Aktualizácia technického riešenia diaľnice D1 Turany-Hubová rozpracovaná v nasledujúcich dokumentáciách: Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a zákona č. 24/2006 Z. z. (Oznámenie 8a), Správa o hodnotení vplyvov stavby na životné prostredie (správa EIA), dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR), dokumentácia stavebného zámeru (DSZ), dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), majetkovoprávne vysporiadanie (MPV), inžinierska činnosť (IČ) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu: Diaľnica D1 Turany-Hubová

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Vypracovanie aktualizácie technického riešenia diaľnice D1 Turany-Hubová rozpracované v nasledujúcich dokumentáciách: Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a zákona č. 24/2006 Z. z., Správa o hodnotení vplyvov stavby na životné prostredie, dokumentácia pre územné rozhodnutie, dokumentácia stavebného zámeru, dokumentácia na stavebné povolenie,dokumentácia na ponuku, majetkovoprávne vysporiadanie, inžinierska činnosť a výkon autorského dozoru pre stavbu diaľnice v dĺžke cca 13,6 km.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2013-04-18. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2013-03-04.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

Kto?

• Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Čo?

Kde?

• Slovensko › Bratislavský kraj

História obstarávania

Dátum	Dokument
2013-03-04	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2013-03-20	Dodatočné informácie
2013-03-25	Dodatočné informácie
2013-04-25	Dodatočné informácie
2013-09-20	Oznámenia o zadaní zákazky
2016-09-26	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2018-06-07	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2021-05-06	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2022-06-24	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2024-03-01	Oznámenia o zadaní zákazky

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2013-03-04)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Inžinierske služby pre oblasť diaľnic
Množstvo alebo rozsah: 6 600 000
Celková hodnota obstarávania: 6 600 000 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Služby
Predpis: Európska únia s účasťou krajín GPA
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Inžinierske služby pre oblasť diaľnic 📦

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Verejnoprávna inštitúcia
Názov obstarávateľa: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Poštová adresa: Mlynské nivy 45
Poštové smerovacie číslo: 821 09
Poštové mesto: Bratislava
Kontakt
Internetová adresa: http://www.ndsas.sk 🌏
E-mail: robert.kovac@ndsas.sk 📧
Telefón: +421 258311126 📞
Fax: +421 258311701 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2013-03-04 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2013-04-18 📅
Dátum zverejnenia: 2013-03-07 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2013/S 047-076245
Odkazuje na oznámenie: 2013/S 32-050515
Číslo Ú. v. S: 47
Ďalšie informácie

1/ Doplňujúce informácie k bodu II.3 Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutia služby: Termín uvedený v bode II.3 ako začatie predstavuje lehotu viazanosti ponúk uchádzačov. Skutočný termín začatia bude závisieť od termínu uzatvorenia zmluvy. Termíny plnenia diela: — Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a zákona č. 24/2006 Z. z. – termín dodania navrhne uchádzač (zhotoviteľ), — Správa posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie – termín dodania navrhne uchádzač (zhotoviteľ), — dokumentácia pre územné rozhodnutie – termín dodania navrhne uchádzač (zhotoviteľ), — dokumentácie stavebného zámeru – termín dodania navrhne uchádzač (zhotoviteľ), — dokumentácie na stavebné povolenie – termín dodania navrhne uchádzač (zhotoviteľ), najneskôr do 31.8.2014, — dokumentácie na ponuku – do 2 mesiacov od písomného vyzvania verejného obstarávateľa (objednávateľa), — majetkovoprávne vysporiadanie – kompletné majetkoprávne vysporiadanie do 31.12.2019, — IČ pre vyjadrenie MŽP SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. najneskôr do – termín navrhne uchádzač (zhotoviteľ), — uchádzač sa zaväzuje vykonať IČ pre verejné prerokovania procesu EIA najneskôr do – termín navrhne uchádzač (zhotoviteľ), — uchádzač sa zaväzuje zabezpečiť Posudok EIA najneskôr do – termín navrhne uchádzač (zhotoviteľ), — uchádzač sa zaväzuje zabezpečiť záverečné stanovisko EIA vydané v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. najneskôr do – termín navrhne uchádzač (zhotoviteľ), — uchádzač sa zaväzuje zabezpečiť protokol o vykonaní rezortnej expertízy do – termín navrhne uchádzač (zhotoviteľ), — uchádzač sa zaväzuje zabezpečiť stanoviská k DUR do - termín navrhne uchádzač (zhotoviteľ), — uchádzač sa zaväzuje zabezpečiť právoplatné územné rozhodnutie do – termín navrhne uchádzač (zhotoviteľ), — uchádzač sa zaväzuje vykonať IČ pre stavebné konanie najneskôr do – termín navrhne uchádzač (zhotoviteľ), — uchádzač sa zaväzuje zabezpečiť stanoviská k DSP do – termín navrhne uchádzač (zhotoviteľ), — uchádzač sa zaväzuje zabezpečiť rozhodnutia o vyňatí pôdy z PPF najneskôr do – termín navrhne uchádzač (zhotoviteľ), — uchádzač sa zaväzuje zabezpečiť rozhodnutia o vyňatí pôdy z LPF najneskôr do – termín navrhne uchádzač (zhotoviteľ), — uchádzač sa zaväzuje zabezpečiť právoplatné stavebné povolenie do 30.11.2014, — autorský dozor - predpokladaná lehota 48 mesiacov počas realizácie stavebných prác. 2/Súťažné podklady si záujemca vyžiada na základe písomnej žiadosti v slovenskom jazyku zaslanej na adresu verejného obstarávateľauvedenú v bode I.1. Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobne na adrese Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, Bratislava na 3. poschodí v kancelárii č. 48 od 11.3.2013 do 18.3.2013 v čase od 9.00 do 11.00 hod., alebo budú zaslané poštou. 3/ V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: — podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona o verejnom obstarávaní. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 27 zákona o verejnom obstarávaní. Bod 2.1 Požiadavka predložiť vyjadrenie banky sleduje ciel nájsť schopného uchádzača, ktorý si plní finančné záväzky včas a riadne. Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 zákona o verejnom obstarávaní. Bod 3.1 Uchádzač musí preukázať, že v rokoch 2010 až 2012 poskytol služby podľa bodov 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3., 3.1.4. Uchádzač tým preukáže schopnosť zabezpečiť predmet zákazky v plnom rozsahu a požadovanej kvalite na základe predchádzajúcich skúseností. Bod 3.2 Uchádzač preukáže, že osoby zodpovedné za poskytnutie služieb v bodoch 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 majú potrebné vzdelanie, odbornú spôsobilosť a odbornú prax potrebnú na vypracovanie daného predmetu zákazky. Bod 3.3 Od uchádzača sa vyžaduje, aby preukázal, že má k dispozícii strojové a technické vybavenie, ktoré je nevyhnutné pre plnenie predmetu zákazky. Bod 3.4 Verejný obstarávateľ požaduje preukázať, či uchádzač má predpoklady na splnenie predmetu zákazky, aj pri zabezpečení plnenia predmetu zákazky subdodávateľmi. 4/ V zmysle § 149 ods. 3 zákona: Úrad uloží uchádzačovi, záujemcovi alebo dodávateľovi pokutu od 1 000 EUR do 10 000 EUR a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov, ak na účely preukázania osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní alebo na účely zápisu údajov do zoznamu podnikateľov predloží informácie, doklady alebo čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 8 zákona, ktoré sú sfalšované, neplatné alebo uchádzačom, záujemcom alebo dodávateľom pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by mohli mať vplyv na posúdenie osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní.

Ďalšie informácie

1/ Doplňujúce informácie k bodu II.3 Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutia služby:

Termín uvedený v bode II.3 ako začatie predstavuje lehotu viazanosti ponúk uchádzačov. Skutočný termín začatia bude závisieť od termínu uzatvorenia zmluvy.

Termíny plnenia diela:

— Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a zákona č. 24/2006 Z. z. – termín dodania navrhne uchádzač (zhotoviteľ),

— Správa posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie – termín dodania navrhne uchádzač (zhotoviteľ),

— dokumentácia pre územné rozhodnutie – termín dodania navrhne uchádzač (zhotoviteľ),

— dokumentácie stavebného zámeru – termín dodania navrhne uchádzač (zhotoviteľ),

— dokumentácie na stavebné povolenie – termín dodania navrhne uchádzač (zhotoviteľ), najneskôr do 31.8.2014,

— dokumentácie na ponuku – do 2 mesiacov od písomného vyzvania verejného obstarávateľa (objednávateľa),

— majetkovoprávne vysporiadanie – kompletné majetkoprávne vysporiadanie do 31.12.2019,

— IČ pre vyjadrenie MŽP SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. najneskôr do – termín navrhne uchádzač (zhotoviteľ),

— uchádzač sa zaväzuje vykonať IČ pre verejné prerokovania procesu EIA najneskôr do – termín navrhne uchádzač (zhotoviteľ),

— uchádzač sa zaväzuje zabezpečiť Posudok EIA najneskôr do – termín navrhne uchádzač (zhotoviteľ),

— uchádzač sa zaväzuje zabezpečiť záverečné stanovisko EIA vydané v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. najneskôr do – termín navrhne uchádzač (zhotoviteľ),

— uchádzač sa zaväzuje zabezpečiť protokol o vykonaní rezortnej expertízy do – termín navrhne uchádzač (zhotoviteľ),

— uchádzač sa zaväzuje zabezpečiť stanoviská k DUR do - termín navrhne uchádzač (zhotoviteľ),

— uchádzač sa zaväzuje zabezpečiť právoplatné územné rozhodnutie do – termín navrhne uchádzač (zhotoviteľ),

— uchádzač sa zaväzuje vykonať IČ pre stavebné konanie najneskôr do – termín navrhne uchádzač (zhotoviteľ),

— uchádzač sa zaväzuje zabezpečiť stanoviská k DSP do – termín navrhne uchádzač (zhotoviteľ),

— uchádzač sa zaväzuje zabezpečiť rozhodnutia o vyňatí pôdy z PPF najneskôr do – termín navrhne uchádzač (zhotoviteľ),

— uchádzač sa zaväzuje zabezpečiť rozhodnutia o vyňatí pôdy z LPF najneskôr do – termín navrhne uchádzač (zhotoviteľ),

— uchádzač sa zaväzuje zabezpečiť právoplatné stavebné povolenie do 30.11.2014,

— autorský dozor - predpokladaná lehota 48 mesiacov počas realizácie stavebných prác.

2/Súťažné podklady si záujemca vyžiada na základe písomnej žiadosti v slovenskom jazyku zaslanej na adresu verejného obstarávateľauvedenú v bode I.1. Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobne na adrese Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, Bratislava na 3. poschodí v kancelárii č. 48 od 11.3.2013 do 18.3.2013 v čase od 9.00 do 11.00 hod., alebo budú zaslané poštou.

3/ V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne:

— podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 27 zákona o verejnom obstarávaní.

Bod 2.1

Požiadavka predložiť vyjadrenie banky sleduje ciel nájsť schopného uchádzača, ktorý si plní finančné záväzky včas a riadne.

Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 zákona o verejnom obstarávaní.

Bod 3.1

Uchádzač musí preukázať, že v rokoch 2010 až 2012 poskytol služby podľa bodov 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3., 3.1.4. Uchádzač tým preukáže schopnosť zabezpečiť predmet zákazky v plnom rozsahu a požadovanej kvalite na základe predchádzajúcich skúseností.

Bod 3.2

Uchádzač preukáže, že osoby zodpovedné za poskytnutie služieb v bodoch 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 majú potrebné vzdelanie, odbornú spôsobilosť a odbornú prax potrebnú na vypracovanie daného predmetu zákazky.

Bod 3.3

Od uchádzača sa vyžaduje, aby preukázal, že má k dispozícii strojové a technické vybavenie, ktoré je nevyhnutné pre plnenie predmetu zákazky.

Bod 3.4

Verejný obstarávateľ požaduje preukázať, či uchádzač má predpoklady na splnenie predmetu zákazky, aj pri zabezpečení plnenia predmetu zákazky subdodávateľmi.

4/ V zmysle § 149 ods. 3 zákona: Úrad uloží uchádzačovi, záujemcovi alebo dodávateľovi pokutu od 1 000 EUR do 10 000 EUR a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov, ak na účely preukázania osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní alebo na účely zápisu údajov do zoznamu podnikateľov predloží informácie, doklady alebo čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 8 zákona, ktoré sú sfalšované, neplatné alebo uchádzačom, záujemcom alebo dodávateľom pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by mohli mať vplyv na posúdenie osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní.

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Referenčné číslo: 04032013
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich osvedčených kópií, požadovaných v bodoch 1.1 až 1.6 a 1.8:

1.1 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme;

1.2 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;

1.3 nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;

1.4 nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

1.5 nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

1.6 je oprávnený poskytovať službu;

1.7 nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať;

1.8 nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou;

1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní; bola

2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;

3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok uvedených v bodoch 1.1 až 1.6 a 1.8 nasledovne:

1.9 podľa bodu 1.1 a 1.2: výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;

1.10 podľa bodu 1.3: potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;

1.11 podľa bodu 1.4: potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;

1.12 podľa bodu 1.5: potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace;

1.13 podľa bodu 1.6: dokladom o oprávnení poskytovať službu;

1.14 podľa bodu 1.8; potvrdením úradu, nie starším ako tri mesiace a čestným vyhlásením;

1.15 uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie môže nahradiť doklady uvedené v bode 1.9 až 1.14 potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zápise uchádzača do zoznamu podnikateľov. Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných do 17. februára 2013 na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, predloží:

A) platné potvrdenie úradu o zapísaní do zoznamu podnikateľov;

B) potvrdenie úradu nie staršie ako tri mesiace, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní; a

C) čestné vyhlásenie, že nie je osobou, podľa § 26 ods. 1 písm. h) bod 1., 2., 3 zákona o verejnom obstarávaní (bod 1.8 podbod 1., 2., 3.);

1.16 ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.9 až 1.14 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením vyhotoveným podľa predpisov platných v krajine jeho sídla;

1.17 ak má záujemca/uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla záujemcu/uchádzača;

1.18 za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Porušenie záväzku, ak ide o bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností alebo bezpečnosť dodávok, možno preukázať aj iným prostriedkom. Lehota podľa odseku 1.7 plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným;

1.19 konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie:

a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu;

b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba;

c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené; alebo

d) iný právoplatný rozsudok súdu;

1.20 podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku 1.7 spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu;

1.21 splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona (bod 1.7) preukazuje verejný obstarávateľ;

1.22 uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť;

1.23 splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch.

Ekonomická a finančná situácia:

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné alebo ekonomické postavenie:

2.1 vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (ďalej jen „banka”) o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky. Uchádzač predloží potvrdenie banky ako originál alebo ako úradne osvedčenú fotokópiu;

2.2 uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia;

Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné

a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté;

2.3 skupina dodávateľov (združenie alebo skupina podnikateľov) preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne;

2.4 splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch.

Technické a odborné schopnosti:

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť na poskytnutie služby v zmysle § 28 ods. 1 písm. a), g), j), k) zákona:

3.1 podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona predložiť zoznam poskytnutých služieb:

3.1.1 v počte min. 2 (dve) rovnakého predmetu zákazky (DSP; DÚR, DSZ) pri stavbách diaľnic a rýchlostných ciest z toho min. 1 (jedna) DSP každá nad 600 000,- EUR bez DPH a min. 1 (jedna) DUR, DSZ každá nad 300 000,- EUR bez DPH zhotovených v rokoch 2010 až 2012;

3.1.2 v počte min. 1 (jedna) rovnakého predmetu zákazky (zámer EIA alebo správa EIA) pri stavbách diaľnic a rýchlostných ciest nad 10 000,- EUR bez DPH zhotovených v rokoch 2010 až 2012;

3.1.3 v počte min. 3 (tri) rovnakého predmetu zákazky (majetkovoprávne vysporiadanie) pri stavbách diaľnic a rýchlostných ciest z toho min. 1 (jedna) s počtom vlastníkov nad 1 000 a 2 (dve) s počtom vlastníkov nad 500 v rokoch 2010 až 2012;

3.1.4 v počte min. 2 (dve) rovnakého predmetu zákazky (územné rozhodnutie; stavebné povolenie) v dopravnej infraštruktúre, z toho min. 1 (jedna) pre územné rozhodnutie nad 100 000,- EUR bez DPH a min. 1 (jedna) pre stavebné povolenie nad 150 000,- EUR bez DPH zhotovených v rokoch 2010 až 2012, s uvedením názvu poskytnutej služby a stručného opisu, zmluvnej ceny, skutočného termínu dodania, názvu alebo obchodného mena zmluvného partnera – jeho sídlo, kontaktnú osobu a telefonické spojenie a e-mail na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa), ak odberateľom:

a) bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ;

b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich dodaní;

3.2 podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona údaje o vzdelaní a odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov a osobitne osôb uchádzača, ktoré budú zodpovedné za plnenie zmluvy na poskytnutie služieb. Uvedie menovité zloženie pracovných skupín, ktoré budú zabezpečovať jednotlivé činnosti:

3.2.1 pre činnosť Oznámenie 8a, Správa EIA, DÚR, DSZ, DSP, DP – Uvedie menovité zloženie pracovnej skupiny, ktorá bude zložená z hlavného koordinátora, ktorý bude koordinovať a riadiť celú zákazku a úzko spolupracovať s verejným obstarávateľom (objednávateľom). Pre každú samostatnú časť dokumentácie uvedie hlavného inžiniera projektu a to:

— hlavného inžiniera projektu pre cestnú časť,

— hlavného inžiniera projektu pre mostnú časť,

— hlavného inžiniera projektu pre tunelovú časť,

— hlavného inžiniera projektu pre geologickú časť,

— hlavného inžiniera projektu pre životné prostredie a osoby zodpovedné za vypracovanie ostatných častí a príloh jednotlivých dokumentácií a to:

— cesty, mosty, dopravnoinžinierska časť, inžinierskych sietí – slaboprúd, inžinierskych sietí – silnoprúd, inžinierskych sietí – vodárenské objekty, inžinierskych sietí – plyn, geodetických prác, inžiniersky geológ, hydrogeológ, geotechnik, pedológia, biota, dreviny, hluk, hodnotenie Natura 2000, exhalácie (emisie), korózie (geoelektrická časť), seizmický prieskum, archeológia.

Hlavný koordinátor – musí mať odbornú spôsobilosť autorizácia stupňa A2 – Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb) resp. (kategórie inžinierske stavby – dopravné stavby) a prax min. 15 rokov preukázanú pracovným životopisom.

Hlavný koordinátor môže súbežne vykonávať funkciu hlavného inžiniera projektu pre cestnú časť. Hlavný koordinátor projektu predloží zoznam splnených zmlúv u ktorých vykonával hlavného koordinátora, min. 1 (jednu) rovnakého predmetu obstarávania (DSZ, DÚR, DSP, DP, DRS len ako súčasť DP) pre stavby diaľnic a rýchlostných ciest (smerovo rozdelená minimálne 4-pruhová komunikácia s celkovou šírkou minimálne 22,5 m) za uplynulých 10 rokov.

Hlavný inžinier projektu pre cestnú časť – musí mať odbornú spôsobilosť autorizácia stupňa A2 – Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb) resp. (kategórie inžinierske stavby – dopravné stavby) a prax min. 10 rokov preukázanú pracovným životopisom.

Súčasne predloží zoznam splnených zmlúv, u ktorých vykonával hlavného inžiniera projektu, minimálne 1 (jednu) rovnakého predmetu obstarávania (DSZ, DÚR, DSP, DP, DRS len ako súčasť DP) pre stavby diaľnic a rýchlostných ciest (smerovo rozdelená minimálne 4-pruhová komunikácia s celkovou šírkou minimálne 22,5 m) za uplynulých 7 rokov.

Hlavný inžinier projektu pre mostnú časť – musí mať odbornú spôsobilosť autorizácia stupňa A2 – Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb) resp. (kategórie inžinierske stavby – dopravné stavby) a prax min. 10 rokov preukázanú pracovným životopisom.

Súčasne predloží zoznam splnených zmlúv u ktorých vykonával zodpovedného projektanta minimálne 2 (dva) mostných objektov s dĺžkou min. 150 m v rámci vypracovania DSZ, DÚR, DSP, DP, (DRS len ako súčasť DP) pre stavby diaľnic a rýchlostných ciest (smerovo rozdelená minimálne 4-pruhová komunikácia s celkovou šírkou minimálne 22,5 m) za uplynulých 7 rokov.

Hlavný inžinier projektu pre tunelovú časť – musí mať odbornú spôsobilosť autorizácia stupňa A2 – Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb) resp. (kategórie inžinierske stavby – dopravné stavby) a prax min. 10 rokov preukázanú pracovným životopisom.

Súčasne predloží zoznam splnených zmlúv z projektovania tunelov kde vykonával zodpovedného projektanta minimálne 1 (jednu) v rámci vypracovania DSZ, DÚR, DSP, DP, (DRS len ako súčasť DP) pre stavby diaľnic a rýchlostných ciest (smerovo rozdelená minimálne 4-pruhová komunikácia s celkovou šírkou minimálne 22,5 m) za uplynulých 7 rokov.

Hlavný inžinier projektu pre geologickú časť – musí mať odbornú spôsobilosť na inžinierskogeologický prieskum vydaný Ministerstvom životného prostredia SR v zmysle zákona č. 569/2007 Z. z. (geologický zákon) a prax min. 10 rokov preukázanú pracovným životopisom. Súčasne predloží zoznam splnených zmlúv u ktorých vykonával hlavného riešiteľa úlohy minimálne 1 (jednu) z podrobného inžinierskogeologického prieskumu realizovaného v rámci DSP pre stavby diaľnic a rýchlostných ciest (smerovo rozdelená minimálne 4-pruhová komunikácia s celkovou šírkou minimálne 22,5 m) za uplynulých 10 rokov.

Súčasne sa požaduje za člena pracovnej skupiny, ktorý bude zabezpečovať hydrogeologickú časť, preukázať doklad o odbornej spôsobilosti na hydrogeologický prieskum vydaný Ministerstvom životného prostredia SR v zmysle zákona č. 569/2007 Z. z. (geologický zákon) a prax min. 10 rokov preukázanú pracovným životopisom. Súčasne predloží zoznam splnených zmlúv minimálne 1 (jednu) z podrobného inžinierskogeologického prieskumu realizovaného v rámci DSP pre stavby diaľnic a rýchlostných ciest (smerovo rozdelená minimálne 4-pruhová komunikácia s celkovou šírkou minimálne 22,5 m) za uplynulých 10 rokov.

Hlavný inžinier projektu pre životné prostredie – musí mať odbornú spôsobilosť pre posudzovanie zložiek životného prostredia v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP v znení neskorších predpisov minimálne v odbore činnosti ochrana prírody a krajiny a oblasti činnosti líniové stavby a vyžaduje sa prax min. 10 rokov. Súčasne predloží zoznam splnených zmlúv u ktorých vykonával hlavného koordinátora minimálne 2 (dve) pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA (zámer alebo správa) na stavbách diaľnic a rýchlostných ciest (smerovo rozdelená minimálne 4-pruhová komunikácia s celkovou šírkou minimálne 22,5 m).

Zároveň požaduje za člena pracovnej skupiny, ktorý bude zabezpečovať dohodnotenie NATURA 2000 prax min. 10 rokov a predloženie zoznamu splnených zmlúv u ktorých vykonával hlavného koordinátora minimálne 2 (dve) z hodnotenia NATURA 2000 v zmysle čl. 6(3) smernice 92/43/EHS o habitátoch pre dopravné líniové stavby.

Zoznam splnených zmlúv hlavného koordinátora, hlavného inžiniera projektu pre cestnú časť, hlavného inžiniera projektu pre mostnú časť, hlavného inžiniera projektu pre tunelovú časť, hlavného inžiniera projektu pre geologickú časť, člena pre hydrogeologickú časť, hlavného inžiniera projektu pre životné prostredie, člena pre dohodnotenie NATURA 2000 musí obsahovať:

a) meno a priezvisko;

b) názov poskytnutej služby a stručný opis;

c) čas plnenia zmluvy, t.j. od-do (mesiac, rok);

d) názov alebo obchodné meno odberateľa/objednávateľa a sídlo, resp. zamestnávateľa;

e) kontaktnú osobu (meno) zamestnanca odberateľa, resp. zamestnávateľa a tel. č., e-mail, kde je možné si tieto údaje overiť.

Uvedené musí byť predložené pre každú časť samostatne.

Osoby zodpovedné za vypracovanie ostatných častí dokumentácie a príloh jednotlivých dokumentácií a to inžinierske siete – slaboprúd, inžinierske siete – silnoprúd, inžinierske siete – vodárenské objekty, inžinierske siete – plyn, cenová časť, geodetická časť, geologická časť – inžiniersky geológ, hydrogeológ, geotechnik, dopravnoinžinierske podklady, hluk, archeológia, pedológia, dendrológia, musia predložiť pracovné životopisy a doklady o odbornej spôsobilosti (kópie preukazov odbornej spôsobilosti vydané na základe osobitného predpisu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a zákona č. 215/1995 Z. z. a 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov resp. ďalšie doklady o odbornej spôsobilosti opatrené originálom odtlačku a podpisom príslušnej odborne spôsobilej osoby (alebo predloží úradne osvedčené kópie)) týkajúci sa predmetnej časti dokumentácie.

U členov pracovnej skupiny zodpovedných za cenovú časť, pedológiu a dendrológiu postačí predložiť pracovný životopis a úradne osvedčenú kópiu dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní.

Predložený pracovný životopis člena pracovnej skupiny (podpísaný príslušným členom pracovnej skupiny musí obsahovať minimálne: meno a priezvisko príslušného člena pracovnej skupiny, opis/zoznam odbornej praxe (pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ) a ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi.

V prípade, ak záujemca alebo uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná rovnocenné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu;

3.2.2 pre činnosť MPV – uvedie menovité zloženie pracovnej skupiny, ktorá bude zložená z hlavného koordinátora projektu a osôb zodpovedných za vypracovanie jednotlivých častí MPV: — právnik (resp. osoba poskytujúca služby na zmluvu o poskytovaní právnych služieb), geodet (resp. osoba s praxou v katastri nehnuteľností), pracovník so zameraním na aplikáciu údajov v elektronickej forme (operátor), ekonóm.

Od hlavného koordinátora projektu sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie (preukázané úradne osvedčenou kópiou dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní), prax v oblasti MPV pri stavbách dopravnej infraštruktúry: stavby diaľnic a rýchlostných ciest, stavby ciest I. a II. triedy, stavby železníc min. 5 rokov preukázanú pracovným životopisom a zoznamom splnených zmlúv v pozícii hlavného koordinátora min. na 2 projektoch v oblasti MPV pri stavbách dopravnej infraštruktúry: stavby diaľnic, rýchlostných ciest I. a II. triedy, stavby železníc za posledných 10 rokov.

Od právnika, sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie (preukazované úradne osvedčenou kópiou dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní) a prax v právnych službách v oblasti práva k nehnuteľnostiam, v trvaní min. 5 rokov preukázané pracovným životopisom. Vyžaduje sa zoznam splnených zmlúv minimálne na 2 projektoch v oblasti MPV pri stavbách dopravnej infraštruktúry: stavby diaľnic, rýchlostných ciest, stavby ciest I. a II. triedy, stavby železníc za posledných 10 rokov.

Od geodeta, sa vyžaduje predložiť preukaz odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č.215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, predložiť potvrdenie o praxi v oblasti majetkovoprávneho vysporiadania v trvaní min. 5 rokov preukázané pracovným životopisom. Vyžaduje sa zoznam splnených zmlúv na 2 projektoch v oblasti MPV pri stavbách dopravnej infraštruktúry: stavby diaľnic, rýchlostných ciest, stavby ciest I. a II. triedy, stavby železníc za posledných 10 rokov.

V prípade, ak záujemca alebo uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná rovnocenné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu.

Zoznam splnených zmlúv hlavného koordinátora projektu, právnika, geodeta musí obsahovať:

U členov pracovnej skupiny pracovník so zameraním na aplikáciu údajov v elektronickej forme (operátor) a ekonóm predloží pracovné životopisy a osvedčené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

3.2.3 pre Inžiniersku činnosť – uvedie menovité zloženie pracovnej skupiny, ktorá bude zložená z hlavného koordinátora a osôb zodpovedných za jednotlivé časti inžinierskej činnosti - EIA, územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Uchádzač predloží pracovné životopisy uvádzaných osôb.

Hlavný koordinátor IČ – musí mať vysokoškolské vzdelanie technického zamerania II. stupňa, prax o vykonaní IČ pre dopravné líniové stavby min. 5 rokov a vyžaduje sa zoznam splnených zmlúv na 2 (dvoch) projektoch s výkonom IČ na ÚR a SP pri stavbách dopravnej infraštruktúry, napr. stavby diaľnic, rýchlostných ciest, stavby železníc, rekonštrukcie ciest I., II. a III. triedy za posledných 10 rokov.

Zoznam splnených zmlúv hlavného koordinátora IČ musí obsahovať:

3.3 podľa § 28 ods. 1 písm. j) zákona predložiť vyhlásenie, že má k dispozícii technické vybavenie v dostatočnom množstve a kvalite, potrebné na plnenie zmluvy;

3.4 podľa § 28 ods. 1 písm. k) zákona predložiť údaj o percentuálnom plnení zo zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľom;

3.5 uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

3.6 Skupina dodávateľov (združenie alebo skupina podnikateľov) preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

3.7 Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch.

Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky: Zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponúk je 300 000,- EUR.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú: Úhrada za vykonané služby v zmysle súťažných podkladov.
Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať: Nešpecifikuje sa.
Výkon služby je vyhradený pre konkrétnu profesiu:

V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a zákona č. 215/1995 Z.z. a 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov resp. ďalšie doklady o odbornej spôsobilosti

Mená a odborné kvalifikácie zamestnancov ✅

Postup
Lehota viazanosti ponuky: 2013-10-31 📅
Dátum otvárania ponúk: 2013-04-18 📅
Miesto otvárania: Národná dialnicná spolocnost, a.s., Mlynské nivy 45, Bratislava
Miesto: Národná dialnicná spolocnost, a.s., Mlynské nivy 45, Bratislava
Jazyky
Jazyk: slovenčina 🗣️

Verejný obstarávateľ
Kontakt
Kontaktné miesto: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, Bratislava
Róbert Kováč
Internetová adresa: www.ndsas.sk 🌏
Adresa profilu kupujúceho: www.ndsas.sk 🌏

Odkaz
Dátumy
Dátum začiatku: 2013-10-31 📅
Dátum ukončenia: 2019-12-31 📅
Dátum zverejnenia: 2013-02-14 📅
Identifikátory
Referenčné číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ: 04032013
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2013/S 32-050515
Ďalšie informácie

1/ Doplňujúce informácie k bodu II.3 Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutia služby:

Termín uvedený v bode II.3 ako začatie predstavuje lehotu viazanosti ponúk uchádzačov. Skutočný termín začatia bude závisieť od termínu uzatvorenia zmluvy.

Termíny plnenia diela:

— Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a zákona č. 24/2006 Z. z. – termín dodania navrhne uchádzač (zhotoviteľ),

— Správa posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie – termín dodania navrhne uchádzač (zhotoviteľ),

— dokumentácia pre územné rozhodnutie – termín dodania navrhne uchádzač (zhotoviteľ),

— dokumentácie stavebného zámeru – termín dodania navrhne uchádzač (zhotoviteľ),

— dokumentácie na stavebné povolenie – termín dodania navrhne uchádzač (zhotoviteľ), najneskôr do 31.8.2014,

— dokumentácie na ponuku – do 2 mesiacov od písomného vyzvania verejného obstarávateľa (objednávateľa),

— majetkovoprávne vysporiadanie – kompletné majetkoprávne vysporiadanie do 31.12.2019,

— IČ pre vyjadrenie MŽP SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. najneskôr do – termín navrhne uchádzač (zhotoviteľ),

— uchádzač sa zaväzuje vykonať IČ pre verejné prerokovania procesu EIA najneskôr do – termín navrhne uchádzač (zhotoviteľ),

— uchádzač sa zaväzuje zabezpečiť Posudok EIA najneskôr do – termín navrhne uchádzač (zhotoviteľ),

— uchádzač sa zaväzuje zabezpečiť záverečné stanovisko EIA vydané v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. najneskôr do – termín navrhne uchádzač (zhotoviteľ),

— uchádzač sa zaväzuje zabezpečiť protokol o vykonaní rezortnej expertízy do – termín navrhne uchádzač (zhotoviteľ),

— uchádzač sa zaväzuje zabezpečiť stanoviská k DUR do - termín navrhne uchádzač (zhotoviteľ),

— uchádzač sa zaväzuje zabezpečiť právoplatné územné rozhodnutie do – termín navrhne uchádzač (zhotoviteľ),

— uchádzač sa zaväzuje vykonať IČ pre stavebné konanie najneskôr do – termín navrhne uchádzač (zhotoviteľ),

— uchádzač sa zaväzuje zabezpečiť stanoviská k DSP do – termín navrhne uchádzač (zhotoviteľ),

— uchádzač sa zaväzuje zabezpečiť rozhodnutia o vyňatí pôdy z…

… PPF najneskôr do – termín navrhne uchádzač (zhotoviteľ),

… LPF najneskôr do – termín navrhne uchádzač (zhotoviteľ),

— uchádzač sa zaväzuje zabezpečiť právoplatné stavebné povolenie do 30.11.2014,

— autorský dozor - predpokladaná lehota 48 mesiacov počas realizácie stavebných prác.

2/Súťažné podklady si záujemca vyžiada na základe písomnej žiadosti v slovenskom jazyku zaslanej na adresu verejného obstarávateľauvedenú v bode I.1. Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobne na adrese Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, Bratislava na 3. poschodí v kancelárii č. 48 od 11.3.2013 do 18.3.2013 v čase od 9.00 do 11.00 hod., alebo budú zaslané poštou.

3/ V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne:

— podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 27 zákona o verejnom obstarávaní.

Bod 2.1

Požiadavka predložiť vyjadrenie banky sleduje ciel nájsť schopného uchádzača, ktorý si plní finančné záväzky včas a riadne.

Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 zákona o verejnom obstarávaní.

Bod 3.1

Uchádzač musí preukázať, že v rokoch 2010 až 2012 poskytol služby podľa bodov 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3., 3.1.4. Uchádzač tým preukáže schopnosť zabezpečiť predmet zákazky v plnom rozsahu a požadovanej kvalite na základe predchádzajúcich skúseností.

Bod 3.2

Uchádzač preukáže, že osoby zodpovedné za poskytnutie služieb v bodoch 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 majú potrebné vzdelanie, odbornú spôsobilosť a odbornú prax potrebnú na vypracovanie daného predmetu zákazky.

Bod 3.3

Od uchádzača sa vyžaduje, aby preukázal, že má k dispozícii strojové a technické vybavenie, ktoré je nevyhnutné pre plnenie predmetu zákazky.

Bod 3.4

Verejný obstarávateľ požaduje preukázať, či uchádzač má predpoklady na splnenie predmetu zákazky, aj pri zabezpečení plnenia predmetu zákazky subdodávateľmi.

4/ V zmysle § 149 ods. 3 zákona: Úrad uloží uchádzačovi, záujemcovi alebo dodávateľovi pokutu od 1 000 EUR do 10 000 EUR a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov, ak na účely preukázania osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní alebo na účely zápisu údajov do zoznamu podnikateľov predloží informácie, doklady alebo čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 8 zákona, ktoré sú sfalšované, neplatné alebo uchádzačom, záujemcom alebo dodávateľom pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by mohli mať vplyv na posúdenie osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní.

Zdroj: OJS 2013/S 047-076245 (2013-03-04)

Dodatočné informácie (2013-03-20)
Objekt
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Dodatočné informácie

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2013-03-20 📅
Dátum zverejnenia: 2013-03-22 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2013/S 058-094307
Odkazuje na oznámenie: 2013/S 47-076245
Číslo Ú. v. S: 58
Zdroj: OJS 2013/S 058-094307 (2013-03-20)

Dodatočné informácie (2013-03-25)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2013-03-25 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2013-05-06 📅
Dátum zverejnenia: 2013-03-27 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2013/S 061-101283
Číslo Ú. v. S: 61
Zdroj: OJS 2013/S 061-101283 (2013-03-25)

Dodatočné informácie (2013-04-25)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2013-04-25 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2013-06-10 📅
Dátum zverejnenia: 2013-04-30 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2013/S 084-140825
Číslo Ú. v. S: 84
Zdroj: OJS 2013/S 084-140825 (2013-04-25)

Oznámenia o zadaní zákazky (2013-09-20)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 8 790 241,97 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Poštové mesto: Bratislava-Ružinov

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2013-09-20 📅
Dátum zverejnenia: 2013-09-24 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2013/S 185-319648
Číslo Ú. v. S: 185
Ďalšie informácie

Ing. Zuzana Majerová, Ing. Monika Nekolová, Ing. Tomáš Pollák, Ing. Ľubica Kušnierová, Mgr. PhD. Daniela Svetlíková, Ing. Róbert Kováč, Ing. Mária Kertysová, Mgr. Denisa Fodreková. K bodu V.3) Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva: Združenie D1 Turany – Hubová: hlavný člen: Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava, IČO: 31 322 000; člen 2: Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO 35 889 853; člen 3: Geoconsult, spol. s r.o., Miletičova 21, P.O.Box 34, 820 05 Bratislava, IČO 31 422 969; člen 4: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, IČO 35 860 073.

Objekt
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava.

Zadanie zákazky
Dátum uzavretia zmluvy: 2013-09-17 📅
Názov: Dopravoprojekt, a.s.
Poštová adresa: Kominárska 2,4
Poštové mesto: Bratislava-Čunovo
Poštové smerovacie číslo: 832 03
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 3

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 35919001
31 322 000
31797903
Kontakt
Krajina: Slovensko 🇸🇰

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Poštové mesto: Bratislava 24
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Zdroj: OJS 2013/S 185-319648 (2013-09-20)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2016-09-26)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 8790241.97 EUR 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Doplnkový kód CPV: Právne služby 📦
Miesto výkonu
Región NUTS: Bratislavský kraj 🏙️

Postup
Kritériá udeľovania
Neuplatniteľné

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Poštová adresa: Dúbravská cesta 14
Poštové smerovacie číslo: 841 04
Poštové mesto: Bratislava-mestská časť Karlova Ves
Kontakt
E-mail: alena.sucha@ndsas.sk 📧
Telefón: +421 58311123 📞

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2016-09-26 📅
Dátum zverejnenia: 2016-10-01 📅
Dátum začiatku: 2013-11-30 📅
Dátum ukončenia: 2020-12-31 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2016/S 190-341365
Odkazuje na oznámenie: 2013/S 185-319648
Číslo Ú. v. S: 190
Ďalšie informácie

K bodu I.1) Názov, adresy – zmena adresy verejného obstarávateľa: Národná diaľničná spoločnosť, a.s,, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava. K bodu V.2.3) Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva: Združenie D1 Turany – Hubová: hlavný člen: Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava.

Objekt
Rozsah obstarávania
Názov časti: Aktualizácia technického riešenia D1 Turany – Hubová rozpracovaná v nasledujúcich dokumentáciách: Porovnávacia štúdia, IGHGP, Zámer EIA, Správa EIA, DÚR, DSZ, DSP, DP, MPV, IČ a AD.
Číslo časti: 0
Krátky popis:

Vypracovanie aktualizácie technického riešenia diaľnice D1 Turany – Hubová rozpracované v nasledujúcich dokumentáciách: porovnávacia štúdia, orientačný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum, zámer EIA, správa o hodnotení vplyvov stavby na životné prostredie, dokumentácia pre územné rozhodnutie, dokumentácia stavebného zámeru, dokumentácia na stavebné povolenie, dokumentácia na ponuku, majetkovoprávne vysporiadanie, inžinierska činnosť a výkon autorského dozoru pre stavbu diaľnice v dĺžke cca 13,6 km.

Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.

Verejný obstarávateľ
Kontakt
Kontaktné miesto: Mgr. Alena Suchá
Adresa profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk 🌏

Odkaz
Ďalšie informácie

K bodu I.1) Názov, adresy – zmena adresy verejného obstarávateľa: Národná diaľničná spoločnosť, a.s,, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.

K bodu V.2.3) Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva: Združenie D1 Turany – Hubová: hlavný člen: Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava.

Doplňujúce informácie
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Zdroj: OJS 2016/S 190-341365 (2016-09-26)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2018-06-07)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 8790241.97 EUR 💰

Verejný obstarávateľ
Kontakt
E-mail: monika.kovackova@ndsas.sk 📧
Telefón: +421 258311394 📞

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2018-06-07 📅
Dátum zverejnenia: 2018-06-09 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 109-248843
Číslo Ú. v. S: 109
Ďalšie informácie

1/ K bodom I.1) Názov a adresy, II.2.3) a VII.1.3) Miesto vykonania: zmena adresy sídla verejného obstarávateľa: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava. 2/ K bodom V.2.3) Názov a adresa dodávateľa a VII.1.7) Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie, s ktorým sa uzatvorila zmluva: Združenie: D1 Turany - Hubová v zložení: Vedúci člen: Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, IČO: 31 322 000, 2. člen: Alfa 04 a.s, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO: 35 889 853, 3. člen: Geoconsult, spol. s r.o., Tomášikova 10/E, 821 03 Bratislava, IČO: 31 422 969, 4. člen: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, IČO: 35 860 073.

Objekt
Rozsah obstarávania
Názov časti: Aktualizácia technického riešenia D1 Turany - Hubová rozpracovaná v nasledujúcich dokumentáciách: Porovnávacia štúdia, IGHGP, Zámer EIA, Správa EIA, DÚR, DSZ, DSP, DP, MPV, IČ a AD.
Krátky popis:

Vypracovanie aktualizácie technického riešenia diaľnice D1 Turany - Hubová rozpracované v nasledujúcich dokumentáciách: porovnávacia štúdia, orientačný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum, zámer EIA, správa o hodnotení vplyvov stavby na životné prostredie, dokumentácia pre územné rozhodnutie, dokumentácia stavebného zámeru, dokumentácia na stavebné povolenie, dokumentácia na ponuku, majetkovoprávne vysporiadanie, inžinierska činnosť a výkon autorského dozoru pre stavbu diaľnice v dĺžke cca 13,6 km.

Verejný obstarávateľ
Kontakt
Kontaktné miesto: Monika Kovačková

Odkaz
Ďalšie informácie

2/ K bodom V.2.3) Názov a adresa dodávateľa a VII.1.7) Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie, s ktorým sa uzatvorila zmluva: Združenie: D1 Turany - Hubová v zložení:

Vedúci člen: Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, IČO: 31 322 000,

2. člen: Alfa 04 a.s, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO: 35 889 853,

3. člen: Geoconsult, spol. s r.o., Tomášikova 10/E, 821 03 Bratislava, IČO: 31 422 969,

4. člen: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, IČO: 35 860 073.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 820 05
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Zdroj: OJS 2018/S 109-248843 (2018-06-07)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2021-05-06)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 8790241.97 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2021-05-06 📅
Dátum zverejnenia: 2021-05-11 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2021/S 091-236729
Číslo Ú. v. S: 91
Ďalšie informácie

1/ K bodom V.2.3) Názov a adresa dodávateľa a VII.1.7) Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie: Združenie: D1 Turany - Hubová v zložení: Vedúci člen: Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, IČO: 31 322 000, 2. člen: Alfa 04 a.s, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO: 35 889 853, 3. člen: Geoconsult, spol. s r.o., Tomášikova 10/E, 821 03 Bratislava, IČO: 31 422 969, 4. člen: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, IČO: 35 860 073.

Objekt
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Zadanie zákazky
Národné registračné číslo: 31322000
Poštová adresa: Kominárska 141/2,4
Poštové mesto: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
E-mail: molnar@dopravoprojekt.sk 📧
Krajina: Bratislavský kraj 🏙️
Názov: Alfa 04 a.s.
Národné registračné číslo: 35889853
Poštová adresa: Jašíkova 6
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 821 03
Telefón: +421 48291222 📞
E-mail: sekretariat@alfa04.sk 📧
Názov: Geoconsult, spol. s r.o.
Národné registračné číslo: 31422969
Poštová adresa: Tomášiková 10/E
Poštové mesto: Bratislava-mestská časť Ružinov
Telefón: +421 248271433 📞
E-mail: office@geoconsult.sk 📧
Názov: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Národné registračné číslo: 35860073
Poštová adresa: Somolického 1/B
Poštové smerovacie číslo: 811 06
E-mail: rbelokur@amberg.sk 📧
Celková hodnota obstarávania: 8790241.97 EUR 💰

Odkaz
Ďalšie informácie

1/ K bodom V.2.3) Názov a adresa dodávateľa a VII.1.7) Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie:

Združenie: D1 Turany - Hubová v zložení:

Zdroj: OJS 2021/S 091-236729 (2021-05-06)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2022-06-24)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 8790241.97 EUR 💰

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Poštové smerovacie číslo: 84104
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Kontakt
E-mail: monika.szaboova@ndsas.sk 📧
Telefón: +421 258311034 📞

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2022-06-24 📅
Dátum zverejnenia: 2022-06-29 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2022/S 123-350851
Číslo Ú. v. S: 123
Ďalšie informácie

1/K bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie: Porovnávacia štúdia - do 10 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy Zámer EIA - do 10 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy Záverečná správa orientačného IGHGP - do10 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy Správa EIA - do 2 mesiacov po doručení Rozsahu hodnotenia EIA vydaného MŽP SR objednávateľovi IČ za účelom zabezpečenia Záverečného stanoviska EIA najneskôr do 13 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy Rozsah hodnotenia EIA - do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy Záverečné stanovisko EIA - do 17 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy DÚR - do 7 mesiacov odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na doručenie DÚR DSZ - do 7 mesiacov odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na doručenie DÚR DSP - do 15 mesiacov odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na doručenie DÚR DP - do 2 mesiacov odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na doručenie DP MPV - najneskôr do 31.12.2020 IČ - za účelom zabezpečenia právoplatného územného rozhodnutia a zabezpečenia právoplatného stavebného povolenia na stavbu právoplatné územné rozhodnutie do 18 mesiacov od písomnej výzvy objednávateľa AD - počas realizácie stavebných prác na stavbe Diaľnica D1 Turany - Hubová v predpokladanej lehote 48 mesiacov 2/ K bodom V.2.3) Názov a adresa dodávateľa a VII.1.7) Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie: Združenie: D1 Turany - Hubová v zložení: vedúci člen: DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, IČO: 31 322 000, 2. člen: Alfa 04 a.s, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO: 35 889 853, 3. člen: GEOCONSULT, spol. s r.o., Tomášikova 10/E, 821 03 Bratislava, IČO: 31 422 969, 4. člen: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, IČO: 35 860 073. 3/ K bodu VII.1.5) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie: Porovnávacia štúdia - do 29.06.2016 Zámer EIA - do 10 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy Záverečná správa orientačného IGHGP - do 29.06.2016 Správa EIA - do 29.06.2016 IČ za účelom zabezpečenia Záverečného stanoviska EIA najneskôr do 13 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy Rozsah hodnotenia EIA - do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy Záverečné stanovisko EIA - do 31.01.2017 DÚR - do 7 mesiacov odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na doručenie DÚR DSZ - do 7 mesiacov odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na doručenie DÚR DSP - do 8 mesiacov odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na doručenie DSP DP - do 2 mesiacov odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na doručenie DP MPV - najneskôr do termínu podania žiadosti o kolaudáciu IČ - za účelom zabezpečenia právoplatného územného rozhodnutia a zabezpečenia právoplatného stavebného povolenia na stavbu právoplatné územné rozhodnutie do 21 mesiacov od dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa AD - počas realizácie stavebných prác na stavbe Diaľnica D1 Turany - Hubová v predpokladanej lehote 48 mesiacov

Ďalšie informácie

1/K bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie:

Porovnávacia štúdia - do 10 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

Zámer EIA - do 10 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

Záverečná správa orientačného IGHGP - do10 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

Správa EIA - do 2 mesiacov po doručení Rozsahu hodnotenia EIA vydaného MŽP SR objednávateľovi

IČ za účelom zabezpečenia Záverečného stanoviska EIA najneskôr do 13 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

Rozsah hodnotenia EIA - do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

Záverečné stanovisko EIA - do 17 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

DÚR - do 7 mesiacov odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na doručenie DÚR

DSZ - do 7 mesiacov odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na doručenie DÚR

DSP - do 15 mesiacov odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na doručenie DÚR

DP - do 2 mesiacov odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na doručenie DP

MPV - najneskôr do 31.12.2020

IČ - za účelom zabezpečenia právoplatného územného rozhodnutia a zabezpečenia právoplatného stavebného povolenia na stavbu právoplatné územné rozhodnutie do 18 mesiacov od písomnej výzvy objednávateľa

AD - počas realizácie stavebných prác na stavbe Diaľnica D1 Turany - Hubová v predpokladanej lehote 48 mesiacov

2/ K bodom V.2.3) Názov a adresa dodávateľa a VII.1.7) Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie:

Združenie: D1 Turany - Hubová v zložení:

vedúci člen: DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, IČO: 31 322 000,

2. člen: Alfa 04 a.s, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO: 35 889 853,

3. člen: GEOCONSULT, spol. s r.o., Tomášikova 10/E, 821 03 Bratislava, IČO: 31 422 969,

4. člen: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, IČO: 35 860 073.

3/ K bodu VII.1.5) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie:

Porovnávacia štúdia - do 29.06.2016

Zámer EIA - do 10 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

Záverečná správa orientačného IGHGP - do 29.06.2016

Správa EIA - do 29.06.2016

IČ za účelom zabezpečenia Záverečného stanoviska EIA najneskôr do 13 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

Rozsah hodnotenia EIA - do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

Záverečné stanovisko EIA - do 31.01.2017

DÚR - do 7 mesiacov odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na doručenie DÚR

DSZ - do 7 mesiacov odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na doručenie DÚR

DSP - do 8 mesiacov odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na doručenie DSP

DP - do 2 mesiacov odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na doručenie DP

MPV - najneskôr do termínu podania žiadosti o kolaudáciu

IČ - za účelom zabezpečenia právoplatného územného rozhodnutia a zabezpečenia právoplatného stavebného povolenia na stavbu právoplatné územné rozhodnutie do 21 mesiacov od dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa

AD - počas realizácie stavebných prác na stavbe Diaľnica D1 Turany - Hubová v predpokladanej lehote 48 mesiacov

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Vypracovanie aktualizácie technického riešenia diaľnice D1 Turany - Hubová rozpracované v nasledujúcich

dokumentáciách: porovnávacia štúdia, orientačný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum, zámer EIA, správa o hodnotení vplyvov stavby na životné prostredie, dokumentácia pre územné rozhodnutie, dokumentácia stavebného zámeru, dokumentácia na stavebné povolenie, dokumentácia na ponuku, majetkovoprávne vysporiadanie, inžinierska činnosť a výkon autorského dozoru pre stavbu diaľnice v dĺžke cca 13,6 km.

Zadanie zákazky
Názov: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Poštové smerovacie číslo: 83203
83104
Názov: GEOCONSULT, spol. s r.o.
Poštové smerovacie číslo: 82103
81106

Verejný obstarávateľ
Kontakt
Kontaktné miesto: Mgr. Monika Szabóová
Adresa profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127 🌏

Odkaz
Ďalšie informácie

1/K bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie:

Porovnávacia štúdia - do 10 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

Zámer EIA - do 10 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

Záverečná správa orientačného IGHGP - do10 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

Správa EIA - do 2 mesiacov po doručení Rozsahu hodnotenia EIA vydaného MŽP SR objednávateľovi

IČ za účelom zabezpečenia Záverečného stanoviska EIA najneskôr do 13 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

Rozsah hodnotenia EIA - do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

Záverečné stanovisko EIA - do 17 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

DÚR - do 7 mesiacov odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na doručenie DÚR

DSZ - do 7 mesiacov odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na doručenie DÚR

DSP - do 15 mesiacov odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na doručenie DÚR

DP - do 2 mesiacov odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na doručenie DP

MPV - najneskôr do 31.12.2020

IČ - za účelom zabezpečenia právoplatného územného rozhodnutia a zabezpečenia právoplatného stavebného povolenia na stavbu právoplatné územné rozhodnutie do 18 mesiacov od písomnej výzvy objednávateľa

AD - počas realizácie stavebných prác na stavbe Diaľnica D1 Turany - Hubová v predpokladanej lehote 48 mesiacov

2/ K bodom V.2.3) Názov a adresa dodávateľa a VII.1.7) Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie:

vedúci člen: DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, IČO: 31 322 000,

3. člen: GEOCONSULT, spol. s r.o., Tomášikova 10/E, 821 03 Bratislava, IČO: 31 422 969,

3/ K bodu VII.1.5) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie:

Porovnávacia štúdia - do 29.06.2016

Záverečná správa orientačného IGHGP - do 29.06.2016

Správa EIA - do 29.06.2016

Záverečné stanovisko EIA - do 31.01.2017

DSP - do 8 mesiacov odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na doručenie DSP

MPV - najneskôr do termínu podania žiadosti o kolaudáciu

IČ - za účelom zabezpečenia právoplatného územného rozhodnutia a zabezpečenia právoplatného stavebného povolenia na stavbu právoplatné územné rozhodnutie do 21 mesiacov od dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Poštové smerovacie číslo: 82005
Zdroj: OJS 2022/S 123-350851 (2022-06-24)

Oznámenia o zadaní zákazky (2024-03-01)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: D1 Turany – Hubová, aktualizácia technického riešenia: Oznámenie 8a, správa EIA, DÚR, DSZ, DSP,DP, M
Referenčné číslo: DZM/2013/0319/0012
Krátky popis:

Vypracovanie aktualizácie technického riešenia diaľnice D1 Turany Hubová rozpracované v nasledujúcich dokumentáciách: Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a zákona č. 24/2006 Z.z.,Správa o hodnotení vplyvov stavby na životné prostredie, dokumentácia pre územné rozhodnutie, dokumentácia stavebného zámeru,dokumentácia na stavebné povolenie,dokumentácia na ponuku, majetkovoprávne vysporiadanie, inžinierska činnosť a 1/8 výkon autorského dozoru pre stavbu diaľnice v dĺžke cca 13,6 km.

Typ zmluvy: Služby
Produkty/služby: Inžinierske služby pre oblasť diaľnic 📦
Popis
Interný identifikátor: DZM/2013/0319/0012
Opis obstarávania:

Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 12 v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO je zabezpečenie pokračovania v inžinierskej činnosti zhotoviteľa pre vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby „Diaľnica D1 Turany – Hubová“ a z toho vyplývajúcej potreby posúdenia prípravy a realizácie prác, stanovenia technického rozhrania medzi jednotlivými časťami stavby „Diaľnica D1 Turany – Hubová“, podrobného posúdenia stavu technických podkladov stavby „Diaľnica D1 Turany – Hubová“, majetkovoprávneho vysporiadania stavby a povoľovacích procesov pre jednotlivé etapy výstavby stavby „Diaľnica D1 Turany – Hubová“ a vypracovania projektu protipožiarnej bezpečnosti tunelov v súlade s Technickými podmienkami - Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov s účinnosťou od 10.06.2022.

Ďalšie informácie:

Projekt bol zazmluvnený na financovanie v rámci OPII 2014-2020 05.02.2024 Kód projektu: 311021DVC2

Ďalšie produkty/služby: Právne služby 📦
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Miesto výkonu: Bratislavský kraj 🏙️
Názov
Identifikačné číslo dávky: LOT-0001

Postup
Typ postupu
Právny základ: Smernica 2014/24/EÚ
Podmienky zadávania zákazky
Elektronická fakturácia: Povinná

Zadanie zákazky
Identifikačné číslo dávky: LOT-0001
Číslo zmluvy: ZM/2013/0319
Dátum uzavretia zmluvy: 2013-09-17 📅
Názov: Zmluva na aktualizáciu technického riešenia na D1 Turany - Hubová: Porovnávacia štúdia, oIGHGP, Zámer EIA, Správa EIA, DUR, DSZ, DSP, DP, MPV, IČ a výkon AD
Adresa zmluvy: https://www.crz.gov.sk/1062189/ 🌏
Informácia o hodnote zákazky/diela (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/diela: 9060712.46 EUR 💰
Ponuka bola zaradená do poradia
Poradie v zozname víťazov: 1
Identifikátor ponuky: Ponuka č. 2
Vedúci subjekt uchádzača ✅
Identifikátor časti alebo skupiny častí: LOT-0001
Informácie o verejných súťažiach
Zákazka bola zadaná skupine hospodárskych subjektov ✅
Názov a adresa dodávateľa
Názov: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Národné registračné číslo: 31322000
Poštová adresa: Kominárska
141/2,4
Poštové smerovacie číslo: 83203
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Región: Bratislavský kraj 🏙️
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: obchod@dopravoprojekt.sk 📧
Telefón: +421255574396 📞
Názov: Alfa 04 a.s.
Národné registračné číslo: 35889853
Poštové smerovacie číslo: 831 04
E-mail: alfa04@alfa04.sk 📧
Telefón: +421917519701 📞
Názov: GEOCONSULT, spol. s r.o.
Národné registračné číslo: 31422969
Poštová adresa: Ružinovská
42
Poštové smerovacie číslo: 82103
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
E-mail: office@geoconsult.sk 📧
Telefón: +4212248271433 📞
Názov: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Národné registračné číslo: 35860073
Poštová adresa: Somolického
1/B
Poštové smerovacie číslo: 81106
Poštové mesto: Bratislava
E-mail: info@amberg.sk 📧
Telefón: +421259308261 📞

Verejný obstarávateľ
Názov a adresy
Názov: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Národné registračné číslo: 35919001
Poštová adresa: Dúbravská cesta
14
Poštové smerovacie číslo: 84104
Poštové mesto: Bratislava
Región: Bratislavský kraj 🏙️
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: barbora.lajkova@ndsas.sk 📧
Telefón: +421258311042 📞
Vedúci subjekt skupiny ✅

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Národné registračné číslo: 31797903
Poštová adresa: Ružová dolina
10
Poštové smerovacie číslo: 82109
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
Región: Bratislavský kraj 🏙️
E-mail: info@uvo.gov.sk 📧
Telefón: +421250264111 📞
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Postup preskúmania
Presné informácie o termíne(-och) revíznych postupov:

Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.

Informácie o elektronických pracovných postupoch
Elektronická fakturácia bude akceptovaná

Zmeny
Ďalšie doplňujúce informácie

Hlavný dôvod zmeny: Potreba dodatočných stavebných prác, služieb alebo dodávok tovaru od pôvodného dodávateľa.
Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Číslo sekcie: CON-0001
Nová hodnota
Text:

V zmysle § 18 ods. 1 písm. b) ZVO sa Zhotoviteľ zaviazal doručiť Objednávateľovi posúdenie podľa bodu 2.5 čl. 2 časti 5 II. etapy zmluvy do 22.02.2024 a projekt protipožiarnej bezpečnosti tunelov podľa bodu 2.6 čl. 2 časti 5 II. etapy zmluvy do 14.02.2024.

Zdroj: OJS 2024/S 046-133901 (2024-03-01)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby (>20 nové verejné obstarávania)

Inžinierske služby (18)

Poradenský inžiniering a stavebné služby (6)

Poradenské služby pre oblasť civilného inžinierstva (2)

Poradenské služby pre oblasť dopravných systémov (2)