Revitalizácia objektov FEI STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave – Rektorát

Predmetom zákazky je revitalizácia objektov FEI STU, t.j. opláštenia budovy a všetkých vedeckých pracovísk fakulty, ktorých umiestnenie/ukotvenie/inštalácia súvisí s opláštením. Ide aj o objekty vzduchotechniky (klimatizačné jednotky, nasávacie a výfukové otvory pre generátory), fotovoltické fasádne panely, čisté priestory, laserové pracovisko, datacentrum a anténne systémy. Práce budú realizované počas neprerušenej prevádzky pracovísk. Bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2013-08-19. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2013-06-27.

Kto?

• Slovenská technická univerzita v Bratislave – Rektorát

Čo?

• Špecializované remeselnícke stavebné práce okrem strešných prác › Práce na zmene (úprave) budov

Kde?

• Bratislavský kraj › Bratislavský kraj

História obstarávania

Dátum	Dokument
2013-06-27	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2013-07-29	Dodatočné informácie
2013-08-13	Dodatočné informácie
2014-04-09	Dodatočné informácie

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2013-06-27)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Práce na zmene (úprave) budov
Množstvo alebo rozsah: 13 596 292,56
Celková hodnota obstarávania: 13 596 292,56 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Práce
Predpis: Európska únia s účasťou krajín GPA
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Práce na zmene (úprave) budov 📦

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Verejnoprávna inštitúcia
Názov obstarávateľa: Slovenská technická univerzita v Bratislave – Rektorát
Poštová adresa: Vazovova 5
Poštové smerovacie číslo: 812 43
Poštové mesto: Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Kontakt
E-mail: tender@process-management.sk 📧
Telefón: +421 254653904 📞
Fax: +421 254654044 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2013-06-27 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2013-08-19 📅
Dátum zverejnenia: 2013-07-02 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2013/S 126-215175
Odkazuje na oznámenie: 2013/S 121-206430
Číslo Ú. v. S: 126
Ďalšie informácie

Lehota na požiadanie o súťažné podklady je totožná s lehotou na predkladanie ponúk, uvedenou v bode IV.3.4 tohoto oznámenia.

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Opis možností:

Predmetom opcie je právo (nie však povinnosť) objednávateľa vyzvať zhotoviteľa v lehote trvania opcie na zhotovenie druhej a každej ďalšej etapy diela v lehote a za podmienok verejného obstarávania a zmluvy o dielo, čomu zodpovedá povinnosť zhotoviteľa takúto druhú a každú ďalšiu etapu diela, v prípade uplatnenia opcie zo strany objednávateľa, realizovať. Predpokladaná hodnota opcie je 4 444 200,94 EUR bez DPH (táto hodnota je už zahrnutá v predpokladanej hodnote zákazky uvedenej v bode II.2).

Predbežný časový harmonogram pre využitie opcií: 94 mesiacov
Trvanie: 94 mesiacov
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: Univerzitný vedecký park STU Bratislava - ITMS26240220084
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

1.1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych alebo úradne osvedčených dokladov:

1.1.1. výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace k poslednému dňu lehoty určenej na predkladanie ponúk, že nebol uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, a že nebol uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,

1.1.2. potvrdenia príslušného súdu nie staršieho ako tri mesiace k poslednému dňu lehoty určenej na predkladanie ponúk, že voči uchádzačovi nebol vyhlásený konkurz, nie je v likvidácií, ani nebolo proti uchádzačovi zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

1.1.3. potvrdenia Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne/zdravotných poisťovní nie staršieho ako tri mesiace k poslednému dňu lehoty určenej na predkladanie ponúk, že uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na

zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

1.1.4. potvrdenia miestne príslušného daňového úradu nie staršieho ako tri mesiace k poslednému dňu lehoty určenej na predkladanie ponúk, že uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

1.1.5. dokladu o oprávnení uskutočňovať práce,

1.1.6. čestným vyhlásením, že uchádzač nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou

1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola

2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo

verejnom obstarávaní,

3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

1.2. Podľa § 32 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.

1.3. Podľa § 128 ods. 1 zákona uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie môže nahradiť doklady podľa § 26 ods. 2 zákona kópiou platného potvrdenia o jeho zapísaní v zozname podnikateľov. V prípade, že uchádzač nemá v potvrdení ÚVO o zapísaní do zoznamu podnikateľov zapísaný doklad, ktorým preukazuje splnenie osobného postavenia podľa §26 ods. 1 písm. h), verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač okrem dokladu podľa §128 ods. 1 predložil aj čestné vyhlásenie podľa §26 ods. 2 písm. f).

1.4. Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 26 ods. 2 zákona alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.

1.5. Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.

1.6. Skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

1.7. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje verejný

obstarávateľ.

Ekonomická a finančná situácia:

2.1. Uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie predložením originálnych alebo úradne osvedčených dokladov:

2.1.1. § 27 ods. 1 písm. a) zákona - Vyjadrenia banky (bánk), v ktorej má uchádzač vedený účet o solventnosti a schopnosti plniť finančné záväzky za posledné tri roky predložené v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčená fotokópia týchto dokumentov. Banková informácia musí obsahovať stanovisko o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky. V prípade, že uchádzač má účty vedené vo viacerých bankových inštitúciách, verejný obstarávateľ požaduje predloženie bankovej informácie od každej z nich. Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie v originálnom vyhotovení podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača o tom, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty.

Odôvodnenie primeranosti:

Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, spôsob úhrad faktúr a stanovenú lehotu splatnosti faktúry je potrebné, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť pokryť finančné náklady spojené s plnením predmetu zákazky.

2.1.2 § 27 ods. 1 písm. d) prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. V prípade, ak záujemca je osoba, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky výkaz ziskov a strát a ak záujemca je osoba, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky výkaz príjmov a výdavkov, za posledné tri hospodárske roky (2010, 2011, 2012), za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Minimálny celkový obrat za posledné tri hospodárske roky (2010, 2011, 2012), za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti musí byť kumulatívne 27 000 000,00 Eur bez DPH.

Súčasťou predložených výkazov musí byť overenie príslušného daňového úradu podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla uchádzača.

Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, spôsob úhrad faktúr a stanovenú lehotu splatnosti faktúry je potrebné, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť bezproblémovo plniť predmet zákazky.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE, TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA:

Podľa § 32 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť

použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa §26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.

Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.

Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky).

Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:

Je uvedené v podmienkach na preukázanie ekonomického alebo finančného postavenia.

Technické a odborné schopnosti:

3.1. Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní:

3.1.1. § 28 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác, uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

— bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,

— bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení.

Minimálna požadovaná úroveň:

— uchádzač vo svojej ponuke predloží zoznam minimálne troch uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorého finančný objem bol spolu za sledované obdobie v minimálnej výške 13 500 000,00 EUR bez DPH, z toho

— minimálne jedna zákazka, ktorej finančný objem bol vo výške 4 500 000 EUR bez DPH,

— minimálne jedna zákazka ktorej predmetom je…

… rekonštrukcia opláštenia budovy o výmere minimálne 6 000 m2,

… opláštenie budovy, ktorej súčasťou je hliníkový odvetraný mikrosendvičový fasádny systém o výmere minimálne 3 000 m2.

Pre vylúčenie pochybností sa za stavebné práce podobného charakteru ako je predmet zákazky považujú stavebné práce týkajúce sa opláštenia budov.

Zoznam stavebných prác má obsahovať:

a) identifikáciu odberateľa a kontakt na odberateľa,

b) názov a stručný opis predmetu zmluvy,

c) zmluvnú cenu zákazky bez DPH v EUR,

d) lehotu uskutočnenia prác,

e) miesto uskutočnenia prác,

f) potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác v zmysle obchodných podmienok odberateľom:

Odôvodnenie primeranosti:

Zoznam stavebných prác má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky, ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to s prihliadnutím na predpokladaný finančný objem požadovaného predmetu zákazky.

3.1.2. § 28 ods. 1 písm. g) údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Uchádzač v rámci splnenia podmienok účasti preukáže, že kľúčoví odborník má potrebné vzdelanie, odbornú kvalifikáciu a odbornú prax na uskutočnenie stavebných prác, ktoré sú predmetom zadávania zákazky.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov

Predloženie údajov o vzdelaní a odbornej praxi…

… alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov zodpovedných za uskutočnenie stavebných prác, čo záujemca u riadiacich zamestnancov preukáže predložením profesijných životopisov alebo ekvivalentným dokladom.

… u osôb zodpovedných za uskutočnenie stavebných prác, čo záujemca u týchto osôb preukáže predložením profesijných životopisov a zoznamom zmlúv osôb zodpovedných za uskutočnenie stavebných prác alebo ekvivalentnými dokladmi.

Z každého záujemcom predloženého profesijného životopisu príslušného riadiaceho zamestnanca/osoby zodpovednej za uskutočnenie stavebných prác alebo ekvivalentného dokladu musia byť zrejmé nasledovné údaje/skutočnosti:

- meno a priezvisko príslušného riadiaceho zamestnanca/osoby zodpovednej za uskutočnenie stavebných prác,

- najvyššie dosiahnuté vzdelanie príslušného riadiaceho zamestnanca/osoby zodpovednej za uskutočnenie stavebných prác,

- opis/zoznam odbornej praxe (pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ') príslušného riadiaceho zamestnanca/ osoby za uskutočnenie stavebných prác,

- dosiahnutá/získaná odborná kvalifikácia príslušného riadiaceho zamestnanca/osoby zodpovednej za uskutočnenie stavebných prác a prípadne ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi príslušného riadiaceho zamestnanca/osoby zodpovednej za uskutočnenie stavebných prác.

Z každého záujemcom predloženého zoznamu príslušnej osoby zodpovednej za uskutočnenie stavebných prác alebo ekvivalentného dokladu musia byť zrejmé nasledovné údaje/skutočnosti:

- meno a priezvisko príslušnej osoby zodpovednej za uskutočnenie stavebných prác,

- názov a sídlo odberateľa, resp. zamestnávateľa príslušnej osoby zodpovednej za poskytnutie služieb, čas realizácie projektu/ plnenia zmluvy, t.j. (mesiac, rok),

- stručný popis predmetu projektu/ zmluvy,

- stručný rozsah činností, ktoré príslušná osoba zodpovedná za uskutočnenie stavebných prác zabezpečovala, s uvedením opisu príslušnej požadovanej skúsenosti experta,

- tel. číslo a meno zamestnanca objednávateľa, resp. zamestnávateľa, u ktorého si možno overiť tieto údaje.

Verejný obstarávateľ' požaduje preukázať odbornú prax u osôb zodpovedných za uskutočnenie stavebných prác nasledovne:

- expert č. 1 - min. 3 skúsenosti s realizáciou stavebných prác (vrátane logistiky) týkajúcich sa rekonštrukcie opláštenia budov počas neprerušenej prevádzky objektov,

- expert č. 2 - min. 1 skúsenosť s realizáciou stavebných prác týkajúcich sa čistých priestorov,

- expert č. 3 - min. 3 skúsenosti s realizáciou stavebných prác týkajúcich sa umiestnenia a inštalácie vzduchotechniky/klimatizačných jednotiek/nasávacích a výfukových otvorov pre zariadenia umiestnené vo vnútri budov, vo vzťahu k zmene vonkajších prvkov/podmienok opláštenia/fasády,

- expert č. 4 - min. 1 skúsenosť s realizáciou stavebných prác týkajúcich sa fotovoltických fasádnych panelov/systémov,

- expert č. 5 - min. 3 skúsenosti s realizáciou stavebných prác týkajúcich sa preinštalovania anténnych systémov,

- expert č. 6 - min. 1 skúsenosť s realizáciou stavebných prác týkajúcich sa prečerpávacích vodných elektrární (malej vodnej elektrárne).

Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, rozsah a zložitosť stavebných prác, je potrebné, aby mal uchádzač požadovanú kvalifikáciu a odborné skúsenosti z oblasti predmetu zákazky a bol oprávnený a schopný ho poskytnúť. Uvedená podmienka účasti je požadovaná aj vzhľadom na skutočnosť, že na opláštenie budovy sú naviazané špeciálne pracoviská, vedecko-výskumné laboratóriá a ďalšie technologické zariadenia, ktorých špecifický charakter a ich spojenie s plášťom budovy si vyžaduje skúsenosti z podobných realizácií.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ ALEBO ODBORNEJ SPOSOBILOSTI:

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a/alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené sumou, záujemca predloží v mene euro. Ak sú tieto doklady v cudzej mene (inej ako euro), záujemca ich predloží v pôvodnej mene a v mene euro. Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky).

Minimálna úroveň (úrovne) štandardov: Je uvedené v podmienkach na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti.
Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky:

Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 300 000 EUR (slovom: tri sto tisíc eur). Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú:

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov. Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje. Úhrada za každú etapu diela sa bude realizovať jednorázovo po odovzdaní diela objednávateľovi. Spôsob úhrady prevodom z účtu objednávateľa. Lehota splatnosti faktúr je 60 kalendárnych dní po jej preukázateľnom doručení objednávateľovi.

Postup
Lehota viazanosti ponuky: 2014-06-30 📅
Dátum otvárania ponúk: 2013-08-19 📅
Miesto otvárania:

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Miesto: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Jazyky
Jazyk: slovenčina 🗣️

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 00397687
31797903
Kontakt
Kontaktné miesto: Process Management, s.r.o., Gaštanová 13, 811 04 Bratislava
Radoslav Hija

Odkaz
Dátumy
Dátum zverejnenia: 2013-06-25 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2013/S 121-206430

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Poštové mesto: Bratislava 24
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Orgán zodpovedný za postupy sprostredkovania
Názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Poštová adresa: Vazovova 5
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 81243
Zdroj: OJS 2013/S 126-215175 (2013-06-27)

Dodatočné informácie (2013-07-29)
Objekt
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Dodatočné informácie

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2013-07-29 📅
Dátum zverejnenia: 2013-08-01 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2013/S 148-256566
Odkazuje na oznámenie: 2013/S 126-215175
Číslo Ú. v. S: 148
Zdroj: OJS 2013/S 148-256566 (2013-07-29)

Dodatočné informácie (2013-08-13)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2013-08-13 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2013-09-09 📅
Dátum zverejnenia: 2013-08-14 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2013/S 157-273226
Číslo Ú. v. S: 157
Zdroj: OJS 2013/S 157-273226 (2013-08-13)

Dodatočné informácie (2014-04-09)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2014-04-09 📅
Dátum zverejnenia: 2014-04-12 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2014/S 073-124973
Číslo Ú. v. S: 73
Zdroj: OJS 2014/S 073-124973 (2014-04-09)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Stavebné práce (>20 nové verejné obstarávania)

Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb (>20)

Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné stavebné práce (4)

Špecializované remeselnícke stavebné práce okrem strešných prác (3)

Práce na zmene (úprave) budov