Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Kežmarok

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Predmetom zákazky sú práce súvisiace s modernizáciou a intenzifikáciou ČOV Kežmarok s projektovanou kapacitou 38 200 EO. Stavebné práce budú realizované v zmysle Zmluvných podmienok FIDIC Zmluvné podmienky pre výstavbu, pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (červená kniha), vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), prvé vydanie 1999, slovenský preklad, SACE 2008.
Objektová skladba:
Stavebné objekty:
SO 01 Vypínacia komora,
SO 02 Príjmová stanica žumpových vôd,
SO 03 Hrubé mechanické predčistenie a vstupná čerpacia stanica,
SO 04 Strojovňa jemného mechanického predčistenia,
SO 05 Prevzdušňované lapače piesku,
SO 06 Združený objekt biologického čistenia,
SO 07 Dávkovanie síranu železitého,
SO 08 Dúchareň,
SO 09 Dosadzovacie nádrže,
SO 10 Čerpacia stanica vratného a prebytočného kalu, SO 11Strojovňa zahustenia a odvodnenia kalu,
SO 12 Čerpacia stanica kalovej vody,
SO 13 Nádrže kalového hospodárstva,
SO 14 Homogenizačná nádrž kalu,
SO 15 Krytá skládka kalu,
SO 16 Plynojem a strojovňa plynojemu,
SO 17 Horák zbytkového plynu,
SO 18 Prevádzková budova, kotolňa,
SO 19 Prepojovacie potrubia a žľaby,
SO 20 Kolektor,
SO 21 Rozvod úžitkovej vody,
SO 22 Teplovod,
SO 23 Dobudovanie trafostanice,
SO 24 Sekundárne kábelové rozvody NN,
SO 25 Vonkajšie osvetlenie a uzemňovacia sústava,
SO 26 Komunikácie a spevnené plochy,
SO 27 Príprava územia a demolácie. Prevádzkové súbory:
PS 01 Mechanické predčistenie a prečerpávanie odpadových vôd, PS 02Biologické čistenie a rozvod tlakového vzduchu,
PS 03 Dosadzovacie nádrže,
PS 04 Čerpanie vratného a prebytočného kalu,
PS 05 Zahustenie a odvodnenie kalu,
PS 06 Kalové a plynové hospodárstvo,
PS 07 Plynová kotolňa a kogenerácia,
PS 08P revádzkový rozvod silnoprúdu,
PS 09 MaR a ASRTP.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2013-05-02. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2013-03-28.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

• ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.

Kto?

• Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Čo?

Kde?

• Východné Slovensko › Prešovský kraj

História obstarávania

Dátum	Dokument
2013-03-28	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2013-04-25	Dodatočné informácie
2014-04-16	Oznámenia o zadaní zákazky

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2013-03-28)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Výstavba čističiek odpadových vôd, čistiacich staníc a spaľovní odpadu
Množstvo alebo rozsah:

Práce súvisiace s modernizáciou a intenzifikáciou ČOV Kežmarok s projektovanou kapacitou 38 200 EO.14 830 523,06

Celková hodnota obstarávania: 14 830 523,06 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Práce
Predpis: Európska únia
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Výstavba čističiek odpadových vôd, čistiacich staníc a spaľovní odpadu 📦

Postup
Typ konania: Užšia súťaž
Typ ponuky: Neurčené
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Iné
Názov obstarávateľa: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Poštová adresa: Hraničná
Poštové smerovacie číslo: 058 89
Poštové mesto: Poprad
Kontakt
E-mail: pavol@pvsas.sk 📧
Telefón: +421 527873162 📞
Fax: +421 527729566 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2013-03-28 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2013-05-02 📅
Dátum zverejnenia: 2013-03-30 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2013/S 064-107012
Číslo Ú. v. S: 64
Ďalšie informácie

1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. - § 39 ods. 5 zák. č. 25/2006. 2.Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní doručí záujemca v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla záujemcu s označením: KEŽMAROK- PRÁCE, ŽIADOSŤ O ÚČASŤ - NEOTVÁRAŤ!". V prípade skupiny sa uvedie obchodné meno a sídlo vedúceho člena skupiny s výrazným označením "vedúci člen" a obchodné meno a sídlo všetkých ostatných členov. Všetky doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v písomnej forme v jednom vyhotovení (všetky doklady v ponuke budú buď originály alebo úradne overené kópie). Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní doručí záujemca na adresu : SQM s. r. o., Partizánska cesta 71, 97401 Banská Bystrica. Pri osobnom doručení na adrese SQM s. r. o., Partizánska cesta 71, 97401 Banská Bystrica, 2. poschodie, sekretariát konateľa, č. d 50. 3. Ponuku v zmysle súťažných podkladov treba predložiť v uzatvorenej obálke s označením " SÚŤAŽ - KEŽMAROK - PRÁCE - NEOTVÁRAŤ!" v lehote na predkladanie ponúk, ktorá bude uvedená v súťažných podkladoch. V prípade skupiny sa uvedie obchodné meno a sídlo vedúceho člena skupiny s výrazným označením "vedúci člen" a obchodné meno a sídlo všetkých ostatných členov. Ponuky musia byť predložené v písomnej forme v jednom vyhotovení (všetky doklady v ponuke budú buď originály alebo úradne overené kópie). Verejný obstarávateľ požaduje dodať aj kópiu ponuky na elektronickom nosiči. Ak uchádzač kópiu ponuky nepredloží na elektronickom nosiči, verejný obstarávateľ to bude považovať za formálny nedostatok, ktorý nemá vplyv na kvalitu ponuky. Ponuku doručí záujemca na adresu: SQM s. r. o., Partizánska cesta 71, 97401 Banská Bystrica. Pri osobnom doručení na adresu: SQM s. r. o., Partizánska cesta 71, 97401 Banská Bystrica, 2. poschodie, sekretariát konateľa, č. d. 50. 4. Verejný obstarávateľ odporúča, aby doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní a ponuka predložená záujemcom boli riadne skompletizované a zviazané , bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí, teda aby tvorila jeden celok, za ktorý sa považuje knižničná väzba, hrebeňová väzba doplnená špagátom, ktorá je zabezpečená prelepením páskou a opatrená pečiatkou záujemcu, alebo rýchloviazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je zabezpečený prelepením páskou a opatrený pečiatkou záujemcu. 5. Uchádzač v ponuke ocení určené položky podľa výkazu výmer. Akákoľvek zmena položiek výkazu je neprípustná. Uchádzač uvedie sadzby alebo ceny v EUR pre každú položku vo Výkaze výmer. 6. Súťažné podklady si možno prevziať počas pracovných dní v čase od 08.00 do 14.00 h. aj osobne po dohode s kontaktnou osobou. Prestávka na obed 12:00 - 13.00 hod. Kontaktná osoba Ing. Tomáš Klibáni, tel.: +421 908911329 . 7. Doklady musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie, ak to nie je uvedené ináč. 8. Súťažné podklady sa poskytujú na základe písomnej žiadosti. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov je potrebné doručiť na adresu: SQM s. r. o., Partizánska cesta 71, 97401 Banská Bystrica. V žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov záujemca o. i. uvedie svoju presnú adresu a kontakty: č. tel., č. faxu a e-mail a spôsob prevzatia súťažných podkladov (napr. osobne alebo poštovou prepravou). Verejný obstarávateľ bude akceptovať žiadosť o súťažné podklady zaslané faxom, ale súčasne ju záujemca doručí poštou alebo elektronickými prostriedkami do 5 dní odo dňa odoslania žiadosti o súťažné podklady faxom. Za dátum predloženia žiadosti sa bude považovať prvé doručenie. Žiadosť o súťažné podklady možno podať aj telefonicky. Telefonicky podaná žiadosť musí byť potvrdená písomne pred uplynutím lehoty na jej predloženie. 9. Ak je v predkladaných dokladoch uvedená iná mena ako EUR, prepočet vykoná záujemca a uvedie ho do zoznamu stavebných prác. Prevod z SKK na EUR konverzným kurzom NBS resp. v prípade zahraničných záujemcov kurzom ECB, vždy k 31.12. príslušného roka, za ktorý sa daný finančný údaj vyžaduje. Prepočet vykoná záujemca tak, že k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz. 10. Podmienky na otváranie obálok s ponukami - osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: Nakoľko verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu podľa § 43 zákona o verejnom obstarávaní na zostavenie poradia ponúk, otváranie ponúk bude v súlade § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné. 11. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.03.2014. 12. Záujemcovia budú zaradení do procesu zadávania zákazky na základe predloženia žiadosti o účasť podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní vrátane dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti (ich všetky časti) a iných doplňujúcich dokladov podľa tohto oznámenia, a to v súlade s požiadavkami a pokynmi uvedenými v tomto oznámení. 13. Všetky doklady a dokumenty tvoriace žiadosť o účasť musia byť predložené v slovenskom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť predložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. 14. Ponuková cena (rozpočet) musí byť v ponuke predložený aj v elektronickej forme v tabuľkovom programe, napálený na elektronickom nosiči - CD, tabuľky musia byť zavzorcované a jednotkové ceny, ceny za položka a celkové ceny musia byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta. 15. Ak žiadosť o účasť predkladá skupina dodávateľov, predložená žiadosť musí byť podpísaná štatutárnym orgánom každého člena skupiny dodávateľov alebo zástupcom člena skupiny dodávateľov, ktorý je oprávnený konať v mene člena skupiny dodávateľov v záväzkových vzťahoch, vtedy, ak v doručenej ponuke predloží aj v origináli alebo úradne overenej fotokópii splnomocnenie, ktoré ho oprávňuje k takémuto úkonu. 16. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak sa zmluvné podmienky v návrhu zmluvy budú vymykať obvyklým zmluvným podmienkam, ktoré by znevýhodňovali verejného obstarávateľa alebo ak najnižšia cenová ponuka prekročí predpokladané finančné prostriedky verejného obstarávateľa. 17. Verejný obstarávateľ v zmysle §20 zákona o verejnom obstarávaní informuje záujemcov, že informácie, ktoré mu uchádzač alebo záujemca poskytol a označil ako dôverné resp. že sú predmetom ich obchodného tajomstva, zachová mlčanlivosť. Tým však nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa oznámenia o výsledku verejného obstarávania, komisie, otvárania ponúk, ustanovenia podľa §49 ods. 5 a povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu (§47a Občianskeho zákonníka). 18. Prípadne vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedie verejný obstarávateľ na webovej stránke www.sqm.eltender.sk. 19. Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ postupuje užšou súťažou podľa §52 zák. č. 25/2006 Z. z. v platnom znení a obmedzil počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, požaduje predložiť v žiadosti o účasť doklady, na základe ktorých vyberie obmedzený počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky. Požadovanými dokladmi na výber obmedzeného počtu záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky sú doklady podľa §28, ods. 1, písm. b) (zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (počítaných odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania) doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, vyhlásením záujemcu o ich uskutočnení).

Ďalšie informácie

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Objektová skladba:

Stavebné objekty:

SO 01 Vypínacia komora,

SO 02 Príjmová stanica žumpových vôd,

SO 03 Hrubé mechanické predčistenie a vstupná čerpacia stanica,

SO 04 Strojovňa jemného mechanického predčistenia,

SO 05 Prevzdušňované lapače piesku,

SO 06 Združený objekt biologického čistenia,

SO 07 Dávkovanie síranu železitého,

SO 08 Dúchareň,

SO 09 Dosadzovacie nádrže,

SO 10 Čerpacia stanica vratného a prebytočného kalu, SO 11Strojovňa zahustenia a odvodnenia kalu,

SO 12 Čerpacia stanica kalovej vody,

SO 13 Nádrže kalového hospodárstva,

SO 14 Homogenizačná nádrž kalu,

SO 15 Krytá skládka kalu,

SO 16 Plynojem a strojovňa plynojemu,

SO 17 Horák zbytkového plynu,

SO 18 Prevádzková budova, kotolňa,

SO 19 Prepojovacie potrubia a žľaby,

SO 20 Kolektor,

SO 21 Rozvod úžitkovej vody,

SO 22 Teplovod,

SO 23 Dobudovanie trafostanice,

SO 24 Sekundárne kábelové rozvody NN,

SO 25 Vonkajšie osvetlenie a uzemňovacia sústava,

SO 26 Komunikácie a spevnené plochy,

SO 27 Príprava územia a demolácie. Prevádzkové súbory:

PS 01 Mechanické predčistenie a prečerpávanie odpadových vôd, PS 02Biologické čistenie a rozvod tlakového vzduchu,

PS 03 Dosadzovacie nádrže,

PS 04 Čerpanie vratného a prebytočného kalu,

PS 05 Zahustenie a odvodnenie kalu,

PS 06 Kalové a plynové hospodárstvo,

PS 07 Plynová kotolňa a kogenerácia,

PS 08P revádzkový rozvod silnoprúdu,

PS 09 MaR a ASRTP.

Množstvo alebo rozsah:

Práce súvisiace s modernizáciou a intenzifikáciou ČOV Kežmarok s projektovanou kapacitou 38 200 EO.

Trvanie: 36 mesiacov
Referenčné číslo: 10/2013/PV.
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ:

Predpokladá sa, že predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Operačného programu: Životné prostredie, Prioritná os: 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, Operačný cieľ: 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.

Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Areál čistiarne odpadových vôd v Kežmarku.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

Záujemca preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o VO") predložením dokladov podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4, 5 alebo § 128 ods. 1 zákona o VO, a to v súlade s § 19 ods. 3 zákona o VO. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 31 ods. 3 zákona o VO. Doklady musia byť predložené v origináli alebo osvedčenej kópii. Záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona a preukáže ich predložením týchto originálnych dokladov alebo ich osvedčených kópií:

1.1 výpis (výpisy) z registra trestov nie starší (staršie) ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ktorým preukazuje že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním. 1.2 potvrdenie príslušného súdu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, že na záujemcu nebol vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

1.3 potvrdenia Sociálnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne/poisťovní nie staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, že záujemca nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

1.4 potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, že záujemca nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 1.5 aktuálny doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce,

1.6 potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie, nie starším ako tri mesiace a čestným vyhlásením, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola 2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

1.7 Záujemca zapísaný v zozname podnikateľov Úradu pre verejné obstarávanie môže doklady preukazujúce jeho osobné postavenie, podľa bodov 1.1 až 1.6 nahradiť predložením platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov. V tomto prípade záujemca predloží originál alebo osvedčenú kópiu platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov (§ 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní). Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných do 17. februára 2013 na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, predloží: a) platné potvrdenie úradu o zapísaní do zoznamu podnikateľov, b) potvrdenie úradu nie staršie ako tri mesiace, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a c) čestné vyhlásenie, že nie je osobou, podľa § 26 ods. 1 písm. h) bod 1., 2., 3 zákona o verejnom obstarávaní (bod 1.6.).

1.8 Záujemca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predloží doklady požadované v bodoch 1.1 až 1.6. Ak krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bodoch 1.1 až 1.6, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. 1.9 Ak má záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača. 1.10 Okrem vyššie uvedeného je podmienkou účasti aj to, že záujemcovi nebolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

1.11 Splnenie podmienky účasti môže záujemca preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa §44, ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní určeným verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch. Ak záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje, aby záujemca v tomto čestnom vyhlásení uviedol. že spĺňa podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Toto čestné vyhlásenie bude podpísané oprávnenou osobou záujemcu. V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: stanovené podmienky účasti vyplývajú priamo z § 26 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ekonomická a finančná situácia:

a) podľa § 27, ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrenie banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (v originálnom vyhotovení alebo v úradne osvedčenej kópii tohto dokumentu, nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk), v ktorej má záujemca otvorený resp. vedený účet; v predmetnom vyjadrení banka, pobočka zahraničnej banky alebo zahraničná banka potvrdí, že záujemca v predchádzajúcich troch rokoch rokoch (tri roky sa počítajú ku dňu vydania potvrdenia) nebol v nepovolenom debete, že záujemca je schopný plniť svoje finančné záväzky, že v prípade splácania úveru záujemca dodržuje splátkový kalendár, že účet záujemca nie je predmetom exekúcie. Záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad (ekvivalent), ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. Záujemca, ktorého tvorí skupina podnikateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne. V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, spôsob úhrad je potrebné, aby záujemca preukázal svoju schopnosť pokryť finančné náklady spojené s plnením predmetu zákazky.

Ekonomická a finančná situácia

Splnenie podmienky účasti môže záujemca preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa §44, ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní určeným verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch. Ak záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje, aby záujemca v tomto čestnom vyhlásení uviedol. že spĺňa podmienky účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia podľa §27, ods.1 písm. a) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to, že záujemca v predchádzajúcich troch rokoch rokoch (tri roky sa počítajú ku dňu vydania potvrdenia) nebol v nepovolenom debete, že záujemca je schopný plniť svoje finančné záväzky, že v prípade splácania úveru záujemca dodržuje splátkový kalendár, že účet záujemca nie je predmetom exekúcie. Toto čestné vyhlásenie bude podpísané oprávnenou osobou záujemcu.

Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:

k bodu a) Dôkazový prostriedok k tomuto bodu: kladné vyjadrenie banky podľa tohto bodu. Zároveň záujemca pripojí čestné vyhlásenie, že v ďalších bankách ako v banke (bankách), ktorá podľa tohto bodu vydala potvrdenie, záujemca nemá otvorený resp. vedený účet alebo iné záväzky.

Technické a odborné schopnosti:

a) podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (počítaných odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania) doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, vyhlásením záujemcu o ich uskutočnení. V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: verejný obstarávateľ vyžaduje predmetné doklady na preukázanie skúseností s realizáciou obdobných zákaziek a tým k zabezpečeniu predpokladu stabilného a bezproblémového plnenia predmetu zákazky.

Záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi poskytnuté. Záujemca, ktorého tvorí skupina podnikateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne. Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky, sa považujú stavebné práce na realizácií ČOV. V prípade, ak záujemca predkladá v zozname aj stavebné práce, ktorých uskutočnenie presahuje stanovené obdobie rokov, záujemca v zozname a v dôkaze uvedie zvlášť cenu iba za tú časť, ktorá bola uskutočnená v požadovanom období. V prípade, ak záujemca nepredloží potvrdenie odberateľa, ale vyhlásenie o uskutočnení stavebných prác, uvedie zároveň dôvod, prečo nebolo možné potvrdenie odberateľa získať.

Splnenie podmienky účasti môže záujemca preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa §44, ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní určeným verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch. Ak záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje, aby záujemca v tomto čestnom vyhlásení uviedol, že spĺňa podmienky účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa §28, ods.1 písm. b) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to, že záujemca za posledných 5 rokov (počítaných odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania) uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky (stavebné práce na realizácií ČOV) s celkovým objemom uskutočnených prác vyšším ako 12 000 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Toto čestné vyhlásenie bude podpísané oprávnenou osobou záujemcu.

Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov na bod 19. časti VI.3) Doplňujúce informácie tohto oznámenia.

Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:

k bodu a): Záujemca musí preukázať, že za posledných 5 rokov (počítaných odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania) uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky s celkovým objemom uskutočnených prác vyšším ako 12 000 000 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Skupina ako celok musí spĺňať tú istú hodnotu. Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky, sa považujú stavebné práce na realizácií ČOV.

Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky:

Viazanosť ponuky požaduje zabezpečiť verejný obstarávateľ zábezpekou vo výške 300 000 EUR (slovom: tristotisíc EUR) spôsobom uvedeným v § 36 zákona o verejnom obstarávaní. Záruky a záručne podmienky sú presne popísané v súťažných podkladoch, zväzok 2, obchodné podmienky.

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú:

Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov a z prostriedkov EÚ – Operačný program: Životné prostredie, Prioritná os: 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, Operačný cieľ: 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ. Verejný obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platby sa budú realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Presné platobné podmienky budú uvedené v súťažných podkladoch.

Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať:

Verejný obstarávateľ nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právne vzťahy do predloženia ponuky. Ak bude úspešným uchádzačom skupina dodávateľov, táto musí vytvoriť právne vzťahy tak, aby bolo zabezpečené riadne plnenie zmluvy. V prípade skupiny dodávateľov sa požaduje pred podpisom zmluvy predložiť verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany aby ručili spoločne a nerozdielne voči objednávateľovi za záväzky vzniknuté počas realizácie predmetu zákazky

Iné osobitné podmienky:

Platnosť zmluvy o dielo je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v deň doručenia listu Objednávateľa adresovaného Zhotoviteľovi, obsahujúceho oznámenie o kladnom výsledku administratívnej kontroly postupu verejného obstarávania Poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov Objednávateľovi, po dni jej zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa (ďalej len oznámenie). V prípade doručenia oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi s informáciou, že nie je možné uznať výdavky vyplývajúce z tohto postupu verejného obstarávania za oprávnené alebo s informáciou, že Zmluva medzi Poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov a Objednávateľom nebola uzatvorená alebo finančné prostriedky Objednávateľovi neboli pridelené v požadovanej výške, práva a povinnosti z tejto Zmluvy zaniknú. V tomto prípade si Objednávateľ vyhradzuje právo od Zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že až do obdržania oznámenia Objednávateľa nebude vykonávať žiadne úkony spojené s realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy, ako aj nebude obstarávať žiadne veci a materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie Diela; v opačnom prípade Objednávateľ nezodpovedá Zhotoviteľovi za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s touto činnosťou, a nie je povinný nahradiť Zhotoviteľovi akékoľvek náklady ani prípadné škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s touto Zmluvou. Výsledkom tohto postupu verejného obstarávania bude zmluva o dielo na predmet zákazky. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:

a) Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby;

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov;

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Zmluvné podmienky sa budú riadiť Zmluvnými podmienkami pre výstavbu, pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom, („Červená kniha”), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008. Zmluvné podmienky neuvedené v Zmluvných podmienkach pre výstavbu, pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom, („Červená kniha”), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008 sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Postup
Predpokladaný počet uchádzačov: 10
Jazyky
Jazyk: čeština 🗣️
slovenčina 🗣️

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 36485250
36634948
Iný typ verejného obstarávateľa: Other
Národné registračné číslo: 31797903
Kontakt
Kontaktné miesto: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
Ing. Valentín Pavol
E-mail: sekretariat@pvsas.sk 📧
Poštová adresa: Partizánska cesta 71
Poštové mesto: Banská Bystrica
Poštové smerovacie číslo: 974 01
Kontaktné miesto: SQM s. r. o., Partizánska cesta 71, 97401 Banská Bystrica
Ing. Tomáš Klibáni
Telefón: +421 484144223 📞
E-mail: klibani@sqm.sk 📧

Odkaz
Identifikátory
Referenčné číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ: 10/2013/PV.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Poštové mesto: Bratislava 24
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Informácie o lehotách na podanie odvolania:

Presné informácie sú uvedené v zákone č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Orgán zodpovedný za postupy sprostredkovania
Názov: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Poštová adresa: Hraničná 662/17
Poštové mesto: Poprad
Poštové smerovacie číslo: 058 01
Telefón: +421 527729566 📞
Zdroj: OJS 2013/S 064-107012 (2013-03-28)

Dodatočné informácie (2013-04-25)
Objekt
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Dodatočné informácie

Postup
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2013-04-25 📅
Dátum zverejnenia: 2013-04-30 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2013/S 084-140820
Odkazuje na oznámenie: 2013/S 64-107012
Číslo Ú. v. S: 84
Zdroj: OJS 2013/S 084-140820 (2013-04-25)

Oznámenia o zadaní zákazky (2014-04-16)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 16 393 200 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Poštová adresa: Hraničná 662/17
Kontakt
Internetová adresa: http://www.pvsas.sk 🌏

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2014-04-16 📅
Dátum zverejnenia: 2014-04-19 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2014/S 078-134827
Číslo Ú. v. S: 78
Ďalšie informácie

Ing. Tomáš Klibáni, Ing. Štefan Bukovič, Ing. Valentín Pavol. Úspešný uchádzač: — Združenie ZIPP – ARPROG ČOV Kežmarok, — ZIPP Bratislava spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31355161 – vedúci člen, — ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžová 3292/3, 058 01 Poprad, IČO: 36168335 – člen.

Zadanie zákazky
Dátum uzavretia zmluvy: 2014-04-15 📅
Názov: ZIPP Bratislava spol. s r.o.
Poštová adresa: Mlynské nivy
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 820 15
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: dagmar.zidekova@strabag.com 📧
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 5

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 31355161

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Zdroj: OJS 2014/S 078-134827 (2014-04-16)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Stavebné práce (>20 nové verejné obstarávania)

Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb (>20)

Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov súvisiacich s ropným a plynárenským priemyslom (5)

Výstavba čističiek odpadových vôd, čistiacich staníc a spaľovní odpadu (2)