Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) | Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dátum	Dokument
2013-03-01	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2014-06-23	Oznámenia o zadaní zákazky
2014-07-14	Dodatočné informácie
2016-09-19	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2016-12-07	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2017-05-09	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2017-05-09	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2017-05-30	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2017-07-28	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2017-09-18	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2017-09-18	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2017-10-06	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2017-10-06	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2017-10-11	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2017-10-26	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2017-10-26	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2017-10-26	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2017-10-26	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2017-11-07	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2017-11-07	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2017-11-07	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2017-11-21	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2017-11-23	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2017-12-01	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2018-01-15	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2018-01-15	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2018-01-15	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2018-01-15	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2018-01-25	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2018-01-25	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2018-01-25	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2018-01-25	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2018-02-23	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2018-02-28	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2018-02-28	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2018-03-09	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2018-05-04	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2018-07-26	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2018-08-16	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2018-09-12	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2018-10-25	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2018-11-20	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2018-12-13	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2018-12-20	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2019-02-28	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2019-02-28	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2019-03-04	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2019-03-04	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2019-03-04	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2019-04-15	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2019-04-15	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2019-04-24	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2019-04-24	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2019-04-26	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2019-08-20	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2019-08-21	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2019-09-05	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2020-12-11	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2013-03-01)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Stavebné práce
Množstvo alebo rozsah: 283 990 841
Celková hodnota obstarávania: 283 990 841 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Práce
Predpis: Európska únia s účasťou krajín GPA
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Stavebné práce 📦

Postup
Typ konania: Užšia súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Verejnoprávna inštitúcia
Názov obstarávateľa: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Poštová adresa: Mlynské nivy 45
Poštové smerovacie číslo: 821 09
Poštové mesto: Bratislava
Kontakt
Internetová adresa: http://www.ndsas.sk/ 🌏
E-mail: andrej.zahorec@ndsas.sk 📧
Telefón: +421 258311049 📞

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2013-03-01 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2013-04-08 📅
Dátum zverejnenia: 2013-03-02 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2013/S 044-070319
Odkazuje na oznámenie: 2012/S 174-287250
Číslo Ú. v. S: 44
Ďalšie informácie

Žiadosť o vysvetlenie podmienok účasti, prípadne iných údajov a informácií uvedených v tomto oznámení musí záujemca doručiť verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr do 16. 03. 2013. Komunikáciu na tieto účely verejný obstarávateľ určuje výlučne v slovenskom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti, sú považované za žiadosť o účasť vo verejnom obstarávaní. Záujemca ich doručuje v uzatvorenom obale (1 x originál a 1 x CD nosič. Obsah CD disku musí byť identický so žiadosťou o účasť predloženou v písomnej forme ) s uvedením obchodného mena a sídla záujemcu s označením: „Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)” Žiadosť o účasť – NEOTVÁRAŤ, poštou, osobne alebo kuriérskou službou na adresu uvedenú v tomto oznámení. Doklady odporúčame, aby boli zviazané, očíslované a parafované štatutárnym zástupcom. Doklady preukazujúce splnení podmienok účasti musia byť predložené ako originály resp. úradne overené fotokópie. Ak žiadosť o účasť predkladá záujemca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, dokumenty a iné písomnosti, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v tejto užšej súťaži v pôvodnom jazyku, v ktorom boli vyhotovené (ďalej len „originálne dokumenty”), a súčasne aj ich preklad do štátneho (t.j. slovenského) jazyka (ďalej len „preložené dokumenty”) okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov medzi obsahom originálnych dokumentov a preložených dokumentov, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku Slovenskej republiky. Výzvu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ zašle len vybraným záujemcom, ktorí požiadali o účasť v užšej súťaži a splnili podmienky účasti. V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona. Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 27 zákona. — Požiadavka predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (ďalej len „banka“) o poskytnutí úveru najmenej vo výške 10 000 000,- EUR (slovom: desať miliónov EUR) je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ zabezpečenia finančných tokov pre zhotovenie diela a má preveriť schopnosť budúceho zhotoviteľa realizovať dielo, nakoľko platby môžu prebiehať formou refundácie. — Požiadavka predloženia prehľadu o dosiahnutom obrate vyplýva zo spôsobu realizácie predmetu zákazky, kedy uchádzač musí mať počas celej doby realizácie predmetu zákazky potrebný objem finančných zdrojov. Verejný obstarávateľ potrebuje preveriť stav ekonomickej situácie uchádzača a jeho finančnú stabilitu. Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 a 30 zákona. — Ustanovenie § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje verejnému obstarávateľovi požadovať zoznam stavebných prác. Verejný obstarávateľ hľadá dostatočne skúseného zhotoviteľa schopného realizovať predmet zákazky riadne, včas a v súlade so všetkými zmluvnými povinnosťami. Požiadavka na predloženie dvoch referenčných projektov je pravidelne využívaná vo verejných súťažiach realizovaných verejným obstarávateľom. Počet predložených ponúk v týchto verejných súťažiach svedčí o oprávnenosti požiadavky verejného obstarávateľa. O skúsenosti uchádzača okrem objemovej výšky svedčí i skúsenosť so zmluvným manažmentom, riadením rizík a mnohými inými skúsenosťami, ktoré uchádzač získa iba prostredníctvom realizácie viacerých kontraktov. — Ustanovenie § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje vyžadovať doklady na preukázanie vzdelania, odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Opis predmetu zákazky svedčí o miere náročnosti celého projektu. Dielo bude zhotovované v zmysle Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie-realizáciu“ – pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom, („Žltá kniha“) Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov realizovať predmet zákazky prostredníctvom kvalitných a dostatočne skúsených odborníkov. Z tohto dôvodu sa od uchádzača vyžaduje preukázanie, že má odborné kapacity ako pre projektovú, tak aj pre stavebnú časť a teda, že majú potrebnú odbornú prax. V záujme získania relevantných a overiteľných informácií verejný obstarávateľ stanovil doklady, ktoré svojim obsahom potvrdia požadované údaje. Hlavný inžinier projektu, projektant na tunely, projektant na mosty, hlavný stavbyvedúci, stavbyvedúci na tunely, stavbyvedúci na mosty a riaditeľ stavby/predstaviteľ zhotoviteľa sú odborníci nevyhnutní k riadnemu a kvalitnému vykonaniu diela. Stanovené minimálne požiadavky na odbornú prax sú zamerané na získanie kvalifikovaných a odborne zdatných kľúčových odborníkov pre plnenie predmetu zákazky. Pre každú pozíciu musí byť navrhnutý samostatný kľúčový odborník a funkcie, vzhľadom na náročnosť predmetu zákazky, nie je možné kumulovať. U všetkých kľúčových odborníkov sú stanovené podmienky účasti v súlade s rozsahom a náročnosťou predmetu zákazky. — Ustanovenie § 28 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje požadovať opatrenia environmentálneho manažérstva. Táto požiadavka úzko súvisí s predmetom zákazky. Uchádzači, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky, alebo majú sídlo alebo miesto podnikania mimo štátneho územia Slovenskej republiky, použijú na prepočítanie cudzej meny na eur pri stavebných prácach uskutočnených do 31.12.2008 kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska platný ku dňu uskutočnenia stavebnej práce nasledovne: z cudzej meny na SKK a následne z SKK na EUR. Pri prácach uskutočnených po 01.01.2009 použijú na prepočítanie cudzej meny na eur kurz vyhlásený Európskou centrálnou bankou ku dňu uskutočnenia stavebnej práce. Pri prepočítavaní ročného obratu na eur uchádzači použijú priemerné ročné kurzy vyhlásené NBS (v období do 31.12.2008 z cudzej meny na SKK a následne z SKK na EUR). V prípade, že sa na stránke NBS kurz danej meny nenachádza, použije sa priemerný ročný kurz cudzej meny voči EUR vyhlásený ECB. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať v zmysle §46 ods. 2 zákona a neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade neuzavretia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Doprava. Verejný obstarávateľ bude zverejňovať na svojej internetovej stránke - link http://www.ndsas.sk/odbor-riadenia-projektov-zo-zahranicnych-zdrojov--eu-fondov-/12330s doplnenia a vysvetlenia podmienok účasti pre túto užšiu súťaž. Podľa §32 ods. 8 zákona splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom a obstarávateľom. Z predloženého čestného vyhlásenia musí byť zrejmé splnenie požadovanej podmienky účasti, najmä čo sa týka minimálnych úrovní štandardov. V zmysle § 149 ods. 3 zákona úrad uloží uchádzačovi, záujemcovi alebo dodávateľovi pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov, ak na účely preukázania osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní alebo na účely zápisu údajov do zoznamu podnikateľov predloží informácie, doklady alebo čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 8, ktoré sú sfalšované, neplatné alebo uchádzačom, záujemcom alebo dodávateľom pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by mohli mať vplyv na posúdenie osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní. V zmysle § 45 ods. 9 zákona Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa odsekov 2 až 7, ak bol na ich uzatvorenie písomne vyzvaný. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo nesplní povinnosť podľa prvej vety, verejný obstarávateľ a obstarávateľ ich môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa, keď bol k ich uzavretiu písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa, keď bol k ich uzavretiu písomne vyzvaný. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania pri zadávaní zákazky určiť, že lehota podľa prvej, tretej a štvrtej vety je dlhšia, než 30 dní. V rámci povinnosti poskytnutia súčinnosti potrebnej na uzatvorenie zmluvy bude verejný obstarávateľ vyžadovať od úspešného uchádzača predloženie záväzného vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru vo výške najmenej 10 000 000 EUR (slovom: desať miliónov EUR). Lehota na predloženie záväzného vyjadrenia banky bude určená verejným obstarávateľom. Uvedená lehota bude však najviac 30 dní. Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných do 17. februára 2013 na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v súťažiach, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie od 18. februára 2013, predloží - platné potvrdenie úradu o zapísaní do zoznamu podnikateľov, - potvrdenie úradu nie staršie ako tri mesiace, že nemá uložený zákaz účasti vo verejným obstarávaní a - čestné vyhlásenie, že nie je osobou, 1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Ďalšie informácie

Žiadosť o vysvetlenie podmienok účasti, prípadne iných údajov a informácií uvedených v tomto oznámení musí záujemca doručiť verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr do 16. 03. 2013. Komunikáciu na tieto účely verejný obstarávateľ určuje výlučne v slovenskom jazyku.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti, sú považované za žiadosť o účasť vo verejnom obstarávaní. Záujemca ich doručuje v uzatvorenom obale (1 x originál a 1 x CD nosič. Obsah CD disku musí byť identický so žiadosťou o účasť predloženou v písomnej forme ) s uvedením obchodného mena a sídla záujemcu s označením: „Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)” Žiadosť o účasť – NEOTVÁRAŤ, poštou, osobne alebo kuriérskou službou na adresu uvedenú v tomto oznámení. Doklady odporúčame, aby boli zviazané, očíslované a parafované štatutárnym zástupcom. Doklady preukazujúce splnení podmienok účasti musia byť predložené ako originály resp. úradne overené fotokópie.

Ak žiadosť o účasť predkladá záujemca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, dokumenty a iné písomnosti, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v tejto užšej súťaži v pôvodnom jazyku, v ktorom boli vyhotovené (ďalej len „originálne dokumenty”), a súčasne aj ich preklad do štátneho (t.j. slovenského) jazyka (ďalej len „preložené dokumenty”) okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov medzi obsahom originálnych dokumentov a preložených dokumentov, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku Slovenskej republiky.

Výzvu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ zašle len vybraným záujemcom, ktorí požiadali o účasť v užšej súťaži a splnili podmienky účasti.

V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne:

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona.

Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 27 zákona.

— Požiadavka predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (ďalej len „banka“) o poskytnutí úveru najmenej vo výške 10 000 000,- EUR (slovom: desať miliónov EUR) je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ zabezpečenia finančných tokov pre zhotovenie diela a má preveriť schopnosť budúceho zhotoviteľa realizovať dielo, nakoľko platby môžu prebiehať formou refundácie.

— Požiadavka predloženia prehľadu o dosiahnutom obrate vyplýva zo spôsobu realizácie predmetu zákazky, kedy uchádzač musí mať počas celej doby realizácie predmetu zákazky potrebný objem finančných zdrojov. Verejný obstarávateľ potrebuje preveriť stav ekonomickej situácie uchádzača a jeho finančnú stabilitu.

Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 a 30 zákona.

— Ustanovenie § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje verejnému obstarávateľovi požadovať zoznam stavebných prác. Verejný obstarávateľ hľadá dostatočne skúseného zhotoviteľa schopného realizovať predmet zákazky riadne, včas a v súlade so všetkými zmluvnými povinnosťami. Požiadavka na predloženie dvoch referenčných projektov je pravidelne využívaná vo verejných súťažiach realizovaných verejným obstarávateľom. Počet predložených ponúk v týchto verejných súťažiach svedčí o oprávnenosti požiadavky verejného obstarávateľa. O skúsenosti uchádzača okrem objemovej výšky svedčí i skúsenosť so zmluvným manažmentom, riadením rizík a mnohými inými skúsenosťami, ktoré uchádzač získa iba prostredníctvom realizácie viacerých kontraktov.

— Ustanovenie § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje vyžadovať doklady na preukázanie vzdelania, odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Opis predmetu zákazky svedčí o miere náročnosti celého projektu. Dielo bude zhotovované v zmysle Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie-realizáciu“ – pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom, („Žltá kniha“) Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov realizovať predmet zákazky prostredníctvom kvalitných a dostatočne skúsených odborníkov. Z tohto dôvodu sa od uchádzača vyžaduje preukázanie, že má odborné kapacity ako pre projektovú, tak aj pre stavebnú časť a teda, že majú potrebnú odbornú prax. V záujme získania relevantných a overiteľných informácií verejný obstarávateľ stanovil doklady, ktoré svojim obsahom potvrdia požadované údaje. Hlavný inžinier projektu, projektant na tunely, projektant na mosty, hlavný stavbyvedúci, stavbyvedúci na tunely, stavbyvedúci na mosty a riaditeľ stavby/predstaviteľ zhotoviteľa sú odborníci nevyhnutní k riadnemu a kvalitnému vykonaniu diela. Stanovené minimálne požiadavky na odbornú prax sú zamerané na získanie kvalifikovaných a odborne zdatných kľúčových odborníkov pre plnenie predmetu zákazky. Pre každú pozíciu musí byť navrhnutý samostatný kľúčový odborník a funkcie, vzhľadom na náročnosť predmetu zákazky, nie je možné kumulovať. U všetkých kľúčových odborníkov sú stanovené podmienky účasti v súlade s rozsahom a náročnosťou predmetu zákazky.

— Ustanovenie § 28 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje požadovať opatrenia environmentálneho manažérstva. Táto požiadavka úzko súvisí s predmetom zákazky.

Uchádzači, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky, alebo majú sídlo alebo miesto podnikania mimo štátneho územia Slovenskej republiky, použijú na prepočítanie cudzej meny na eur pri stavebných prácach uskutočnených do 31.12.2008 kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska platný ku dňu uskutočnenia stavebnej práce nasledovne: z cudzej meny na SKK a následne z SKK na EUR. Pri prácach uskutočnených po 01.01.2009 použijú na prepočítanie cudzej meny na eur kurz vyhlásený Európskou centrálnou bankou ku dňu uskutočnenia stavebnej práce. Pri prepočítavaní ročného obratu na eur uchádzači použijú priemerné ročné kurzy vyhlásené NBS (v období do 31.12.2008 z cudzej meny na SKK a následne z SKK na EUR). V prípade, že sa na stránke NBS kurz danej meny nenachádza, použije sa priemerný ročný kurz cudzej meny voči EUR vyhlásený ECB.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať v zmysle §46 ods. 2 zákona a neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade neuzavretia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Doprava.

Verejný obstarávateľ bude zverejňovať na svojej internetovej stránke - link http://www.ndsas.sk/odbor-riadenia-projektov-zo-zahranicnych-zdrojov--eu-fondov-/12330s doplnenia a vysvetlenia podmienok účasti pre túto užšiu súťaž.

Podľa §32 ods. 8 zákona splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom a obstarávateľom. Z predloženého čestného vyhlásenia musí byť zrejmé splnenie požadovanej podmienky účasti, najmä čo sa týka minimálnych úrovní štandardov.

V zmysle § 149 ods. 3 zákona úrad uloží uchádzačovi, záujemcovi alebo dodávateľovi pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov, ak na účely preukázania osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní alebo na účely zápisu údajov do zoznamu podnikateľov predloží informácie, doklady alebo čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 8, ktoré sú sfalšované, neplatné alebo uchádzačom, záujemcom alebo dodávateľom pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by mohli mať vplyv na posúdenie osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní.

V zmysle § 45 ods. 9 zákona Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa odsekov 2 až 7, ak bol na ich uzatvorenie písomne vyzvaný. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo nesplní povinnosť podľa prvej vety, verejný obstarávateľ a obstarávateľ ich môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa, keď bol k ich uzavretiu písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa, keď bol k ich uzavretiu písomne vyzvaný. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania pri zadávaní zákazky určiť, že lehota podľa prvej, tretej a štvrtej vety je dlhšia, než 30 dní.

V rámci povinnosti poskytnutia súčinnosti potrebnej na uzatvorenie zmluvy bude verejný obstarávateľ vyžadovať od úspešného uchádzača predloženie záväzného vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru vo výške najmenej 10 000 000 EUR (slovom: desať miliónov EUR). Lehota na predloženie záväzného vyjadrenia banky bude určená verejným obstarávateľom. Uvedená lehota bude však najviac 30 dní.

Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných do 17. februára 2013 na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v súťažiach, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie od 18. februára 2013, predloží

- platné potvrdenie úradu o zapísaní do zoznamu podnikateľov,

- potvrdenie úradu nie staršie ako tri mesiace, že nemá uložený zákaz účasti vo verejným obstarávaní a

- čestné vyhlásenie, že nie je osobou,

1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola

a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumetnácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt Diaľnica D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno).

Trvanie: 1095 dní
Referenčné číslo: D3 ŽS-ŽB
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

Predmetná stavba je umiestnená v Žilinskom kraji, v okrese Žilina. Na jeho území prechádza katastrálnymi územiami obcí Žilinská Lehota, Strážov, Považský Chlmec, Budatín.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti : V zmysle § 26 zákona záujemca vo svojej žiadosti o účasť preukáže, že:

1.1 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme;

1.2 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;

1.3 nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;

1.4 nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

1.5 nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

1.6 je oprávnený uskutočňovať stavebné práce;

1.7 nebolo mu v predchádzajúcich 3 rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

1.8 nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,

1.8.1 ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

1.8.2 ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola

1.8.2.1 spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

1.8.2.2 právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

1.8.3 ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

Záujemca preukazuje splnenie podmienok uvedených v bodoch 1.1 až 1.6 predložením originálnych dokladov alebo ich osvedčených kópií:

1.9 podľa bodu 1.1 a 1.2: výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie žiadosti o účasť;

1.10 podľa bodu 1.3: potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie žiadosti o účasť;

1.11 podľa bodu 1.4: potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie žiadosti o účasť;

1.12 podľa bodu 1.5: potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie žiadosti o účasť;

1.13 podľa bodu 1.6: dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce;

1.14 podľa bodu 1.8: potvrdením úradu, nie starším ako tri mesiace a čestným vyhlásením

1.15 podľa § 128 ods. 1 zákona záujemca zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie môže nahradiť doklady uvedené v bode 1.9 až 1.14 predložením úradne overenej kópie potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zápise záujemcu do zoznamu podnikateľov platnom ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie žiadosti o účasť;

1.16 ak záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.9 až 1.14 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením vyhotoveným podľa predpisov platných v krajine jeho sídla;

1.17 ak má záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla záujemcu/uchádzača;

1.18 ak záujemcovi bolo v predchádzajúcich 3 rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať, bude z verejnej súťaže vylúčený;

1.19 za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa bode 1.18 plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným;

1.20 konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie:

a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,

b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,

c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené, alebo

d) iný právoplatný rozsudok súdu;

1.21 podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa bodu 1.7 spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu;

1.22 splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje verejný obstarávateľ;

1.23 záujemca, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f)preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Ekonomická a finančná situácia:

2.1 Uchádzač vo svojej ponuke predloží dokumenty a uvedie informácie uvedené v bode 2.2, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 27 zákona.

2.2 Uchádzač je povinný v rámci svojej ponuky:

2.2.1 predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (ďalej len „banka“) o poskytnutí úveru najmenej vo výške 10 000 000,- eur (slovom: desať miliónov eur). Z predloženého vyjadrenia banky musí byť zrejmé, či uchádzač tento úver už má k dispozícii alebo ho získa ak to bude potrebné za účelom zabezpečenia finančných tokov pre zhotovenie diela. Toto vyjadrenie banky musí byť predložené ako originál alebo úradne osvedčená fotokópia a nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem daného štátu.

2.2.2 preukázať, že dosiahnutý obrat za činnosť v oblasti prípravy a realizácie cestnej a/alebo železničnej infraštruktúry za predchádzajúce tri kalendárne roky (2010, 2011 a 2012), resp. roky, za ktoré je dostupný v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, je súhrnne za tieto roky vo výške minimálne 160 000 000,- eur (slovom: stošesťdesiat miliónov eur) bez DPH. Ročným obratom sa myslia celkové výnosy z hlavnej činnosti vykázané v časti I. a časti II.1. výkazu ziskov a strát alebo suma príjmov za kalendárny rok uvedených vo výkaze príjmov a výdavkov, alebo tomu zodpovedajúce kategórie, ak uchádzač zostavuje výkazy podľa iných ako slovenských účtovných postupov.

Preukazovanie výšky dosiahnutého obratu uchádzača:

- fotokópia overenej individuálnej účtovnej závierky audítorom, ak uchádzač podlieha tejto povinnosti v rámci platnej legislatívy

alebo

- fotokópia účtovnej závierky predloženej daňovému úradu ako súčasť daňového priznania

- iný ekvivalentný doklad.

V prípade, že obrat za činnosť v oblasti prípravy a realizácie cestnej a/alebo železničnej infraštruktúry nie je totožný s hlavnou činnosťou uchádzača, uchádzač preukáže obrat za činnosť v oblasti prípravy a realizácie cestnej a/alebo železničnej infraštruktúry čestným prehlásením uchádzača priloženým k účtovnej závierke.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.

Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.

Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia, za všetkých členov skupiny spoločne.

Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:

Je uvedená v texte jednotlivých podmienok účasti na preukázanie ekonomického a finančného postavenia.

Technické a odborné schopnosti:

3.1 Uchádzač vo svojej ponuke predloží nasledovné doklady/dokumenty, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 28 a 30 zákona.

3.2 Uchádzač je povinný v rámci svojej ponuky:

3.2.1 predložiť zoznam stavebných prác obdobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky. Tieto stavebné práce musia byť realizované* na stavbe diaľnice alebo na stavbe rýchlostnej cesty alebo na stavbe cesty obdobného charakteru, realizovaných ako smerovo rozdelenej minimálne 4-pruhovej komunikácie s celkovou šírkou minimálne 22,5 m, ktorej súčasťou boli mostné objekty alebo mostné objekty a tunel/tunely. Tieto stavebné práce musia byť uskutočnené za predchádzajúcich 5 rokov (za rozhodné obdobie sa považuje posledných 5 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk). Zoznam stavebných prác musí byť doplnený potvrdeniami o ich uspokojivom vykonaní s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok ak odberateľom

- bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,

- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení.

Požaduje sa, aby uchádzač v rámci tohto zoznamu, spĺňajúc ďalšie podmienky uvedené vyššie, preukázal, že:

3.2.1.1 uskutočnil minimálne dve stavby, z toho jednu stavbu vo výške zmluvnej ceny minimálne 160 000 000,- eur (slovom: sto šesťdesiať miliónov eur) bez DPH a druhú stavbu vo výške zmluvnej ceny minimálne 100 000 000,- eur (slovom sto miliónov eur) bez DPH. V prípade stavby, ktorej začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, je uchádzač povinný preukázať potvrdením objednávateľa/odberateľa alebo iným dokladom, že požadovaná minimálna výška zmluvnej ceny stavby bola uskutočnená – realizovaná v rozhodnom období.

3.2.1.1.1 V rámci stavieb uvedených v bode 3.2.1.1 uskutočnil výstavbu minimálne jedného tunela (stavebnej a technologickej časti) dĺžky minimálne 600 m, minimálne dvoch mostných objektov s dĺžkou minimálne 150 m a 300 m. Na preukázanie stavebnej časti tunela ako aj dodávky technologickej časti tunela môže uchádzač využiť samostatné referencie.

3.2.1.2 uskutočnil dodávku informačného systému diaľnice alebo rýchlostnej cesty alebo cesty obdobného charakteru – stavebná a technologická časť.

*Poznámka: Realizáciou sa rozumie výstavba novej diaľnice alebo novej rýchlostnej cesty alebo novej cesty obdobného charakteru realizovaných ako smerovo rozdelenej minimálne 4-pruhovej komunikácie s celkovou šírkou minimálne 22,5 m.

3.2.2 uchádzač preukáže, že osoby zodpovedné za riadenie projektových a stavebných prác (tzv. kľúčoví odborníci uchádzača) majú potrebné vzdelanie a odbornú prax za posledných 10 rokov (za rozhodné obdobie sa považuje posledných 10 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk) na vykonanie projektových a stavebných prác, ktoré sú predmetom tejto verejnej súťaže. Za kľúčových odborníkov sa na účely týchto súťažných podkladov považujú riaditeľ stavby/predstaviteľ zhotoviteľa, hlavný inžinier projektu, projektant na tunely, projektant na mosty, hlavný stavbyvedúci, stavbyvedúci na tunely a stavbyvedúci na mosty. Pre každú pozíciu musí byť navrhnutý samostatný kľúčový odborník.

3.2.2.1 Uchádzač pre hlavného inžiniera projektu predloží doklad o vzdelaní a odbornej praxi. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, nahradí uvedený doklad rovnocenným dokladom a v prípade, že krajina jeho sídla takýto doklad nevydáva, čestným vyhlásením, že je spôsobilý vykonávať požadovanú činnosť, vyhotoveným podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Uchádzač je povinný preukázať, že hlavný inžinier projektu má skúsenosti s projektovaním (DVP, DSP, DP-DRS) za posledných 10 rokov s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov pre stavby diaľnic alebo rýchlostných ciest - za nasledovných podmienok:

1. účasť na projektovaní minimálne jedného projektu (DVP, DSP, DP-DRS). Účasť na projekte musí byť na pozícii hlavného inžiniera projektu. Daný projekt musí byť ukončený - naprojektovaný;

2. tento minimálne jeden projekt musí byť v celkovej zmluvnej cene projektu minimálne 250 000,- eur (slovom dvestopäťdesiat tisíc eur) bez DPH pre stavby diaľnic alebo rýchlostných ciest.

3.2.2.2 Uchádzač pre projektanta na tunely predloží doklad o vzdelaní a odbornej praxi. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, nahradí uvedený doklad rovnocenným dokladom a v prípade, že krajina jeho sídla takýto doklad nevydáva, čestným vyhlásením, že je spôsobilý vykonávať požadovanú činnosť, vyhotoveným podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Uchádzač je povinný preukázať, že projektant pre tunely má skúsenosti s projektovaním (DVP, DSP, DP-DRS) za posledných 10 rokov s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov pre stavby diaľnic s tunelmi alebo rýchlostných ciest s tunelmi za nasledovných podmienok:

1. účasť na projektovaní minimálne jedného projektu tunela s dĺžkou minimálne 600 m (DVP, DSP, DP-DRS). Účasť na projekte musí byť na pozícii zodpovedného projektanta za tunelové objekty. Daný projekt musí byť ukončený - naprojektovaný;

2. tento minimálne jeden projekt musí byť v celkovej zmluvnej cene projektu minimálne 250 000,- eur (slovom dvestopäťdesiat tisíc eur) bez DPH pre stavby diaľnic s tunelmi alebo rýchlostných ciest s tunelmi.

3.2.2.3 Uchádzač pre projektanta na mosty predloží doklad o vzdelaní a odbornej praxi. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, nahradí uvedený doklad rovnocenným dokladom a v prípade, že krajina jeho sídla takýto doklad nevydáva, čestným vyhlásením, že je spôsobilý vykonávať požadovanú činnosť, vyhotoveným podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Uchádzač je povinný preukázať, že projektant na mosty má skúsenosti s projektovaním (DVP, DSP, DP-DRS) za posledných 10 rokov s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov pre stavby diaľnic s mostami alebo rýchlostných ciest s mostami za nasledovných podmienok:

1. účasť na projektovaní minimálne jedného projektu mosta s dĺžkou minimálne 300 m (DVP, DSP, DP-DRS). Účasť na projekte musí byť na pozícii zodpovedného projektanta za mosty. Daný projekt musí byť ukončený - naprojektovaný;

2. tento minimálne jeden projekt musí byť v celkovej zmluvnej cene projektu minimálne 250 000,- eur (slovom dvestopäťdesiat tisíc eur) bez DPH pre stavby diaľnic s mostami alebo rýchlostných ciest s mostami.

3.2.2.4 Uchádzač pre hlavného stavbyvedúceho predloží doklad o vzdelaní a odbornej praxi. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, nahradí uvedený doklad rovnocenným dokladom a v prípade, že krajina jeho sídla takýto doklad nevydáva, čestným vyhlásením, že je spôsobilý vykonávať požadovanú činnosť, vyhotoveným podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Uchádzač je povinný preukázať, že hlavný stavbyvedúci má odbornú prax s výkonom činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby za posledných 10 rokov s uvedením cien, lehoty výstavby, objednávateľa za nasledovných podmienok:

1. účasť na realizácii*** minimálne 2 projektov podľa zmluvných podmienok FIDIC pri stavbách diaľnic alebo rýchlostných ciest;

2. účasť na týchto minimálne 2 projektoch musí byť na pozícii stavbyvedúceho pre cesty so šírkovým usporiadaním minimálne 22.5 m alebo na pozícii stavbyvedúceho pre mosty s dĺžkou minimálne 150 m;

3. účasť na týchto minimálne 2 projektoch musí byť v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 50 % lehoty výstavby Projektu (za lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa vydania Oznámenia o začatí prác po vydanie Preberacieho protokolu) pri stavbách diaľnic alebo rýchlostných ciest;

4. minimálne 1 projekt musí byť v celkovej zmluvnej cene stavebných prác projektu minimálne 100 000 000,- eur (slovom sto miliónov eur) bez DPH.

3.2.2.5 Uchádzač pre stavbyvedúceho na tunely predloží doklad o vzdelaní a odbornej praxi. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, nahradí uvedený doklad rovnocenným dokladom a v prípade, že krajina jeho sídla takýto doklad nevydáva, čestným vyhlásením, že je spôsobilý vykonávať požadovanú činnosť, vyhotoveným podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Uchádzač je povinný preukázať, že stavbyvedúci na tunely má odbornú prax s výkonom činnosti stavbyvedúceho na tuneloch za posledných 10 rokov s uvedením cien, lehoty výstavby, objednávateľa za nasledovných podmienok:

1. účasť na realizácii*** minimálne 1 projektu pri stavbách diaľnic, ktorých súčasťou bol minimálne 1 razený tunel s dĺžkou minimálne 600 m alebo rýchlostných ciest, ktorých súčasťou bol minimálne 1 razený tunel s dĺžkou minimálne 600 m;

2. účasť na tomto minimálne 1 projekte musí byť na pozícii stavbyvedúceho pre tunely-pre činnosti vykonávané banským spôsobom;

3. účasť na tomto minimálne 1 projekte musí byť v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 50 % lehoty výstavby Projektu (za lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa vydania Oznámenia o začatí prác po vydanie Preberacieho protokolu) pri stavbách diaľnic alebo rýchlostných ciest, ktorých súčasťou bol tunel/tunely;

4. tento minimálne 1 projekt musí byť v celkovej zmluvnej cene stavebných prác projektu minimálne 100 000 000,- eur (slovom sto miliónov eur) bez DPH.

3.2.2.6 Uchádzač pre stavbyvedúceho na mosty predloží doklad o vzdelaní a odbornej praxi. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, nahradí uvedený doklad rovnocenným dokladom a v prípade, že krajina jeho sídla takýto doklad nevydáva, čestným vyhlásením, že je spôsobilý vykonávať požadovanú činnosť, vyhotoveným podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Uchádzač je povinný preukázať, že stavbyvedúci na mosty má odbornú prax s výkonom činnosti stavbyvedúceho na mostoch za posledných 10 rokov s uvedením cien, lehoty výstavby, objednávateľa za nasledovných podmienok:

1. účasť na realizácii*** minimálne 1 projektu pri stavbách diaľnic, ktorých súčasťou bol minimálne 1 most s dĺžkou minimálne 300 m alebo rýchlostných ciest, ktorých súčasťou bol minimálne 1 most s dĺžkou minimálne 300 m;

2. účasť na tomto minimálne 1 projekte musí byť na pozícii stavbyvedúceho na mosty;

3. účasť na tomto minimálne 1 projekte musí byť v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 50 % lehoty výstavby Projektu (za lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa vydania Oznámenia o začatí prác po vydanie Preberacieho protokolu) pri stavbách diaľnic alebo rýchlostných ciest, ktorých súčasťou bol most/mosty s dĺžkou mosta minimálne 300m;

***Poznámka: Realizáciou sa rozumie výstavba novej diaľnice alebo rýchlostnej cesty, ktorých súčasťou boli mostné objekty alebo mostné objekty a tunel/tunely.

3.2.2.7 Uchádzač pre riaditeľa stavby/predstaviteľ zhotoviteľa predloží doklad o vzdelaní a odbornej praxi. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, nahradí uvedený doklad rovnocenným dokladom a v prípade, že krajina jeho sídla takýto doklad nevydáva, čestným vyhlásením, že je spôsobilý vykonávať požadovanú činnosť, vyhotoveným podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Uchádzač je povinný preukázať, že riaditeľ stavby/predstaviteľ zhotoviteľa má odbornú prax s 10 rokov s uvedením cien, lehoty výstavby a objednávateľa za nasledovných podmienok:

1. účasť na realizácii**** minimálne 2 projektov pri stavbách diaľnic, alebo rýchlostných ciest.

2. účasť na minimálne 1 projekte musí byť na pozícii riaditeľa stavby/predstaviteľ zhotoviteľa;

3. účasť na tomto minimálne 1 projekte musí byť v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 50 % lehoty výstavby Projektu (za lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa vydania Oznámenia o začatí prác po vydanie Preberacieho protokolu) pri stavbách diaľnic, rýchlostných ciest,

****Poznámka: Realizáciou sa rozumie výstavba novej diaľnice, ktorej alebo rýchlostnej cesty.

Uchádzač preukazuje splnenie uvedených podmienok predložením Referenčného listu odborníka z ktorého obsahu bude vyplývať splnenie tejto podmienky, Životopisu kľúčového odborníka a doložením dokladu o vzdelaní;

3.2.3 predložiť certifikát o zavedení systému environmentálneho riadenia v zmysle požiadaviek normy ISO 14001 vydaný nezávislou inštitúciou, pričom verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit alebo osvedčenia vydané podľa noriem environmentálneho manažérstva vyplývajúcich z príslušných európskych noriem alebo medzinárodných noriem certifikovaných orgánov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie tohto certifikátu.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a/alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:

Je uvedená v texte jednotlivých podmienok účasti na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti.

Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky: Vyžaduje sa zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponúk vo výške 300 000 EUR.

Postup
Jazyky
Jazyk: slovenčina 🗣️

Verejný obstarávateľ
Kontakt
Kontaktné miesto: JUDr. Andrej Záhorec

Odkaz
Dátumy
Dátum zverejnenia: 2012-09-11 📅
Identifikátory
Referenčné číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ: D3 ŽS-ŽB
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2012/S 174-287250
Ďalšie informácie

Žiadosť o vysvetlenie podmienok účasti, prípadne iných údajov a informácií uvedených v tomto oznámení musí záujemca doručiť verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr do 16. 03. 2013. Komunikáciu na tieto účely verejný obstarávateľ určuje výlučne v slovenskom jazyku.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti, sú považované za žiadosť o účasť vo verejnom obstarávaní. Záujemca ich doručuje v uzatvorenom obale (1 x originál a 1 x CD nosič. Obsah CD disku musí byť identický so žiadosťou o účasť predloženou v písomnej forme ) s uvedením obchodného mena a sídla záujemcu s označením: „Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)” Žiadosť o účasť – NEOTVÁRAŤ, poštou, osobne alebo kuriérskou službou na adresu uvedenú v tomto oznámení. Doklady odporúčame, aby boli zviazané, očíslované a parafované štatutárnym zástupcom. Doklady preukazujúce splnení podmienok účasti musia byť predložené ako originály resp. úradne overené fotokópie.

Ak žiadosť o účasť predkladá záujemca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, dokumenty a iné písomnosti, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v tejto užšej súťaži v pôvodnom jazyku, v ktorom boli vyhotovené (ďalej len „originálne dokumenty”), a súčasne aj ich preklad do štátneho (t.j. slovenského) jazyka (ďalej len „preložené dokumenty”) okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov medzi obsahom originálnych dokumentov a preložených dokumentov, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku Slovenskej republiky.

Výzvu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ zašle len vybraným záujemcom, ktorí požiadali o účasť v užšej súťaži a splnili podmienky účasti.

V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne:

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona.

Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 27 zákona.

— Požiadavka predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (ďalej len „banka“) o poskytnutí úveru najmenej vo výške 10 000 000,- EUR (slovom: desať miliónov EUR) je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ zabezpečenia finančných tokov pre zhotovenie diela a má preveriť schopnosť budúceho zhotoviteľa realizovať dielo, nakoľko platby môžu prebiehať formou refundácie.

— Požiadavka predloženia prehľadu o dosiahnutom obrate vyplýva zo spôsobu realizácie predmetu zákazky, kedy uchádzač musí mať počas celej doby realizácie predmetu zákazky potrebný objem finančných zdrojov. Verejný obstarávateľ potrebuje preveriť stav ekonomickej situácie uchádzača a jeho finančnú stabilitu.

Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 a 30 zákona.

— Ustanovenie § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje verejnému obstarávateľovi požadovať zoznam stavebných prác. Verejný obstarávateľ hľadá dostatočne skúseného zhotoviteľa schopného realizovať predmet zákazky riadne, včas a v súlade so všetkými zmluvnými povinnosťami. Požiadavka na predloženie dvoch referenčných projektov je pravidelne využívaná vo verejných súťažiach realizovaných verejným obstarávateľom. Počet predložených ponúk v týchto verejných súťažiach svedčí o oprávnenosti požiadavky verejného obstarávateľa. O skúsenosti uchádzača okrem objemovej výšky svedčí i skúsenosť so zmluvným manažmentom, riadením rizík a mnohými inými skúsenosťami, ktoré uchádzač získa iba prostredníctvom realizácie viacerých kontraktov.

— Ustanovenie § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje vyžadovať doklady na preukázanie vzdelania, odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Opis predmetu zákazky svedčí o miere náročnosti celého projektu. Dielo bude zhotovované v zmysle Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie-realizáciu“ – pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom, („Žltá kniha“) Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov realizovať predmet zákazky prostredníctvom kvalitných a dostatočne skúsených odborníkov. Z tohto dôvodu sa od uchádzača vyžaduje preukázanie, že má odborné kapacity ako pre projektovú, tak aj pre stavebnú časť a teda, že majú potrebnú odbornú prax. V záujme získania relevantných a overiteľných informácií verejný obstarávateľ stanovil doklady, ktoré svojim obsahom potvrdia požadované údaje. Hlavný inžinier projektu, projektant na tunely, projektant na mosty, hlavný stavbyvedúci, stavbyvedúci na tunely, stavbyvedúci na mosty a riaditeľ stavby/predstaviteľ zhotoviteľa sú odborníci nevyhnutní k riadnemu a kvalitnému vykonaniu diela. Stanovené minimálne požiadavky na odbornú prax sú zamerané na získanie kvalifikovaných a odborne zdatných kľúčových odborníkov pre plnenie predmetu zákazky. Pre každú pozíciu musí byť navrhnutý samostatný kľúčový odborník a funkcie, vzhľadom na náročnosť predmetu zákazky, nie je možné kumulovať. U všetkých kľúčových odborníkov sú stanovené podmienky účasti v súlade s rozsahom a náročnosťou predmetu zákazky.

— Ustanovenie § 28 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje požadovať opatrenia environmentálneho manažérstva. Táto požiadavka úzko súvisí s predmetom zákazky.

Uchádzači, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky, alebo majú sídlo alebo miesto podnikania mimo štátneho územia Slovenskej republiky, použijú na prepočítanie cudzej meny na eur pri stavebných prácach uskutočnených do 31.12.2008 kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska platný ku dňu uskutočnenia stavebnej práce nasledovne: z cudzej meny na SKK a následne z SKK na EUR. Pri prácach uskutočnených po 01.01.2009 použijú na prepočítanie cudzej meny na eur kurz vyhlásený Európskou centrálnou bankou ku dňu uskutočnenia stavebnej práce. Pri prepočítavaní ročného obratu na eur uchádzači použijú priemerné ročné kurzy vyhlásené NBS (v období do 31.12.2008 z cudzej meny na SKK a následne z SKK na EUR). V prípade, že sa na stránke NBS kurz danej meny nenachádza, použije sa priemerný ročný kurz cudzej meny voči EUR vyhlásený ECB.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať v zmysle §46 ods. 2 zákona a neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade neuzavretia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Doprava.

Verejný obstarávateľ bude zverejňovať na svojej internetovej stránke - link http://www.ndsas.sk/odbor-riadenia-projektov-zo-zahranicnych-zdrojov--eu-fondov-/12330s doplnenia a vysvetlenia podmienok účasti pre túto užšiu súťaž.

Podľa §32 ods. 8 zákona splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom a obstarávateľom. Z predloženého čestného vyhlásenia musí byť zrejmé splnenie požadovanej podmienky účasti, najmä čo sa týka minimálnych úrovní štandardov.

V zmysle § 149 ods. 3 zákona úrad uloží uchádzačovi, záujemcovi alebo dodávateľovi pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov, ak na účely preukázania osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní alebo na účely zápisu údajov do zoznamu podnikateľov predloží informácie, doklady alebo čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 8, ktoré sú sfalšované, neplatné alebo uchádzačom, záujemcom alebo dodávateľom pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by mohli mať vplyv na posúdenie osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní.

V zmysle § 45 ods. 9 zákona Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa odsekov 2 až 7, ak bol na ich uzatvorenie písomne vyzvaný. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo nesplní povinnosť podľa prvej vety, verejný obstarávateľ a obstarávateľ ich môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa, keď bol k ich uzavretiu písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa, keď bol k ich uzavretiu písomne vyzvaný. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania pri zadávaní zákazky určiť, že lehota podľa prvej, tretej a štvrtej vety je dlhšia, než 30 dní.

V rámci povinnosti poskytnutia súčinnosti potrebnej na uzatvorenie zmluvy bude verejný obstarávateľ vyžadovať od úspešného uchádzača predloženie záväzného vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru vo výške najmenej 10 000 000 EUR (slovom: desať miliónov EUR). Lehota na predloženie záväzného vyjadrenia banky bude určená verejným obstarávateľom. Uvedená lehota bude však najviac 30 dní.

Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných do 17. februára 2013 na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v súťažiach, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie od 18. februára 2013, predloží

- platné potvrdenie úradu o zapísaní do zoznamu podnikateľov,

- potvrdenie úradu nie staršie ako tri mesiace, že nemá uložený zákaz účasti vo verejným obstarávaní a

- čestné vyhlásenie, že nie je osobou,

1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola

a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Názov: Národná diaľničná spoločnosť, a.s
Orgán zodpovedný za postupy sprostredkovania
Poštová adresa: Mlynské Nivy 45.
Poštové smerovacie číslo: 821 09
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Zdroj: OJS 2013/S 044-070319 (2013-03-01)

Oznámenia o zadaní zákazky (2014-06-23)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 254 899 999,90 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Poštové mesto: Bratislava-Ružinov
Kontakt
Internetová adresa: http://www.ndsas.sk 🌏
Fax: +421 258311056 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2014-06-23 📅
Dátum zverejnenia: 2014-06-26 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2014/S 120-212975
Odkazuje na oznámenie: 2013/S 44-070319
Číslo Ú. v. S: 120
Ďalšie informácie

Združenie D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno). Vedúci člen: Eurovia SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice. Člen 2: Hochtief CZ, a.s., Plzeňská 16/3217, 155 00 Praha, ČR. Hochtief CZ, a.s. - organizačná zložka Slovensko, Miletičova 23, 821 01 Bratislava. Člen 3: Stavby Mostov Slovakia, a.s., Janka Kráľa 11/231, 974 01 Banská Bystrica. Predseda komisie: JUDr. Lukáš Vitek. Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky: Ing. Pavol Liška, Ing. Martin Németh, Ing. Mária Kertysová, Ing. Milan Majerčík, Ing. Lucia Farkašová, Ing. Marek Jašíčk, Ing. Ildikó Gazdagová.

Zadanie zákazky
Dátum uzavretia zmluvy: 2014-05-26 📅
Názov: Eurovia SK, a.s.
Poštová adresa: Osloboditeľov 66
Poštové mesto: Košice
Poštové smerovacie číslo: 040 17
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: rastislav.bendik@eurovia.sk 📧
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 5

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 35919001
31651518
31797903

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Poštové mesto: Bratislava 24
Telefón: +421 250264176 📞
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Zdroj: OJS 2014/S 120-212975 (2014-06-23)

Dodatočné informácie (2014-07-14)
Objekt
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Dodatočné informácie

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2014-07-14 📅
Dátum zverejnenia: 2014-07-19 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2014/S 137-245142
Odkazuje na oznámenie: 2014/S 120-212975
Číslo Ú. v. S: 137
Zdroj: OJS 2014/S 137-245142 (2014-07-14)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2016-09-19)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: DZM/2014/0157/0002
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Doplnkový kód CPV: Stavebné práce na výstavbe diaľnic, ciest 📦
Miesto výkonu
Región NUTS: Žilinský kraj 🏙️

Postup
Kritériá udeľovania
Neuplatniteľné

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Poštová adresa: Dúbravská cesta 14
Poštové smerovacie číslo: 841 04
Poštové mesto: Bratislava-mestská časť Karlova Ves
Kontakt
E-mail: marek.antonak@ndsas.sk 📧
Telefón: +421 258311044 📞

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2016-09-19 📅
Dátum zverejnenia: 2016-09-23 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2016/S 184-329488
Číslo Ú. v. S: 184
Ďalšie informácie

Zhotoviteľ: Združenie D3 Žilina (Strážov) Žilina (Brodno). Vedúci člen: Eurovia SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice. Člen 2: Hochtief CZ, a.s., Plzeňská 16/3217, 155 00 Praha, ČR. podnikajúci na Slovensku prostredníctvom Hochtief CZ, a.s. – organizačná zložka Slovensko, Miletičova 23, 821 01 Bratislava. Člen 3: Stavby Mostov Slovakia, a.s., Janka Kráľa 11/231, 974 01 Banská Bystrica. (od 30.4.2016 SMS, a.s. Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica).

Objekt
Rozsah obstarávania
Názov časti: Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)
Číslo časti: 1
Krátky popis:

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt Diaľnica D3 Žilina (Strážov) Žilina (Brodno).

Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: Kohézny fond, OPD 2007–2013, Prioritná os 2 Cestná infraštruktúra (TEN-T).

Verejný obstarávateľ
Kontakt
Kontaktné miesto: Mgr. Marek Antoňák
Adresa profilu kupujúceho: http://www.ndsas.sk 🌏

Odkaz
Ďalšie informácie

Zhotoviteľ:

Združenie D3 Žilina (Strážov) Žilina (Brodno).

Vedúci člen: Eurovia SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice.

Člen 2: Hochtief CZ, a.s., Plzeňská 16/3217, 155 00 Praha, ČR. podnikajúci na Slovensku prostredníctvom Hochtief CZ, a.s. – organizačná zložka Slovensko, Miletičova 23, 821 01 Bratislava.

Člen 3: Stavby Mostov Slovakia, a.s., Janka Kráľa 11/231, 974 01 Banská Bystrica. (od 30.4.2016 SMS, a.s. Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica).

Doplňujúce informácie
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Zdroj: OJS 2016/S 184-329488 (2016-09-19)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2016-12-07)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0009
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2016-12-07 📅
Dátum zverejnenia: 2016-12-09 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2016/S 238-433134
Číslo Ú. v. S: 238
Ďalšie informácie

Zhotoviteľ: Združenie D3 Žilina (Strážov) Žilina (Brodno). Vedúci člen: Eurovia SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice. Člen 2: Hochtief CZ, a.s., Plzeňská 16/3217, 155 00 Praha, ČR, podnikajúci na Slovensku prostredníctvom Hochtief CZ, a.s. – organizačná zložka Slovensko, Miletičova 23, 821 01 Bratislava. Člen 3: Stavby Mostov Slovakia, a.s., Janka Kráľa 11/231, 974 01 Banská Bystrica. (od 30.4.2016 SMS, a.s. Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica).

Objekt
Rozsah obstarávania
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: Kohézny fond, OPD 2007–2013, prioritná os 2 – Cestná infraštruktúra (TEN-T).

Odkaz
Ďalšie informácie

Člen 2: Hochtief CZ, a.s., Plzeňská 16/3217, 155 00 Praha, ČR, podnikajúci na Slovensku prostredníctvom Hochtief CZ, a.s. – organizačná zložka Slovensko, Miletičova 23, 821 01 Bratislava.

Zdroj: OJS 2016/S 238-433134 (2016-12-07)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2017-05-09)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0010
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2017-05-09 📅
Dátum zverejnenia: 2017-05-11 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2017/S 090-176278
Číslo Ú. v. S: 90

Objekt
Rozsah obstarávania
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: Kohézny fond, OPD 2007–2013, Prioritná os 2 – Cestná infraštruktúra (TEN-T).

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Poštové smerovacie číslo: 820 05
Zdroj: OJS 2017/S 090-176278 (2017-05-09)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2017-05-09)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0012
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2017/S 090-176279
Zdroj: OJS 2017/S 090-176279 (2017-05-09)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2017-05-30)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0011
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2017-05-30 📅
Dátum zverejnenia: 2017-05-31 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2017/S 103-205072
Číslo Ú. v. S: 103

Objekt
Rozsah obstarávania
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: Kohézny fond, OPD 2007-2013, Prioritná os 2 – Cestná infraštruktúra (TEN-T).
Zdroj: OJS 2017/S 103-205072 (2017-05-30)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2017-07-28)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0013
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2017-07-28 📅
Dátum zverejnenia: 2017-08-02 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2017/S 146-301171
Číslo Ú. v. S: 146

Objekt
Rozsah obstarávania
Názov časti: Diaľnica D3 Žilina (Strážov)–Žilina (Brodno).
Zdroj: OJS 2017/S 146-301171 (2017-07-28)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2017-09-18)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0014
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2017-09-18 📅
Dátum zverejnenia: 2017-09-21 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2017/S 181-370106
Číslo Ú. v. S: 181
Ďalšie informácie

Zhotoviteľ: Združenie D3 Žilina (Strážov)–Žilina (Brodno). Vedúci člen: Eurovia SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice. Člen 2: Hochtief CZ, a.s., Plzeňská 16/3217, 155 00 Praha, ČR. podnikajúci na Slovensku prostredníctvom Hochtief CZ, a.s. – organizačná zložka Slovensko, Miletičova 23, 821 01 Bratislava. Člen 3: Stavby Mostov Slovakia, a.s., Janka Kráľa 11/231, 974 01 Banská Bystrica. (od 30.4.2016 SMS, a.s. Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica).

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt Diaľnica D3 Žilina (Strážov)–Žilina (Brodno).

Trvanie: 1228 dní

Odkaz
Ďalšie informácie
Združenie D3 Žilina (Strážov)–Žilina (Brodno).
Zdroj: OJS 2017/S 181-370106 (2017-09-18)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2017-09-18)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0015
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2017/S 181-370107
Zdroj: OJS 2017/S 181-370107 (2017-09-18)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2017-10-06)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0016
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2017-10-06 📅
Dátum zverejnenia: 2017-10-11 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2017/S 195-399882
Číslo Ú. v. S: 195
Zdroj: OJS 2017/S 195-399882 (2017-10-06)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2017-10-06)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: DZM/2014/0157/0003
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰
Metaúdaje oznámenia
Predpis: Európska únia

Odkaz
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2017/S 195-399883
Zdroj: OJS 2017/S 195-399883 (2017-10-06)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2017-10-11)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0017A
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2017-10-11 📅
Dátum zverejnenia: 2017-10-13 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2017/S 197-404306
Číslo Ú. v. S: 197

Objekt
Rozsah obstarávania
Názov časti: Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno).
Zdroj: OJS 2017/S 197-404306 (2017-10-11)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2017-10-26)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0019
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2017-10-26 📅
Dátum zverejnenia: 2017-10-31 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2017/S 209-432465
Číslo Ú. v. S: 209
Zdroj: OJS 2017/S 209-432465 (2017-10-26)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2017-10-26)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0020
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2017/S 209-432466
Zdroj: OJS 2017/S 209-432466 (2017-10-26)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2017-10-26)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0022
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2017/S 209-432467
Zdroj: OJS 2017/S 209-432467 (2017-10-26)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2017-10-26)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0023
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2017/S 209-432468
Zdroj: OJS 2017/S 209-432468 (2017-10-26)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2017-11-07)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0018
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2017-11-07 📅
Dátum zverejnenia: 2017-11-09 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2017/S 215-446346
Číslo Ú. v. S: 215
Zdroj: OJS 2017/S 215-446346 (2017-11-07)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2017-11-07)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0021
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2017/S 215-446348
Zdroj: OJS 2017/S 215-446348 (2017-11-07)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2017-11-07)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0024
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2017/S 215-446349
Zdroj: OJS 2017/S 215-446349 (2017-11-07)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2017-11-21)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0028
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2017-11-21 📅
Dátum zverejnenia: 2017-11-24 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2017/S 226-470228
Číslo Ú. v. S: 226
Zdroj: OJS 2017/S 226-470228 (2017-11-21)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2017-11-23)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0025
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2017-11-23 📅
Dátum zverejnenia: 2017-11-25 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2017/S 227-472467
Číslo Ú. v. S: 227
Zdroj: OJS 2017/S 227-472467 (2017-11-23)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2017-12-01)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: DZM/2014/0157/0003/02
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰
Metaúdaje oznámenia
Predpis: Neuplatniteľné

Postup
Typ konania: Neuplatniteľné

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Typ obstarávateľa: Neuplatniteľné
Poštové mesto: Bratislava - Karlova Ves

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2017-12-01 📅
Dátum zverejnenia: 2017-12-05 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2017/S 233-484821
Číslo Ú. v. S: 233
Ďalšie informácie

Zhotoviteľ: Združenie D3 Žilina (Strážov) Žilina (Brodno). Vedúci člen: Eurovia SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice. Člen 2: Hochtief CZ, a.s., Plzeňská 16/3217, 155 00 Praha, ČR. podnikajúci na Slovensku prostredníctvom Hochtief CZ, a.s. - organizačná zložka Slovensko, Miletičova 23, 821 01 Bratislava. Člen 3: Stavby Mostov Slovakia, a.s., Janka Kráľa 11/231, 974 01 Banská Bystrica. (od 30.4.2016 SMS, a.s. Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica).

Objekt
Rozsah obstarávania
Názov časti: Diaľnica D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno)
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: Kohézny fond, OPD 2007-2013, Prioritná os 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T)

Odkaz
Ďalšie informácie

Člen 2: Hochtief CZ, a.s., Plzeňská 16/3217, 155 00 Praha, ČR. podnikajúci na Slovensku prostredníctvom Hochtief CZ, a.s. - organizačná zložka Slovensko, Miletičova 23, 821 01 Bratislava.

Zdroj: OJS 2017/S 233-484821 (2017-12-01)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2018-01-15)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0027
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Poštové smerovacie číslo: 84104
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2018-01-15 📅
Dátum zverejnenia: 2018-01-19 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 013-024999
Číslo Ú. v. S: 13

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt

Diaľnica D3 Žilina (Strážov) Žilina (Brodno).

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Poštové smerovacie číslo: 82005
Zdroj: OJS 2018/S 013-024999 (2018-01-15)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2018-01-15)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0026
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum zverejnenia: 2018-01-20 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 014-028002
Číslo Ú. v. S: 14
Zdroj: OJS 2018/S 014-028002 (2018-01-15)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2018-01-15)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0031
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 014-028003
Zdroj: OJS 2018/S 014-028003 (2018-01-15)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2018-01-15)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0036
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 014-028004
Zdroj: OJS 2018/S 014-028004 (2018-01-15)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2018-01-25)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0032
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2018-01-25 📅
Dátum zverejnenia: 2018-01-30 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 020-041072
Číslo Ú. v. S: 20
Zdroj: OJS 2018/S 020-041072 (2018-01-25)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2018-01-25)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0033
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 020-041073
Zdroj: OJS 2018/S 020-041073 (2018-01-25)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2018-01-25)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0034
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 020-041076
Zdroj: OJS 2018/S 020-041076 (2018-01-25)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2018-01-25)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0035
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 020-041077
Zdroj: OJS 2018/S 020-041077 (2018-01-25)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2018-02-23)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0017B
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2018-02-23 📅
Dátum zverejnenia: 2018-02-28 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 041-089130
Číslo Ú. v. S: 41
Zdroj: OJS 2018/S 041-089130 (2018-02-23)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2018-02-28)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0030
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2018-02-28 📅
Dátum zverejnenia: 2018-03-03 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 044-095483
Zdroj: OJS 2018/S 044-095483 (2018-02-28)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2018-02-28)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0037
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 044-095493
Zdroj: OJS 2018/S 044-095493 (2018-02-28)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2018-03-09)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0038
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Poštové mesto: Bratislava-Karlova Ves
Kontakt
E-mail: iveta.mucskova@ndsas.sk 📧
Telefón: +421 258311774 📞

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2018-03-09 📅
Dátum zverejnenia: 2018-03-14 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 051-112433
Číslo Ú. v. S: 51

Objekt
Rozsah obstarávania
Názov časti: Diaľnica D3 Žilina (Strážov)-Žilina (Brodno)

Verejný obstarávateľ
Kontakt
Kontaktné miesto: Iveta Mucsková
Zdroj: OJS 2018/S 051-112433 (2018-03-09)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2018-05-04)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0041
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2018-05-04 📅
Dátum zverejnenia: 2018-05-08 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 088-196989
Číslo Ú. v. S: 88
Ďalšie informácie

Zhotoviteľ: Združenie D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno). Vedúci člen: Eurovia SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice. Člen 2: Hochtief CZ, a.s., Plzeňská 16/3217, 155 00 Praha, ČR. podnikajúci na Slovensku prostredníctvom Hochtief CZ, a.s. - organizačná zložka Slovensko, Miletičova 23, 821 01 Bratislava. Člen 3: Stavby Mostov Slovakia, a.s., Janka Kráľa 11/231, 974 01 Banská Bystrica. (od 30.4.2016 SMS, a.s. Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica).

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt Diaľnica D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno).

Odkaz
Ďalšie informácie
Združenie D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno).
Zdroj: OJS 2018/S 088-196989 (2018-05-04)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2018-07-26)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0040
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2018-07-26 📅
Dátum zverejnenia: 2018-07-31 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 145-331117
Číslo Ú. v. S: 145

Zadanie zákazky
Národné registračné číslo: 31651518
Krajina: Košický kraj 🏙️
Názov: Hochtief CZ a. s.
Národné registračné číslo: 46678468
Poštová adresa: Plzeňská 16/3217
Poštové mesto: Praha 5
Poštové smerovacie číslo: 150 00
Krajina: Česko 🇨🇿
Hlavní město Praha 🏙️
Názov: SMS a.s.
Národné registračné číslo: 35727951
Poštová adresa: Partizánska cesta 91
Poštové mesto: Banská Bystrica
Poštové smerovacie číslo: 974 01
Krajina: Banskobystrický kraj 🏙️
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰
Zdroj: OJS 2018/S 145-331117 (2018-07-26)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2018-08-16)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0044
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2018-08-16 📅
Dátum zverejnenia: 2018-08-21 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 159-363951
Číslo Ú. v. S: 159
Zdroj: OJS 2018/S 159-363951 (2018-08-16)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2018-09-12)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0043
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2018-09-12 📅
Dátum zverejnenia: 2018-09-15 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 178-402701
Číslo Ú. v. S: 178
Ďalšie informácie

Zhotoviteľ: Združenie D3 Žilina (Strážov) Žilina (Brodno). Vedúci člen: Eurovia SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, SLOVENSKÁ REPUBLIKA Člen 2: Hochtief CZ, a.s., Plzeňská 16/3217, 155 00 Praha, ČESKÁ REPUBLIKA. podnikajúci na Slovensku prostredníctvom Hochtief CZ, a.s. - organizačná zložka Slovensko, Miletičova 23, 821 01 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Člen 3: Stavby Mostov Slovakia, a.s., Janka Kráľa 11/231, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA. (od 30.4.2016 SMS, a.s. Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA).

Vedúci člen: Eurovia SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Člen 2: Hochtief CZ, a.s., Plzeňská 16/3217, 155 00 Praha, ČESKÁ REPUBLIKA. podnikajúci na Slovensku prostredníctvom Hochtief CZ, a.s. - organizačná zložka Slovensko, Miletičova 23, 821 01 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Člen 3: Stavby Mostov Slovakia, a.s., Janka Kráľa 11/231, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA. (od 30.4.2016 SMS, a.s. Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA).

Zdroj: OJS 2018/S 178-402701 (2018-09-12)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2018-10-25)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0045
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2018-10-25 📅
Dátum zverejnenia: 2018-10-30 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 209-476588
Ďalšie informácie

Zhotoviteľ: Združenie D3 Žilina (Strážov) Žilina (Brodno). Vedúci člen: Eurovia SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Člen 2: Hochtief CZ, a.s., Plzeňská 16/3217, 155 00 Praha, ČR. podnikajúci na Slovensku prostredníctvom Hochtief CZ, a.s. - organizačná zložka Slovensko, Miletičova 23, 821 01 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Člen 3: Stavby Mostov Slovakia, a.s., Janka Kráľa 11/231, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA. (od 30.4.2016 SMS, a.s. Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA).

Vedúci člen: Eurovia SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Člen 2: Hochtief CZ, a.s., Plzeňská 16/3217, 155 00 Praha, ČR. podnikajúci na Slovensku prostredníctvom Hochtief CZ, a.s. - organizačná zložka Slovensko, Miletičova 23, 821 01 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Zdroj: OJS 2018/S 209-476588 (2018-10-25)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2018-11-20)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0046
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2018-11-20 📅
Dátum zverejnenia: 2018-11-22 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 225-514119
Číslo Ú. v. S: 225
Zdroj: OJS 2018/S 225-514119 (2018-11-20)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2018-12-13)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0047
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2018-12-13 📅
Dátum zverejnenia: 2018-12-18 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 243-554266
Číslo Ú. v. S: 243

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt diaľnica D3 Žilina (Strážov) Žilina (Brodno).

Zdroj: OJS 2018/S 243-554266 (2018-12-13)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2018-12-20)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0048
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2018-12-20 📅
Dátum zverejnenia: 2018-12-22 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 247-567464
Číslo Ú. v. S: 247
Zdroj: OJS 2018/S 247-567464 (2018-12-20)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2019-02-28)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0049
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2019-02-28 📅
Dátum zverejnenia: 2019-03-05 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2019/S 045-102161
Číslo Ú. v. S: 45
Ďalšie informácie

Zhotoviteľ: Združenie D3 Žilina (Strážov) Žilina (Brodno). Vedúci člen: Eurovia SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Člen 2: Hochtief CZ, a.s., Plzeňská 16/3217, 155 00 Praha, ČESKÁ REPUBLIKA. podnikajúci na Slovensku prostredníctvom Hochtief CZ, a.s. - organizačná zložka Slovensko, Miletičova 23, 821 01 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Člen 3: Stavby Mostov Slovakia, a.s., Janka Kráľa 11/231, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA. (od 30.4.2016 SMS, a.s. Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA).

Zdroj: OJS 2019/S 045-102161 (2019-02-28)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2019-02-28)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0053
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2019/S 045-102162
Zdroj: OJS 2019/S 045-102162 (2019-02-28)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2019-03-04)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0050
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2019-03-04 📅
Dátum zverejnenia: 2019-03-06 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2019/S 046-104842
Číslo Ú. v. S: 46
Zdroj: OJS 2019/S 046-104842 (2019-03-04)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2019-03-04)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0051
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2019/S 046-104843
Zdroj: OJS 2019/S 046-104843 (2019-03-04)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2019-03-04)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0054
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2019/S 046-104844
Zdroj: OJS 2019/S 046-104844 (2019-03-04)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2019-04-15)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0052
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2019-04-15 📅
Dátum zverejnenia: 2019-04-17 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2019/S 076-180118
Číslo Ú. v. S: 76
Zdroj: OJS 2019/S 076-180118 (2019-04-15)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2019-04-15)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0057
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum zverejnenia: 2019-04-18 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2019/S 077-182647
Číslo Ú. v. S: 77
Zdroj: OJS 2019/S 077-182647 (2019-04-15)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2019-04-24)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0055
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2019-04-24 📅
Dátum zverejnenia: 2019-04-29 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2019/S 083-196494
Číslo Ú. v. S: 83
Zdroj: OJS 2019/S 083-196494 (2019-04-24)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2019-04-24)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0056
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2019/S 083-196495
Zdroj: OJS 2019/S 083-196495 (2019-04-24)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2019-04-26)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: DZM/2014/0157/0005
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2019-04-26 📅
Dátum zverejnenia: 2019-04-30 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2019/S 084-198824
Číslo Ú. v. S: 84
Zdroj: OJS 2019/S 084-198824 (2019-04-26)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2019-08-20)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0059
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2019-08-20 📅
Dátum zverejnenia: 2019-08-22 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2019/S 161-395796
Číslo Ú. v. S: 161
Zdroj: OJS 2019/S 161-395796 (2019-08-20)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2019-08-21)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0060
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2019-08-21 📅
Dátum zverejnenia: 2019-08-26 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2019/S 163-399979
Číslo Ú. v. S: 163
Zdroj: OJS 2019/S 163-399979 (2019-08-21)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2019-09-05)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: PZ/2014/0157/0058
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2019-09-05 📅
Dátum zverejnenia: 2019-09-10 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2019/S 174-423435
Číslo Ú. v. S: 174
Zdroj: OJS 2019/S 174-423435 (2019-09-05)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2020-12-11)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: DZM/2014/0157/0006
Celková hodnota obstarávania: 254899999.90 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2020-12-11 📅
Dátum zverejnenia: 2020-12-16 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2020/S 245-606402
Číslo Ú. v. S: 245
Ďalšie informácie

Zhotoviteľ: Združenie D3 Žilina (Strážov) Žilina (Brodno). Vedúci člen: Eurovia SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice. Člen 2: Hochtief CZ, a.s., Plzeňská 16/3217, 155 00 Praha, ČR. podnikajúci na Slovensku prostredníctvom Hochtief CZ, a.s. - organizačná zložka Slovensko, Miletičova 23, 821 01 Bratislava. Člen 3: Stavby Mostov Slovakia, a.s., Janka Kráľa 11/231, 974 01 Banská Bystrica. (od 30. apríla 2016 SMS, a.s. Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica).

Člen 3: Stavby Mostov Slovakia, a.s., Janka Kráľa 11/231, 974 01 Banská Bystrica. (od 30. apríla 2016 SMS, a.s. Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica).

Zdroj: OJS 2020/S 245-606402 (2020-12-11)