Kanalizácia a ČOV Sereď

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Predmetom zákazky je dobudovanie kanalizácie a ČOV Sereď. Projekt rieši dobudovanie kanalizácie v meste Sereď a v obci Dolná Streda. V rámci dobudovania kanalizácie mesta Sereď a obce Dolná Streda sú riešené nasledovné aktivity:
Mesto Sereď:
— odkanalizovanie mestskej časti Horný Šepeň,
— odkanalizovanie Kasárenskej ulice,
— odkanalizovanie Šintavskej ulice.
Obec Dolná Streda:
— odkanalizovanie Zemianskej ulice,
— odkanalizovanie Dolnostredskej pri mestskom dvore mesta Sereď,
— odkanalizovanie ulice Pod Hrádzou.
Všetky uvedené lokality budú odkanalizované novonavrhovanými stokami splaškovej kanalizácie s napojením na jestvujúcu kanalizáciu mesta Sereď a obce Dolná Streda. Po realizácii projektu bude zabezpečené odvádzanie a čistenie odpadových vôd mesta Sereď a obce Dolná Streda v súlade s požiadavkami Smernice Európskej únie č. 91/271/EEC a Nariadenia vlády SR č. 269/2005.
Súčasne projekt rieši zvýšenie kapacity ČOV Dolná Streda na 28 554 EO vrátane výstavby technologickej linky odstraňovania nutrientov.
Predmetom zákazky sú i nasledovné činnosti:
— Geodetické zameranie, dokumentácia skutočného vyhotovenia vrátane geometrických plánov – Rekonštrukcia ČOV Dolná Streda,
— Geodetické zameranie, dokumentácia skutočného vyhotovenia vrátane geometrických plánov – dobudovanie kanalizácie,
— Informačné tabule (3ks) a pamätné tabule (1ks).
Podrobne uvedené v súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii stavby.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2013-09-02. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2013-06-30.

Kto?

• Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Čo?

Kde?

• Západné Slovensko › Nitriansky kraj

História obstarávania

Dátum	Dokument
2013-06-30	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2013-07-23	Dodatočné informácie
2013-09-09	Dodatočné informácie
2013-09-16	Dodatočné informácie
2014-05-22	Dodatočné informácie

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2013-06-30)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Stavebné práce na stavbe kanalizácie
Množstvo alebo rozsah:

Katastrálne územie mesta Sereď zaberá 3045,4 ha s počtom obyvateľov 16 839 (stav k 31.12.2010). Obec Dolná Streda má 1418 obyvateľov (stav k 31.12.2010) na 1346,7 ha. Stavebné práce zahŕňajú dobudovanie kanalizácie o dĺžke cca 6,6 km a cca 205 kanalizačných prípojok. Stavebné práce ďalej zahŕňajú rozšírenie kapacity ČOV Dolná Streda na cca 30 000 EO.11 636 690,38

Celková hodnota obstarávania: 11 636 690,38 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Práce
Predpis: Európska únia s účasťou krajín GPA
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Stavebné práce na stavbe kanalizácie 📦

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Iné
Názov obstarávateľa: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Poštová adresa: Nábrežie za hydrocentrálou 4
Poštové smerovacie číslo: 949 01
Poštové mesto: Nitra
Kontakt
E-mail: pppco@pppco.sk 📧
Telefón: +421 244888875 📞
Fax: +421 244888875 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2013-06-30 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2013-09-02 📅
Dátum zverejnenia: 2013-07-04 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2013/S 128-219331
Odkazuje na oznámenie: 2013/S 112-190426
Číslo Ú. v. S: 128
Ďalšie informácie

1.) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 2.) Záujemca si súťažné podklady vyžiada na základe písomnej žiadosti. Podmienkou poskytnutia súťažných podkladov je úhrada poplatku za vyhotovenie súťažných podkladov v zmysle bodu IV.3.3) tohto oznámenia. Úradné hodiny kontaktného miesta sú v pracovných dňoch pondelok až štvrtok, od 10.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 14.00 hod.. Obstarávateľ lehotu na vyžiadanie súťažných podkladov neobmedzuje. 3.) V prípade skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu verejného obstarávania. Úkony splnomocneného zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči obstarávateľovi záväzné. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov. 4.) Uchádzač predloží jeden originál ponuky samostatne pre časť Ostatné a samostatne pre časť Kritériá, jednu tlačenú kópiu ponuky samostatne pre časť Ostatné a samostatne pre časť Kritériá a súčasne pre časť Ostatné a pre časť Kritériá na 2 (dvoch) samostatných CD/DVD/USB nosičoch elektronickú kópiu originálu ponuky vo formáte .pdf v jednom súbore, ktorého veľkosť môže byť max. 50 MB za účelom jej zaslania Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 9 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. 5.) Ponuka každého uchádzača bude zverejnená v Centrálnom registri dokumentov verejného obstarávania na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Uchádzač v predloženej elektronickej kópii originálu ponuky zabezpečí ochranu osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a údajov, ktoré považuje za dôverné (napr. obchodné tajomstvo) tak, že tieto údaje začierni. Obstarávateľ v súvislosti so zverejnením ponúk uchádzačov v Centrálnom registri dokumentov verejného obstarávania nenesie zodpovednosť za akékoľvek porušenie práv a povinností, vyplývajúcich zo zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ani za akékoľvek porušenie práv a povinností vyplývajúcich z povinnosti uchádzača nakladať s určitými údajmi ako dôvernými. 6.) Obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu zo súťažných ponúk a zrušiť postup zadávania zákazky podľa § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v prípade, ak všetky ponuky prekročia, alebo najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má obstarávateľ určenú na predmet zákazky (predpokladaná hodnota zákazky). 7.) Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. je v súlade s § 7 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci postupu zadávania tejto zákazky obstarávateľom, ktorý postupuje ako verejný obstarávateľ v zmysle uvedeného zákona. Preto všetky odkazy na obstarávateľa alebo verejného obstarávateľa v týchto súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania si treba vysvetľovať v súlade s vyššie uvedenou skutočnosťou.

Ďalšie informácie

1.) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

2.) Záujemca si súťažné podklady vyžiada na základe písomnej žiadosti. Podmienkou poskytnutia súťažných podkladov je úhrada poplatku za vyhotovenie súťažných podkladov v zmysle bodu IV.3.3) tohto oznámenia. Úradné hodiny kontaktného miesta sú v pracovných dňoch pondelok až štvrtok, od 10.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 14.00 hod.. Obstarávateľ lehotu na vyžiadanie súťažných podkladov neobmedzuje.

3.) V prípade skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu verejného obstarávania. Úkony splnomocneného zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči obstarávateľovi záväzné. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov.

4.) Uchádzač predloží jeden originál ponuky samostatne pre časť Ostatné a samostatne pre časť Kritériá, jednu tlačenú kópiu ponuky samostatne pre časť Ostatné a samostatne pre časť Kritériá a súčasne pre časť Ostatné a pre časť Kritériá na 2 (dvoch) samostatných CD/DVD/USB nosičoch elektronickú kópiu originálu ponuky vo formáte .pdf v jednom súbore, ktorého veľkosť môže byť max. 50 MB za účelom jej zaslania Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 9 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

5.) Ponuka každého uchádzača bude zverejnená v Centrálnom registri dokumentov verejného obstarávania na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Uchádzač v predloženej elektronickej kópii originálu ponuky zabezpečí ochranu osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a údajov, ktoré považuje za dôverné (napr. obchodné tajomstvo) tak, že tieto údaje začierni. Obstarávateľ v súvislosti so zverejnením ponúk uchádzačov v Centrálnom registri dokumentov verejného obstarávania nenesie zodpovednosť za akékoľvek porušenie práv a povinností, vyplývajúcich zo zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ani za akékoľvek porušenie práv a povinností vyplývajúcich z povinnosti uchádzača nakladať s určitými údajmi ako dôvernými.

6.) Obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu zo súťažných ponúk a zrušiť postup zadávania zákazky podľa § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v prípade, ak všetky ponuky prekročia, alebo najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má obstarávateľ určenú na predmet zákazky (predpokladaná hodnota zákazky).

7.) Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. je v súlade s § 7 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci postupu zadávania tejto zákazky obstarávateľom, ktorý postupuje ako verejný obstarávateľ v zmysle uvedeného zákona. Preto všetky odkazy na obstarávateľa alebo verejného obstarávateľa v týchto súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania si treba vysvetľovať v súlade s vyššie uvedenou skutočnosťou.

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Mesto Sereď:

— odkanalizovanie mestskej časti Horný Šepeň,

— odkanalizovanie Kasárenskej ulice,

— odkanalizovanie Šintavskej ulice.

Obec Dolná Streda:

— odkanalizovanie Zemianskej ulice,

— odkanalizovanie Dolnostredskej pri mestskom dvore mesta Sereď,

— odkanalizovanie ulice Pod Hrádzou.

Všetky uvedené lokality budú odkanalizované novonavrhovanými stokami splaškovej kanalizácie s napojením na jestvujúcu kanalizáciu mesta Sereď a obce Dolná Streda. Po realizácii projektu bude zabezpečené odvádzanie a čistenie odpadových vôd mesta Sereď a obce Dolná Streda v súlade s požiadavkami Smernice Európskej únie č. 91/271/EEC a Nariadenia vlády SR č. 269/2005.

Súčasne projekt rieši zvýšenie kapacity ČOV Dolná Streda na 28 554 EO vrátane výstavby technologickej linky odstraňovania nutrientov.

Predmetom zákazky sú i nasledovné činnosti:

— Geodetické zameranie, dokumentácia skutočného vyhotovenia vrátane geometrických plánov –…

… Rekonštrukcia ČOV Dolná Streda,

… dobudovanie kanalizácie,

— Informačné tabule (3ks) a pamätné tabule (1ks).

Podrobne uvedené v súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii stavby.

Množstvo alebo rozsah:

Trvanie: 24 mesiacov
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ:

Operačný program Životné prostredie, Kohézny fond, Prioritná os 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, Operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.

Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Okres Galanta, mesto Sereď a obec Dolná Streda.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

1. Uchádzač musí v ponuke predložiť doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), preukazujúce, že:

a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme;

b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;

c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;

d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné;

dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu;

g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať;

h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou;

1.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

2.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola

2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo

verejnom obstarávaní,

3.ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

2.Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa bodu 1

a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;

b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;

c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;

d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace;

e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu;

f) písm. h) čestným vyhlásením.

3. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.

4. Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje

inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.

5. Uchádzač zapísaný v Zozname podnikateľov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady podľa § 26 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť platným Potvrdením o jeho zapísaní do Zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných do 17.2.2013 na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v súťažiach, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie od 18. februára 2013, predloží:

a) platné potvrdenie úradu o zapísaní do zoznamu podnikateľov;

b) čestné vyhlásenie, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a

c) čestné vyhlásenie, že uchádzač nie je osobou:

2.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola

2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

3.ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

6. Odôvodnenie primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Predloženie dokladov preukazujúcich osobné postavenie uchádzačov vyžaduje priamo ustanovenie § 26 zákona o verejnom obstarávaní.

7. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného

postavenia podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

8. Obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - osobné postavenie, v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov.

9. Podľa § 32 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu. V uvedenom prípade bude obstarávateľ aplikovať ustanovenie § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Ekonomická a finančná situácia:

1. Podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: Vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým sa rozumie prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru uchádzačovi.

2. Podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní: Prehľad o dosiahnutom obrate v predmete zákazky za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné údaje v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač predloží výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za posledné tri hospodárske roky a čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača o výške obratu dosiahnutého v stavebnej činnosti za požadované obdobie. Súčasťou predložených výkazov musí byť osvedčenie daňového úradu podľa § 23 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine jeho sídla.

2.Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

3. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti - ekonomické a finančné postavenie, spoločne. Obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - ekonomické a finančné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov.

4. Kurzom pri stanovení hodnoty v pôvodnej zahraničnej mene na hodnoty meny EUR je v prípade slovenských subjektov kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska (NBS) platný ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu (spravidla deň splnenia dodávky) a v prípade zahraničných subjektov kurz vyhlásený Európskou centrálnou bankou (ECB), platný ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

5. Podľa § 32 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu. V uvedenom prípade bude obstarávateľ aplikovať ustanovenie § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:

Pre bod 1:

Týmto spôsobom musí uchádzač preukázať minimálnu výšku poskytnutého úveru 1 500 000,00 EUR, resp. iný doklad ktorým preukáže uchádzač dispozíciu požadovanej finančnej čiastky.

Odôvodnenie primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, či technickej a odbornej spôsobilosti je možné vyžadovať doklady, z ktorých sa dá primerane zistiť uchádzačova alebo záujemcova situácia alebo spôsobilosť vykonávať určitú činnosť. Z hľadiska dodržiavania základných princípov vo verejnom obstarávaní obstarávateľ stanovil podmienky splniteľné a nediskriminačné a vzťahujú sa na zadávanú zákazku, to znamená že obstarávateľ stanovil podmienky účasti primerane k predmetu zákazky. Podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní možno požadovať o uchádzačov alebo záujemcov vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým sa rozumie prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru uchádzačovi. Obstarávateľ požaduje minimálnu úroveň poskytnutého úveru vzhľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky a spôsobu financovania predmetu zákazky a harmonogramu reálneho čerpania finančných prostriedkov.

Pre bod 2:

Týmto spôsobom musí uchádzač preukázať minimálny súhrnný obrat v realizácii stavebných prác 30 000 000,00 EUR za posledné tri hospodárske roky, t.j. roky 2010-2012. Odôvodnenie primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, či technickej a odbornej spôsobilosti je možné vyžadovať doklady, z ktorých sa dá primerane zistiť uchádzačova alebo záujemcova situácia alebo spôsobilosť vykonávať určitú činnosť. Z hľadiska dodržiavania základných princípov vo verejnom obstarávaní obstarávateľ stanovil podmienky splniteľné a nediskriminačné a vzťahujú sa na zadávanú zákazku, to znamená že obstarávateľ stanovil podmienky účasti primerane k predmetu zákazky. Podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní možno finančné a ekonomické postavenie preukázať prehľadom o celkovom obrate alebo prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Vzhľadom na uvedené pri určení minimálnej úrovne finančného a ekonomického postavenia (celkový obrat, resp. dosiahnutý obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka) vzal do úvahy najmä zložitosť a rozsah predmetu plnenia, vrátane podmienok jeho uskutočnenia. Podľa dokumentu Generálneho direktoriátu pre regionálnu politiku (DG Regio) Európskej komisie Posilnenie súladu pravidiel verejného obstarávania so smernicami EÚ v kandidátskych krajinách s výhľadom na vstup, časti 3 a 4 je pri tejto podmienke účasti akceptovateľná ako minimálna úroveň hodnota do dvoj- až štvornásobku.

Technické a odborné schopnosti:

1. podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov, doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak objednávateľom

— bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ;

— bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení.

2. podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác.

3. podľa § 28 ods. 1 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní: ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky.

4. podľa § 28 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní: uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác.

5. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

6. Kurzom pri stanovení hodnoty v pôvodnej zahraničnej mene na hodnoty meny EUR je v prípade slovenských

subjektov kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska (NBS) platný ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu (spravidla deň splnenia dodávky/odovzdania stavby) a v prípade zahraničných subjektov kurz vyhlásený Európskou centrálnou bankou (ECB), platný ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

7. V prípade, že predložený referenčný list uchádzača podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní

obsahuje len celkový údaj o hodnote uskutočnených stavebných prác, ktoré boli predmetným uchádzačom uskutočňované v združení s ďalšou spoločnosťou/spoločnosťami, uchádzač je povinný predložiť i doklad preukazujúci vyčíslenie podielu z celkovej hodnoty zákazky, ktorý realizoval samotný uchádzač ako člen tohto združenia.

8. V prípade uskutčňovania stavebných prác v dlhšom časovom období, ako je predchádzajúcich päť rokov podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač je povinný predložiť i doklad obsahujúci údaj o hodnote stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov.

9. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti - technickú alebo odbornú spôsobilosť, spoločne. Obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - technickú alebo odbornú spôsobilosť, v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov.

10. Podľa § 32 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu. V uvedenom prípade bude obstarávateľ aplikovať ustanovenie § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:

a)Týmto spôsobom uchádzač preukáže realizáciu minimálne 1 (jednej) zmluvy na výstavbu / rekonštrukciu čistiarní odpadových vôd s minimálnou kapacitou 28 000 EO realizovanej za predchádzajúcich päť rokov, t.j. rokov 2008-2012.

b)Týmto spôsobom uchádzač preukáže realizáciu minimálne 2 (dvoch) zmlúv na výstavbu / rekonštrukciu kanalizácií a kanalizačných sietí v minimálnej hodnote každej realizovanej zmluvy (stavby) 2 000 000 EUR bez DPH za predchádzajúcich päť rokov, t.j. rokov 2008-2012.

Odôvodnenie primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní možno technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť preukázať podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia stavebných prác zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov, doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. Účelom požiadavky na predloženie zoznamu uskutočnených stavebných prác v predchádzajúcom období, ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či mal uchádzač v tomto období dostatočnú materiálnu a personálnu vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky. Minimálna úroveň štandardov bola obstarávateľom stanovená primerane k rozsahu a charakteru stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky. Požiadavka na preukázanie realizácie minimálne 1 (jednej) realizovanej zmluvy na výstavbu / rekonštrukciu čistiarní odpadových vôd s kapacitou od 28 000 EO vyplýva zo skutočnosti, že predmetom zákazky je rozšírenie kanalizácie a zvýšenie kapacity ČOV Dolná Streda na 28 554 EO vrátane výstavby technologickej linky odstraňovania nutrientov a požiadavka na realizáciu minimálne 2 (dvoch) zákaziek - výstavba/rekonštrukcia kanalizácií a kanalizačných sietí v minimálnej hodnote každej stavby (zákazky) 2 000 000 EUR bez DPH vyplýva zo skutočnosti, že predmet zákazky zahŕňa dobudovanie kanalizácie o dĺžke cca 6,6 km a cca 205 kanalizačných prípojok čo vo finančnom vyjadrení a na základe určenia predpokladanej hodnoty zákazky prevyšuje hodnotu 2 000 000 EUR bez DPH. Stanovená podmienka účasti bezprostredne súvisí s predmetom zákazky, čo neznamená len priamu vecnú súvislosť s predmetom zákazky, ale i adekvátnosť rozsahu požiadaviek, t. j. ich primeranosť.

2.1. Stavbyvedúci pre čerpacie stanice a pozemné stavby (1 osoba):

— odborná prax v stavebníctve v oblasti výstavby čerpacích staníc alebo iných pozemných stavieb podobného charakteru, pričom sa predmetná osoba musela podieľať ako stavbyvedúci, resp. stavebný dozor na minimálne jednom projekte výstavby/rekonštrukcie čistiarní odpadových vôd s kapacitou od 30 000 EO, -odborne spôsobilá osoba - stavbyvedúci pre oblasť predmetu zákazky s platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné ekvivalentné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie (uchádzač predloží predmetné osvedčenie), 2.2. Stavbyvedúci pre inžinierske - líniové stavby (2 osoby)

— odborná prax v stavebníctve v oblasti výstavby inžinierskych - líniových stavieb, pričom sa predmetná osoba musela podieľať ako stavbyvedúci, resp. stavebný dozor na minimálne jednom projekte výstavby/rekonštrukcie kanalizácií v minimálnom stavebnom náklade jednej stavby vo výške 2 000 000,00 EUR bez DPH

— odborne spôsobilá osoba s platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné ekvivalentné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie (uchádzač predloží predmetné osvedčenie).

Splnenie vyššie požadovaných kvalifikačných predpokladov uchádzač preukáže zoznamom zodpovedných osôb a doložením ich profesionálneho životopisu za každého osobitne. Životopis musí obsahovať: a) titul, meno a priezvisko, b) história zamestnania (rok, miesto výkonu, zamestnávateľa, pozícia), c) zoznam realizovaných projektov/zmlúv v rovnakej alebo obdobnej funkcii ako v tomto postupe zadávania zákazky, d) dátum a podpis predmetnej osoby. Súčasťou požadovaných podkladov musia byť aj požadované osvedčenia vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné ekvivalentné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie (ak sa uplatňuje).

Odôvodnenie primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:

Ustanovenie § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje vyžadovať doklady na preukázanie vzdelania, odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Konkrétny dôkazný prostriedok (osvedčenie, potvrdenie, preukaz, vysvedčenie, certifikát), ktorý sa na preukázanie odbornej spôsobilosti uchádzača alebo záujemcu vyžaduje, musí svojim obsahom potvrdiť požadované údaje o vzdelaní, odbornej praxi, resp. odbornej kvalifikácii. Nakoľko organizačná štruktúra, charakteristika jej členenia na jednotlivé prvky a v rámci nich udelené riadiace kompetencie môžu byť u jednotlivých uchádzačov a záujemcov rôzne, odbornú spôsobilosť na uskutočnenie stavebných prác je možné preukázať dokladom o vzdelaní a odbornej kvalifikácii tej osoby alebo osôb, ktorých činnosť / zodpovednosť je zásadná pre riadenie konkrétnych prác. Minimálna úroveň štandardov bola obstarávateľom stanovená primerane k rozsahu a charakteru stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky.

Pre bod 3:

Odôvodnenie primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Technickú spôsobilosť podľa § 28 ods. 1 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní možno preukázať údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky. V záujme získania relevantných a overiteľných informácií obstarávateľ môže stanoviť doklady, ktoré svojím obsahom potvrdia požadované údaje. Rozsah požiadaviek a doklady na ich preukázanie určil obstarávateľ proporčne k povahe, zložitosti a rozsahu predmetu zákazky. Účelom požiadavky na predloženie údajov o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov v predchádzajúcom období, ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či mal záujemca v tomto období dostatočnú materiálnu a personálnu vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky.

Pre bod 4:

Certifikát uchádzača na systém environmentálneho manažérstva v predmete zákazky podľa 14001, resp. preukázanie iných dôkazov preukazujúcich opatrenia na zabezpečenie systému environmentálneho manažérstva v súlade s § 30 zákona o verejnom obstarávaní.

Obstarávateľ pri formulovaní podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní prihliada na získané praktické skúsenosti, ako aj požiadavky obvykle uplatňované v rámci relevantného trhu; v prípade požiadaviek na splnenie určitých noriem zabezpečenia environmentálneho manažérstva má obstarávateľ zároveň na zreteli, aby stanovenými podmienkami neodôvodnene a neprimerane neobmedzoval v účasti záujemcov, a teda neznemožnil uskutočnenie riadnej a čestnej hospodárskej súťaže v rámci použitého postupu zadávania zákazky. Medzinárodná norma ISO 14001 (presné označenie EN ISO 14001:2004) špecifikuje požiadavky systému environmentálneho manažérstva tak, aby organizácii umožnila pripraviť a implementovať environmentálnu politiku a dlhodobé ciele environmentu tak, že zohľadňuje právne požiadavky a iné požiadavky, ktoré sa organizácia zaviazala plniť, a informácie významných environmentálnych aspektoch. Výstupom pre obstarávateľa je certifikát environmentu.

Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky:

Obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky vo výške 300 000,00 EUR alebo ekvivalent v inej mene. Úspešný uchádzač ako Zhotoviteľ do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo odovzdá obstarávateľovi ako objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác vo výške 10 % zmluvnej ceny bez DPH.

Úspešný uchádzač ako Zhotoviteľ je povinný k vydaniu Preberacieho protokolu na celé Dielo predložiť neodvolateľnú bankovú Zábezpeku na záručné opravy vo výške 3 % zo Zmluvnej ceny splatnú na účet obstarávateľa ako Objednávateľa na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady Diela v Záručnej dobe. Podrobne bude uvedené v súťažných podkladoch.

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú:

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Kohézneho fondu, z prostriedkov štátneho rozpočtu SR a z prostriedkov obstarávateľa. Operačný program: Životné prostredie, Prioritná os: 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, Operačný cieľ: 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.

Finančné plnenie zmluvnej ceny sa bude realizovať v EUR pričom lehota splatnosti faktúr bude 60 dní. Podmienky financovania a platobné dojednania budú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.

Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať:

Záujemcom, resp. uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči obstarávateľovi spoločne. Pred podpisom Zmluvy o dielo sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzatvorila a predložila obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

Iné osobitné podmienky:

1. Obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetných prác mal uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu v minimálnej výške 2 000 000 EUR, alebo ekvivalent v inej mene, počas celej doby realizácie stavby.

2. Predmet zákazky sa realizuje v rámci štrukturálnych fondov EÚ, 2410000 OP Životné prostredie, Prioritná os: 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, Operačný cieľ: 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ, a preto sa zhotoviteľ zaväzuje strpieť výkon kontroly / auditu / overovania súvisiaceho s predmetom plnenia počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú má obstarávateľ uzatvorenú s poskytovateľom nenávratných finančných príspevkov, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný tento záväzok kontrahovať aj v zmluvách so svojimi subdodávateľmi.

Postup
Spôsob platby za dokumenty:

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov musí byť doručená na adrese PP & P Co., s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava. V prípade, že záujemca požiada o vydanie súťažných podkladov spôsobom, ktorý nezabezpečuje trvalé zachytenie obsahu (napr. e-mailom, faxom), musí byť takáto žiadosť v lehote 3 dní doručená na uvedenú adresu aj v originálnej listinnej podobe. V žiadosti o vydanie súťažných podkladov by mal záujemca uviesť, či si tieto prevezme osobne, alebo mu majú byť zaslané. Úhrada za súťažné podklady je stanovená vo výške 36,00 EUR. Uvedená suma musí byť uhradená a na účet pripísaná najneskôr do dňa uvedeného ako lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady. V prípade úhrady bankovým prevodom, finančné prostriedky záujemca zloží na účte vedenom v Tatra banke, a.s. č. účtu 2624735119/1100, (IBAN: SK93 1100 0000 0026 2473 5119), variabilný symbol IČO uchádzača.

Lehota viazanosti ponuky: 2014-06-30 📅
Dátum otvárania ponúk: 2013-09-02 📅
Miesto otvárania:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra.

Miesto: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra.
Jazyky
Jazyk: čeština 🗣️
slovenčina 🗣️

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 36550949
35933852
Iný typ verejného obstarávateľa: Other
Národné registračné číslo: 31797903
Kontakt
Kontaktné miesto: PP & P Co., s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava
Ing. Lucia Veselská
Poštová adresa: Záhradnícka 36
Poštové mesto: Bratislava-Ružinov
Poštové smerovacie číslo: 821 08
949 60
Kontaktné miesto: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, podateľňa
Ing. Eva Bellerová
Telefón: +421 376949203 📞
E-mail: bellerova@zsvs.sk 📧
Fax: +421 376949398 📠
URL pre účasť: http://www.zsvs.sk 🌏

Odkaz
Dátumy
Dátum zverejnenia: 2013-06-12 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2013/S 112-190426
Ďalšie informácie

2.) Záujemca si súťažné podklady vyžiada na základe písomnej žiadosti. Podmienkou poskytnutia súťažných podkladov je úhrada poplatku za vyhotovenie súťažných podkladov v zmysle bodu IV.3.3) tohto oznámenia. Úradné hodiny kontaktného miesta sú v pracovných dňoch pondelok až štvrtok, od 10.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 14.00 hod.. Obstarávateľ lehotu na vyžiadanie súťažných podkladov neobmedzuje.

3.) V prípade skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu verejného obstarávania. Úkony splnomocneného zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči obstarávateľovi záväzné. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov.

4.) Uchádzač predloží jeden originál ponuky samostatne pre časť Ostatné a samostatne pre časť Kritériá, jednu tlačenú kópiu ponuky samostatne pre časť Ostatné a samostatne pre časť Kritériá a súčasne pre časť Ostatné a pre časť Kritériá na 2 (dvoch) samostatných CD/DVD/USB nosičoch elektronickú kópiu originálu ponuky vo formáte .pdf v jednom súbore, ktorého veľkosť môže byť max. 50 MB za účelom jej zaslania Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 9 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

5.) Ponuka každého uchádzača bude zverejnená v Centrálnom registri dokumentov verejného obstarávania na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Uchádzač v predloženej elektronickej kópii originálu ponuky zabezpečí ochranu osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a údajov, ktoré považuje za dôverné (napr. obchodné tajomstvo) tak, že tieto údaje začierni. Obstarávateľ v súvislosti so zverejnením ponúk uchádzačov v Centrálnom registri dokumentov verejného obstarávania nenesie zodpovednosť za akékoľvek porušenie práv a povinností, vyplývajúcich zo zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ani za akékoľvek porušenie práv a povinností vyplývajúcich z povinnosti uchádzača nakladať s určitými údajmi ako dôvernými.

6.) Obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu zo súťažných ponúk a zrušiť postup zadávania zákazky podľa § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v prípade, ak všetky ponuky prekročia, alebo najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má obstarávateľ určenú na predmet zákazky (predpokladaná hodnota zákazky).

7.) Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. je v súlade s § 7 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci postupu zadávania tejto zákazky obstarávateľom, ktorý postupuje ako verejný obstarávateľ v zmysle uvedeného zákona. Preto všetky odkazy na obstarávateľa alebo verejného obstarávateľa v týchto súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania si treba vysvetľovať v súlade s vyššie uvedenou skutočnosťou.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Poštové mesto: Bratislava 24
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
: +421 244888875 📠
Informácie o lehotách na podanie odvolania:

Revízne postupy je možné uplatniť podľa štvrtej hlavy zákona o verejnom obstarávaní.

Orgán zodpovedný za postupy sprostredkovania
Názov: PP & P Co., s.r.o.
Poštová adresa: Záhradnícka 36
Poštové mesto: Bratislava-Ružinov
Poštové smerovacie číslo: 821 08
Telefón: +421 244888875 📞
Zdroj: OJS 2013/S 128-219331 (2013-06-30)

Dodatočné informácie (2013-07-23)
Objekt
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Dodatočné informácie

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2013-07-23 📅
Dátum zverejnenia: 2013-07-26 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2013/S 144-249862
Odkazuje na oznámenie: 2013/S 128-219331
Číslo Ú. v. S: 144
Zdroj: OJS 2013/S 144-249862 (2013-07-23)

Dodatočné informácie (2013-09-09)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2013-09-09 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2013-09-16 📅
Dátum zverejnenia: 2013-09-11 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2013/S 176-302974
Číslo Ú. v. S: 176
Zdroj: OJS 2013/S 176-302974 (2013-09-09)

Dodatočné informácie (2013-09-16)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2013-09-16 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2013-10-08 📅
Dátum zverejnenia: 2013-09-19 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2013/S 182-313239
Číslo Ú. v. S: 182
Zdroj: OJS 2013/S 182-313239 (2013-09-16)

Dodatočné informácie (2014-05-22)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2014-05-22 📅
Dátum zverejnenia: 2014-05-27 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2014/S 101-175826
Číslo Ú. v. S: 101
Zdroj: OJS 2014/S 101-175826 (2014-05-22)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Stavebné práce (>20 nové verejné obstarávania)

Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb (>20)

Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení, na diaľnicach, cestách, letiskách a železniciach; práce na stavbe plôch (>20)

Doplnkové práce na stavbe potrubných vedení a káblov (8)

Stavebné práce na stavbe kanalizácie (5)