Ďalšie informácie

Zákazka je realizovaná: Združenie Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ – Pstruša, vedúci člen združenia: Corsan Corviam, Construcción, S.A., Člen združenia: Chemkostav IS, s.r.o.

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác. Navrhovaná stavba je vedená Zvolenskou kotlinou, po jej južných pahorkovitých svahoch, na konci stavby údolím rieky Slatina s rovinatým územím, nezasahuje do výrazných výškových prevýšení. Rozsah stavby, čo sa dotýka nadmorskej výšky, sa pohybuje v rozmedzí 345,50–387,50 t. j. prevýšenie je 42,0 m. Najvýraznejšie je na začiatku úseku v miestnej časti Zadky a v km 4,5–5,5 Pod jamkou. Prirodzené zvlnenie terénu umožnilo križovanie rýchlostnej cesty s jestvujúcimi komunikáciami (cesta II/591, III/050 90 a miestna komunikácia) a vodnými tokmi (rieka Slatina, Slatinský a Vígľašský potok, umelé kanály a bezmenné toky), ktorých obsah sa pri zvýšeným prietokoch vylieva mimo svojho koryta. Pri takejto konfigurácii terénu sa umelé zvlnenie trasy navrhlo len na konci úseku v mieste križovania so žel. vlečkou, žel. traťou Zvolen Fiľakovo.

Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: OPD 2007-2014, prioritná os 5.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Poštové smerovacie číslo: 820 05
Zdroj: OJS 2017/S 009-013120 (2017-01-11)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2017-03-03)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0231/0004
Celková hodnota obstarávania: 82327836.94 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2017-03-03 📅
Dátum zverejnenia: 2017-03-08 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2017/S 047-085775
Číslo Ú. v. S: 47

Objekt
Rozsah obstarávania
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: OPD 2007 – 2014, prioritná os 5.
Zdroj: OJS 2017/S 047-085775 (2017-03-03)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2017-03-13)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0231/0005
Celková hodnota obstarávania: 82327836.94 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2017-03-13 📅
Dátum zverejnenia: 2017-03-16 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2017/S 053-097546
Číslo Ú. v. S: 53
Zdroj: OJS 2017/S 053-097546 (2017-03-13)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2017-04-12)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0231/0006
Celková hodnota obstarávania: 82327836.94 EUR 💰
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Doplnkový kód CPV: Stavebné práce na výstavbe diaľnic, ciest 📦

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2017-04-12 📅
Dátum zverejnenia: 2017-04-14 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2017/S 074-141454
Číslo Ú. v. S: 74
Ďalšie informácie

Zákazka je realizovaná: Združenie Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ – Pstruša, vedúci člen združenia: Corsan Corviam, Construcción, S.A., člen združenia: Chemkostav IS, s.r.o.

Objekt
Rozsah obstarávania
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: OPD 2007–2014, prioritná os 5.
Zdroj: OJS 2017/S 074-141454 (2017-04-12)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2017-05-22)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: DZM/2014/0231/0005
Celková hodnota obstarávania: 82327836.94 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2017-05-22 📅
Dátum zverejnenia: 2017-05-24 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2017/S 099-195484
Číslo Ú. v. S: 99
Zdroj: OJS 2017/S 099-195484 (2017-05-22)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2017-06-14)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: DZM/2014/0231/0007
Celková hodnota obstarávania: 82327836.94 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2017-06-14 📅
Dátum zverejnenia: 2017-06-16 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2017/S 114-229056
Číslo Ú. v. S: 114
Ďalšie informácie

Zákazka je realizovaná: Združenie Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ – Pstruša, vedúci člen združenia: Corsan-Corviam, Construcción, S.A., Člen združenia: Chemkostav IS, s.r.o.

Zdroj: OJS 2017/S 114-229056 (2017-06-14)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2017-11-03)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0231/0008
Celková hodnota obstarávania: 82327836.94 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2017-11-03 📅
Dátum zverejnenia: 2017-11-07 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2017/S 213-441957
Číslo Ú. v. S: 213
Zdroj: OJS 2017/S 213-441957 (2017-11-03)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2018-01-02)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: DZM/2014/0231/0006
Celková hodnota obstarávania: 82327836.94 EUR 💰
Metaúdaje oznámenia
Predpis: Neuplatniteľné

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Poštové smerovacie číslo: 82109
Poštové mesto: Bratislava - Ružinov

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2018-01-02 📅
Dátum zverejnenia: 2018-01-05 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 003-002748
Číslo Ú. v. S: 3
Ďalšie informácie

Zákazka je realizovaná: Združenie Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ - Pstruša, vedúci člen združenia: Corsan Corviam, Construcción, S.A., Člen združenia: Chemkostav IS, s.r.o. Dňa 3.10.2017 došlo k odstúpeniu od Zmluvy Objednávateľom voči jednému zo zhotoviteľov, spoločnosti Corsán - Corviam Construcción, S.A.

Objekt
Rozsah obstarávania
Názov časti: Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ - Pstruša
Krátky popis:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác. Navrhovaná stavba je vedená Zvolenskou kotlinou, po jej južných pahorkovitých svahoch, na konci stavby údolím rieky Slatina s rovinatým územím, nezasahuje do výrazných výškových prevýšení. Rozsah stavby, čo sa dotýka nadmorskej výšky, sa pohybuje v rozmedzí 345,50 - 387,50 t. j. prevýšenie je 42,0 m. Najvýraznejšie je na začiatku úseku v miestnej časti Zadky a v km 4,5 - 5,5 Pod jamkou. Prirodzené zvlnenie terénu umožnilo križovanie rýchlostnej cesty s jestvujúcimi komunikáciami (cesta II/591, III/050 90 a miestna komunikácia) a vodnými tokmi (rieka Slatina, Slatinský a Vígľašský potok, umelé kanály a bezmenné toky), ktorých obsah sa pri zvýšeným prietokoch vylieva mimo svojho koryta. Pri takejto konfigurácii terénu sa umelé zvlnenie trasy navrhlo len na konci úseku v mieste križovania so žel. vlečkou, žel. traťou Zvolen Fiľakovo.

Odkaz
Ďalšie informácie

Zákazka je realizovaná: Združenie Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ - Pstruša, vedúci člen združenia: Corsan Corviam, Construcción, S.A., Člen združenia: Chemkostav IS, s.r.o.

Dňa 3.10.2017 došlo k odstúpeniu od Zmluvy Objednávateľom voči jednému zo zhotoviteľov, spoločnosti Corsán - Corviam Construcción, S.A.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Poštové smerovacie číslo: 82005
Zdroj: OJS 2018/S 003-002748 (2018-01-02)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2018-03-28)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0231/0009
Celková hodnota obstarávania: 82327836.94 EUR 💰

Verejný obstarávateľ
Kontakt
E-mail: iveta.mucskova@ndsas.sk 📧
Telefón: +421 258311774 📞

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2018-03-28 📅
Dátum zverejnenia: 2018-03-30 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 063-139238
Číslo Ú. v. S: 63
Ďalšie informácie

Zákazka je realizovaná: Združenie Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ - Pstruša, vedúci člen združenia: Corsan Corviam, Construcción, S.A., Člen združenia: Chemkostav IS, s.r.o. Dňa 3.10.2017 došlo k odstúpeniu od Zmluvy Objednávateľom voči 1 zo zhotoviteľov, spoločnosti Corsán-Corviam Construcción, S.A.

Objekt
Rozsah obstarávania
Názov časti: R2 Zvolen východ — Pstruša

Verejný obstarávateľ
Kontakt
Kontaktné miesto: Iveta Mucsková

Odkaz
Ďalšie informácie

Dňa 3.10.2017 došlo k odstúpeniu od Zmluvy Objednávateľom voči 1 zo zhotoviteľov, spoločnosti Corsán-Corviam Construcción, S.A.

Zdroj: OJS 2018/S 063-139238 (2018-03-28)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2018-07-19)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0231/0010
Celková hodnota obstarávania: 82327836.94 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2018-07-19 📅
Dátum zverejnenia: 2018-07-24 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 140-319654
Číslo Ú. v. S: 140
Ďalšie informácie

Zákazka je realizovaná: Združenie Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ - Pstruša, vedúci člen združenia: Corsan Corviam, Construcción, S.A., Člen združenia: Chemkostav IS, s.r.o. Dňa 3.10.2017 došlo k odstúpeniu od Zmluvy Objednávateľom voči 1 zo zhotoviteľov, spoločnosti Corsán - Corviam Construcción, S.A.

Objekt
Rozsah obstarávania
Názov časti: R2 Zvolen východ - Pstruša

Zadanie zákazky
Názov: Corsán-Corviam Construcción SA
Národné registračné číslo: A79222709
Poštová adresa: Calle Caballero Andante Num 8
Krajina: Madrid 🏙️
Názov: Chemkostav IS, s.r.o.
Národné registračné číslo: 46633006
Poštová adresa: K. Kuzmanyho 1259/22
Poštové mesto: Michalovce
Poštové smerovacie číslo: 071 01
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Košický kraj 🏙️
Celková hodnota obstarávania: 82327836.94 EUR 💰

Odkaz
Ďalšie informácie

Dňa 3.10.2017 došlo k odstúpeniu od Zmluvy Objednávateľom voči 1 zo zhotoviteľov, spoločnosti Corsán - Corviam Construcción, S.A.

Zdroj: OJS 2018/S 140-319654 (2018-07-19)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2018-10-23)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0231/0011
Celková hodnota obstarávania: 82327836.94 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2018-10-23 📅
Dátum zverejnenia: 2018-10-27 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 208-474173
Číslo Ú. v. S: 208
Zdroj: OJS 2018/S 208-474173 (2018-10-23)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2019-03-01)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0231/0013
Celková hodnota obstarávania: 82327836.94 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2019-03-01 📅
Dátum zverejnenia: 2019-03-06 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2019/S 046-104841
Číslo Ú. v. S: 46
Zdroj: OJS 2019/S 046-104841 (2019-03-01)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2019-03-07)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0231/0012
Celková hodnota obstarávania: 82327836.94 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2019-03-07 📅
Dátum zverejnenia: 2019-03-12 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2019/S 050-114124
Číslo Ú. v. S: 50
Zdroj: OJS 2019/S 050-114124 (2019-03-07)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2019-04-25)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0231/0014
Celková hodnota obstarávania: 82327836.94 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2019-04-25 📅
Dátum zverejnenia: 2019-04-30 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2019/S 084-198820
Číslo Ú. v. S: 84
Zdroj: OJS 2019/S 084-198820 (2019-04-25)