„ŽSR, Záchytné parkoviská pre IDS Bratislavského samosprávneho kraja v dopravných bodoch Zohor, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji a Pezinok“ – projektová dokumentácia

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“

Predmetom zákazky je poskytnutie služby: vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu pre „ŽSR, Záchytné parkoviská pre IDS Bratislavského samosprávneho kraja v dopravných bodoch Zohor, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji a Pezinok“ – projektová dokumentácia v členení: zámer pre posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie so zabezpečením záverečného stanoviska MŽP SR, dokumentácia stavebného zámeru vrátane zabezpečenia protokolu o vykonaní štátnej expertízy MDVRR SR, dokumentácia pre územné rozhodnutie s právoplatným územným rozhodnutím a schvaľovacím rozhodnutím, dokumentácia pre stavebné povolenia v podrobnostiach pre realizáciu stavby so schvaľovacím rozhodnutím a s právoplatnými stavebnými povoleniami, dokumentácia pre výber zhotoviteľa, súvisiace inžinierske činnosti a autorský dohľad občasný. Stavba pozostáva zo štyroch samostatných parkovísk pre individuálnu vozidlovú dopravu (ďalej len „IVD“), a všetky stupne projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) požadujeme vypracovať pre každé parkovisko IVD samostatne.
Zoznam stavieb projektu obsahuje 4 stavby:
— Zohor - parkovisko pre IVD,
— Nové Košariská - parkovisko pre IVD,
— Ivanka pri Dunaji - parkovisko pre IVD,
— Pezinok - parkovisko pre IVD.
Dokumentáciu pre posúdenie vplyvov na životné prostredie (ďalej len „EIA“).
Návrh riešenia uskutočniť v zmysle Záväzného pokynu pre projektovú prípravu stavby č.13188/2011/O420 zo dňa 18.7.2011 „ŽSR, Záchytné parkoviská pre IDS Bratislavského samosprávneho kraja v dopravných bodoch Zohor, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji a Pezinok“.
Dokumentáciu pre stavebný zámer (ďalej len „DSZ“).
Dokumentácia pre územné rozhodnutie (ďalej len „DÚR“) stavby s vydaným právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby od príslušného stavebného úradu.
Dokumentáciu pre stavebné povolenia v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len „DSPRS“) s vydaným právoplatným stavebným povolením od príslušného stavebného úradu.
Dokumentáciu pre výber zhotoviteľa (ďalej len „DVZ“).
Autorský dohľad občasný (ďalej len „AD“).

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2012-09-25. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2012-08-03.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

• Dopravoprojekt, a.s.

Kto?

• Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“

Čo?

Kde?

• Slovensko › Západné Slovensko

História obstarávania

Dátum	Dokument
2012-08-03	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2013-01-22	Oznámenia o zadaní zákazky

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2012-08-03)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Inžinierske projektovanie
Množstvo alebo rozsah: Uchadzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.221 200,00
Celková hodnota obstarávania: 221 200,00 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Služby
Predpis: Európska únia
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Inžinierske projektovanie 📦

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Subjekt poskytujúci verejné služby
Názov obstarávateľa: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“
Poštová adresa: Klemensova 8
Poštové smerovacie číslo: 813 61
Poštové mesto: Bratislava
Kontakt
Internetová adresa: http://www.zsr.sk 🌏
E-mail: mikula.ludvik@zsr.sk 📧
Telefón: +421 220295073 📞
Fax: +421 220297711 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2012-08-03 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2012-09-25 📅
Dátum zverejnenia: 2012-08-08 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2012/S 151-253314
Odkazuje na oznámenie: 2012/S 135-225714
Číslo Ú. v. S: 151
Ďalšie informácie

1. Poskytnutie súťažných podkladov je na: - doručenie písomnej žiadosti o účasť (poštou, alebo faxom, alebo emailom, alebo osobne) s uvedením spôsobu prevzatia súťažných podkladov (osobne, poštou) a s uvedením čísla telefónu a mailovej adresy kontaktnej osoby. Žiadosť o účasť musí byť doručená (nestačí, že bude odoslaná) do 24.8.2012, čas do 14:00 hodiny. Vzor žiadosti o účasť je uvedený na www.zsr.sk/1996 Heslo pre otvorenie žiadosti je 1111. 2. Žiadosť o účasť je potrebné predložiť v tom istom jazyku ako sa požaduje predloženie ponuky. 3. Súťažné podklady budú poskytnuté záujemcom na základe kompletne vyplnenej, podpísanej a doručenej žiadosti o účasť. 4. V prípade osobného prevzatia súťažných podkladov je potrebné vopred dohodnúť si telefonicky termín a čas s kontaktnou osobou obstarávateľa. 5. Osobné odovzdávanie ponúk je možné iba v pracovných dňoch, t. j. pondelok až piatok od 8:00 do 14:00 hodiny. 6. Obstarávateľ bude organizovať obhliadku miesta, ktorá sa uskutoční dňa 3.9.2012. Doporučujeme uchádzačom, aby si vo vlastnom záujme vyzdvihli súťažné podklady k verejnej súťaži a tým sa vyhli prípadným problémom pri vysvetľovaní súťažných podkladov resp. pri predkladaní námietok k súťažným podkladom v lehote zákona podľa § 34 ods. 1 písm. b) ods.12 a 13 a § 38 a § 51 ods.4 a § 136 ods.1 písm. b) ods.3.pís.b).

Objekt
Rozsah obstarávania
Kategória služby: 12
Krátky popis:

Zoznam stavieb projektu obsahuje 4 stavby:

— Zohor - parkovisko pre IVD,

— Nové Košariská - parkovisko pre IVD,

— Ivanka pri Dunaji - parkovisko pre IVD,

— Pezinok - parkovisko pre IVD.

Dokumentáciu pre posúdenie vplyvov na životné prostredie (ďalej len „EIA“).

Návrh riešenia uskutočniť v zmysle Záväzného pokynu pre projektovú prípravu stavby č.13188/2011/O420 zo dňa 18.7.2011 „ŽSR, Záchytné parkoviská pre IDS Bratislavského samosprávneho kraja v dopravných bodoch Zohor, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji a Pezinok“.

Dokumentáciu pre stavebný zámer (ďalej len „DSZ“).

Dokumentácia pre územné rozhodnutie (ďalej len „DÚR“) stavby s vydaným právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby od príslušného stavebného úradu.

Dokumentáciu pre stavebné povolenia v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len „DSPRS“) s vydaným právoplatným stavebným povolením od príslušného stavebného úradu.

Dokumentáciu pre výber zhotoviteľa (ďalej len „DVZ“).

Autorský dohľad občasný (ďalej len „AD“).

Množstvo alebo rozsah: Uchadzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
Referenčné číslo: 19267/2011/O220
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ:

Predmet zákazky okrem AD bude financovaný z Kohézneho fondu EÚ (programové obdobie 2007–2013) a zo štátneho rozpočtu. Ide o Operačný program Doprava 2007–2013, Prioritná os č. 4 – Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov. AD by mal byť financovaný z prostriedkov nasledujúceho programového obdobia resp. z iných fondov spoločenstva po roku 2013 a štátneho rozpočtu.

Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Slovenská republika.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

1. Uchádzač, musí spĺňať podmienky uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZoVO“) a preukáže ich v zmysle § 26 ods. 2 citovaného zákona predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií požadovaných v bodoch 1.1 až 1.6, ktoré musia byť súčasťou ponuky:

§ 26 ods. 1 písm. a).

1.1. Minimálne požiadavky:

1.1.1. výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine jeho sídla, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme.

Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky:

1.1.2. fyzická osoba – podnikateľ predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov;

1.1.3. právnická osoba – podnikateľ predloží výpisy z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu uchádzača.

Napr. pri akciovej spoločnosti, kde je štatutárnym orgánom predstavenstvo spoločnosti, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých členov predstavenstva, pri spoločnosti s ručením obmedzeným, kde sú štatutárnym orgánom konatelia, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých konateľov,

§ 26 ods. 1 písm. b).

1.2. Minimálne požiadavky:

1.2.1. výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine jeho sídla, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním.

1.2.2. fyzická osoba – podnikateľ predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov;

1.2.3. právnická osoba – podnikateľ predloží výpisy z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu uchádzača.

§ 26 ods. 1 písm. c).

1.3. Minimálne požiadavky:

1.3.1. potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla, že voči uchádzačovi nebol vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky,

§ 26 ods. 1 písm. d).

1.4. Minimálne požiadavky:

1.4.1. potvrdenie (potvrdenia) príslušnej zdravotnej poisťovne alebo poisťovní, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

1.4.2. potvrdenie príslušnej sociálnej poisťovne, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii sociálneho poistenia a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie, a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

§ 26 ods. 1 písm. e).

1.5. Minimálne požiadavky:

1.5.1. potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky, že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

§ 26 ods. 1 písm. f).

1.6. Minimálne požiadavky:

1.6.1. doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu na predmet zákazky (projektovanie stavieb, projektové služby),

1.6.1.1. aktuálny výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba – podnikateľ a príspevková organizácia - podnikateľ) a živnostenské oprávnenie,

1.6.1.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaná v obchodnom registri),

1.6.1.3. iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov,

1.7. § 26 ods. 1 písm. g) nebolo mu v predchádzajúcich 3 rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. Uchádzač nepreukazuje žiadnym dokladom splnenie tejto podmienky. Tieto podmienky musí dokázať v prípade potreby obstarávateľ.

2. Uchádzač môže nahradiť doklady uvedené v bode 1.1. až 1.6. platným potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zápise uchádzača do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ZoVO. Uchádzač môže nahradiť doklady uvedené v bode 1.1. až 1.6. aj úradne osvedčenou kópiou iného dokladu – platného certifikovaného zápisu vydaného certifikačnou inštitúciou v krajine jeho sídla. V prípade, že doklad – platný certifikovaný zápis vydaný certifikovanou inštitúciou v krajine jeho sídla nepokrýva podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia obligatórne ustanovené v § 26 ods. 1 písm. a) až f) ZoVO (body 1.1. až 1.6.), uchádzač tieto skutočnosti preukáže samostatným dokladom preukazujúcim požadovanú podmienku vydaným príslušnou inštitúciou v krajine jeho sídla. Ak sa takýto samostatný doklad alebo rovnocenný doklad nevydáva v krajine sídla uchádzača, môže ho uchádzač nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla podľa § 26 ods.3 ZoVO a bodu 3. V prípade, ak právo členského štátu, v ktorom má uchádzač sídlo neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača podľa § 26 ods. 4 ZoVO a bodu 3.

3. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.1. až 1.6. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.

4. Ak uchádzačom bude skupina a táto nepredloží doklady požadované v bode 1.1. až 1.6. za každého člena skupiny osobitne, bude uchádzač zo súťaže vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. e) ZoVO. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) ZoVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Ekonomická a finančná situácia:

5. Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne splniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť takúto zákazku. Finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 27 ods. 1 ZoVO preukáže uchádzač predložením týchto dokladov:

5.1. § 27 ods. 1 písm. a) vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru.

5.1.1. Minimálne požiadavky.

5.1.1.1. Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru vo výške minimálne 200 000 eur alebo ekvivalent v inej mene podľa kurzu Európskej centrálnej banky, platného ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku EÚ.

Prísľubom úveru uchádzač musí preukázať, že v čase predkladania ponuky je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia na tom tak, že v prípade potreby mu banka poskytne úver v požadovanej výške. Čas platnosti prisľúbeného úveru by mal byť po dobu realizácie zákazky. Vzhľadom k tomu, že predpokladaný termín ukončenia projekčných prác je až v roku 2015, nie je možné zaručiť, že finančná situácia uchádzača sa za toto obdobie nezmení, nemusí byť banka ochotná vydať prísľub aj na rok 2015. Z toho dôvodu obstarávateľ uzná aj doklad, kde čas platnosti prisľúbeného úveru bude deklarovaný iba všeobecne, t. j. bez udania konkrétneho časového úseku, resp. bude uvedený kratší termín ako doba realizácie zákazky.

Prísľub úveru resp. vyjadrenie banky nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Odôvodnenie: Obstarávateľ požaduje, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť bezproblémovo plniť predmet zákazky. Primeranosť tejto podmienky účasti vyplýva z predpokladanej hodnoty zákazky. Požadovaná minimálna úroveň je nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky a teda je výrazne nižšia ako zvyčajný dvoj až trojnásobok požadovaných hodnôt. Potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti vyplýva z požiadavky, aby uchádzač preukázal, že ak by sa dostal nie vlastným pričinením v budúcnosti do finančných problémov, dokáže tieto vyriešiť prípadným úverom.

5.1.1.2. Uchádzač predloží vyjadrenie banky, alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré musí jasne vypovedať o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky a musí obsahovať: či uchádzač nebol za predchádzajúce 2 roky (2010 a 2011) v nepovolenom debete, ak uchádzač bol v takomto debete, predloží zdôvodnenie, prečo sa tak stalo, že v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, že jeho bežný účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie.

Vyjadrenie banky nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a bude predložené v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overená fotokópia originálu. Okrem vyjadrenia banky predloží uchádzač aj čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemá záväzky.

Čestné vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden mesiac ku dňu predloženia ponuky.

Odôvodnenie: Obstarávateľ požaduje, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť bezproblémovo plniť predmet zákazky. V tejto podmienke účasti nie je požadovaný žiaden číselný údaj a teda podmienka je primeraná. Potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti vyplýva aj z požiadavky, aby uchádzač preukázal, že je aj po finančnej stránke spoľahlivý, čím je väčší predpoklad, že zmluva bude uzatvorená len s takým uchádzačom, ktorý je po všetkých stránkach spôsobilý k uspokojivej realizácii zmluvy.

6. Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže uchádzač využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

Technické a odborné schopnosti:

7. Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 28 ods. 1 ZoVO. Preukáže ich predložením:

7.1. § 28 ods. 1 písm. a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom:

1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich dodaní,

7.1.1. Minimálne požiadavky (minimálna úroveň):

Uchádzač predloží zoznam služieb – projektových prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky uskutočnených za predchádzajúce 3 roky (t. j. za roky 2009, 2010 a 2011) doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní poskytnutých služieb s uvedením cien, miest a lehôt dodania a zhodnotenia uskutočnených služieb podľa obchodných podmienok (Formulár „A“).

Projektovými prácami rovnakého alebo podobného predmetu zákazky, sú projekty na stavby rozsiahlejších spevnených plôch určených pre dopravu,, modernizáciu alebo rekonštrukciu rozsiahlejších spevnených plôch určených pre dopravu, alebo výstavbu terminálov integrovanej osobnej dopravy (ďalej len „IOD“).

Vyžaduje sa: aspoň jedna zmluva z uvedených rokov rovnakého alebo podobného predmetu zákazky, kde za projektové, prieskumné, geodetické a geologické práce bolo vyfakturovaných viac ako 200 000 EUR bez DPH, z toho minimálne 100 000 EUR bez DPH za projektové práce (iba práce na DÚR, DSP, DSPRS, DVZ – bez geodetických a geologických prác).

Obstarávateľ uzná aj takú referenciu, pri ktorej uchádzač uzavrel zmluvu v požadovanom finančnom objeme mimo uvedeného obdobia 3 rokov (2009 až 2011), ale preukáže, že v uvedenom období troch rokov plnil zmluvné povinnosti z tejto zmluvy v požadovanom finančnom objeme.

Zoznam zmlúv bude spracovaný podľa nižšie priloženého vzoru Formulár „A“ alebo ako zoznam, ktorý bude obsahovať všetky požadované údaje:

— obchodné meno a adresa obstarávateľa/Objednávateľa/investora,

— potvrdenie, že Zhotoviteľ realizoval/realizuje predmetnú zmluvu,

— komentár o uspokojivom vykonaní služby,

— typ zmluvy a dátum jej uzavretia a platnosti,

— predmet zmluvy (názov projektovanej stavby), bolo vyfakturovaných ......... EUR bez DPH,

— dátum ukončenia zmluvy/zmluva je v realizácii,

— charakter predmetu zmluvy s upozornením na zmluvy týkajúce sa PD a zatriedenie stavby, či sa jednalo o projekt na stavbu rozsiahlejších spevnených plôch určených pre dopravu, modernizáciu alebo rekonštrukciu rozsiahlejších spevnených plôch určených pre dopravu, alebo výstavbu terminálov IOD,

— informáciu, či plnenie zmluvy realizoval/realizuje ako samostatný Zhotoviteľ, člen skupiny, alebo podzhotoviteľ,

— zmluvná cena bez DPH,

— fakturovaná čiastka bez DPH,

— v prípade rozdielu medzi zmluvnou a fakturovanou cenou uvedenie dôvodu rozdielu,

— informáciu o vyfakturovanej čiastke bez DPH v jednotlivých rokoch,

— informáciu o dohromady vyfakturovanej čiastke za služby, ktoré Zhotoviteľ zrealizoval vlastnými kapacitami - bez DPH a tiež informáciu o vyfakturovanej čiastke bez DPH za služby, ktoré zrealizoval Zhotoviteľ vlastnými kapacitami v jednotlivých rokoch,

— termín dodania – zmluvný termín a skutočný termín,

— dôvod prípadného rozdielu termínov,

— potvrdenie o tom, že projekt bol zrealizovaný v požadovanej kvalite,

— meno, priezvisko, titul, príslušná funkcia a podpis osoby za obstarávateľa/Objednávateľa/investora, telefónne číslo, kde je možné si tieto údaje overiť a odtlačok pečiatky obstarávateľa/Objednávateľa/investora.

Ak zoznam nebude obsahovať všetky náležitosti a údaje, bude sa to posudzovať ako nesplnená podmienka účasti.

Odôvodnenie: Požadovaná minimálna úroveň je nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky a teda je výrazne nižšia ako zvyčajný dvoj až trojnásobok požadovaných hodnôt. Potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti vyplýva z požiadavky, aby uchádzač preukázal aspoň minimálne praktické skúsenosti s projektovými prácami rovnakého alebo podobného predmetu a rozsahu zákazky.

7.2. § 28 ods. 1 písm. g) údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo poskytnutie služby,

7.2.1 Minimálne požiadavky (minimálna úroveň):

Ide o hlavného projektanta (predstaviteľ Zhotoviteľa) a dvoch projektantov, (Projektant 1 a 2), ktoré uchádzač preukáže:

— dokladom o vysokoškolskom vzdelaní (priložiť diplom) a potvrdením 3 ročnej praxe v príslušnom odbore alebo dokladom o úplnom stredoškolskom vzdelaní (priložiť maturitné vysvedčenie) a potvrdením 5 ročnej praxe v príslušnom odbore – platí pre hlavného projektanta a aj pre oboch projektantov. Údaje budú spracované podľa nižšie priloženého vzoru Formulár „C“ Údaje o projektantoch,

— referenciami o projektoch dokončených v požadovanej kvalite za predchádzajúce 3 roky (t.j. 2009, 2010 a 2011), za ktoré bolo vyfakturovaných minimálne 0,20 mil. eur jednotlivo za každý referenčný projekt a kde:

— hlavný projektant vykonával funkciu hlavného projektanta pre minimálne 1 stavbu rozsiahlejšej spevnenej plochy určenej pre dopravu alebo modernizácie alebo rekonštrukcie rozsiahlejšej spevnenej plochy určenej pre dopravu, alebo stavbu terminálu integrovanej osobnej dopravy o projektant 1 a 2 (jednotlivo), ktorý vykonávali funkciu projektantov pre minimálne jednu stavbu rozsiahlejšej spevnenej plochy určenej pre dopravu alebo modernizácie alebo rekonštrukcie rozsiahlejšej spevnenej plochy určenej pre dopravu alebo stavbu terminálu integrovanej osobnej dopravy.

Referencie (rovnaké požiadavky na každú referenciu platia aj ďalej v texte pri každej referencii) budú podpísané s uvedením mena a príslušnej funkcie osoby Objednávateľa a opatrené odtlačkom pečiatky Objednávateľa, resp. obstarávateľa, inak sa príslušná referencia bude posudzovať ako nesplnená podmienka účasti. Pokiaľ došlo k transformácii obstarávateľa s prevzatím zodpovednosti, bude uznaná aj referencia od nástupníckej organizácie. Prevod práv bude deklarovať nástupnícka organizácia v čestnom vyhlásení s podpisom a pečiatkou nového štatutárneho orgánu v originálnom vyhotovení.

Uchádzač predloží referencie podľa nižšie uvedeného vzoru Formulár „B“:

— potvrdenie, že menovaný vykonáva/vykonával na predmetnej zákazke funkciu hlavného projektanta alebo projektanta,

— názov projektu,

— dátum vydania schvaľovacieho rozhodnutia,

— či je projekt v realizácii,

— ak sa PD neschvaľuje v akom stave sa tento projekt nachádza,

— obdobie vykonávania autorského dohľadu od, do (roky) počas celej doby,

— charakter projektu s upozornením na zmluvy a podmienky, ktorých predmetom bola PD stavby rozsiahlejšej spevnenej plochy určenej pre dopravu modernizácie alebo rekonštrukcie rozsiahlejšej spevnenej plochy pre dopravu, stavby terminálov IOD zmluvná cena bez DPH, Fakturovaná čiastka bez DPH, v prípade rozdielu dôvod,

— meno, priezvisko, titul, príslušná funkcia a podpis osoby za obstarávateľa/Objednávateľa/investora:

— telefónne číslo:

—— odtlačok pečiatky obstarávateľa/Objednávateľa/investora:

Referencie musia potvrdzovať nasledujúce údaje podľa vzoru Formulár „B“, inak sa príslušná referencia bude posudzovať ako nesplnená podmienka účasti.

Ak má uchádzač platné referencie na iných formulároch alebo písané iným spôsobom, budú mu tieto uznané za predpokladu, že obsahujú všetky požadované náležitosti podľa jednotlivých formulárov.

Ak referencie nebudú obsahovať všetky náležitosti a údaje, bude sa to posudzovať ako nesplnená podmienka účasti.

Odôvodnenie: Obstarávateľ požaduje, aby uchádzač mal overené a skúsené odborné kapacity, na riadne plnenie predmetu zákazky a aby uchádzač mal v danej oblasti skúsenosti s poskytnutím tejto služby prostredníctvom kvalifikovaných osôb na vykonávanie predmetu zákazky. Obstarávateľ požaduje údaje o zamestnancoch, ktorí budú zodpovední za realizáciu zákazky s uvedením požadovaných údajov spracovaných podľa priložených vzorov Formulár „B“ a Formulár „C“. Primeranosť tejto podmienky účasti vyplýva z predpokladanej hodnoty zákazky. Požadovaná minimálna úroveň je nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky a teda je výrazne nižšia ako zvyčajný dvoj až trojnásobok požadovaných hodnôt. Potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti vyplýva z požiadavky, aby uchádzač preukázal aspoň minimálne praktické skúsenosti s projektovými prácami rovnakého alebo podobného predmetu a rozsahu zákazky.

7.3. § 28 ods. 1 písm. k) uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač poskytujúci službu v úmysle zabezpečiť subdodávateľom a predmety subdodávok.

7.3.1. Uchádzač uvedie v tabuľke obchodné mená tretích osôb podieľajúcich sa na plnení zmluvy (podzhotoviteľov). Podiel činností zabezpečovaný podzhotoviteľmi vyjadrí uchádzač finančným vyjadrením predmetu služby a to bez DPH v eur, s DPH v eur a %. Tabuľka musí byť podpísaná oprávneným zástupcom uchádzača.

Odôvodnenie: Obstarávateľ požaduje, aby subdodávateľ - podzhotoviteľ mal skúsené odborné kapacity, ktoré bude mať k dispozícií počas celej doby poskytovania služby na riadne plnenie predmetu zákazky. Potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti vyplýva z požiadavky, aby uchádzač preukázal, ktoré časti predmetu zmluvy má v úmysle zabezpečiť subdodávateľom a z požiadavky formuláru oznámenia o výsledku.

8. Na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. „Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

9. Ak uchádzač má potvrdené referencie v inej mene ako EUR, súčasťou takejto referencie musí byť aj prepočet inej meny na eur. Obdobne to platí aj pre ostatné doklady obsahujúce finančné čiastky. Pre potreby prepočtu SKK na eur je platný konverzný kurz Národnej banky Slovenska 1 EUR = 30,1260 SKK. Pre potreby prepočtu ostatných cudzích mien je platný kurz Európskej centrálnej banky ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku EÚ. Tento prepočet vykoná uchádzač po potvrdení referencie príslušným Objednávateľom. Prepočet bude uvedený na samostatnom liste hneď ako nasledujúca strana po strane, ktorou sa preukazujú referencie tak, že k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v eur a platný kurz Európskej centrálnej banky.

10. Skupina dodávateľov predkladá požadované doklady podľa §§ 27 a 28 ZoVO spoločne. Všetky požadované doklady musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie originálov.

11. Obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nie je možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Uchádzač musí odoslať vysvetlenie alebo požadované doplnenie predložených dokladov do

a) 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia použije s uchádzačom formu komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy alebo

b) 2 pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak komisia použije s uchádzačom elektronickú formu komunikácie, pokiaľ obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu.

Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky: Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 11 000 (jedenásťtisíc) EUR.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú:

Podkladom pre vystavenie faktúry bude vzájomne odsúhlasený súpis skutočne vykonaných prác. Každá faktúra je splatná vždy do 75 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia a odsúhlasenia Objednávateľom (vyznačenia dátumu doručenia a dátumu odsúhlasenia, podpisu kompetentného zamestnanca Objednávateľa na odsúhlasenie). Zhotoviteľovi nebude poskytnutá žiadna zálohová platba.

Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať:

Ak predloží ponuku skupina dodávateľov nemusí táto skupina vytvoriť určité právne vzťahy do predloženia ponuky. Na riadne plnenie zmluvy skupina dodávateľov, v prípade prijatia ich ponuky, je povinná vytvoriť právne vzťahy. Obstarávateľ nepredpisuje uchádzačom, aké právne vzťahy od skupiny vyžaduje. Uvedené ponecháva na samotných uchádzačov. Skupina môže vytvoriť subjekt s právnou subjektivitou podľa Obchodného zákonníka, ale je postačujúce aj združenie bez právnej subjektivity na základe zmluvy o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka. V takom prípade je potrebné z hľadiska priehľadnosti vzťahov a prípadného vymáhania záväzkov, aby takáto zmluva bola uzatvorená písomne a aby obsahovala podmienky pre všetkých účastníkov združenia, ako sa majú pričiniť o dosiahnutie dojednaného účelu pre ktorý združenie vzniklo. Zmluva o združení musí obsahovať splnomocnenie niektorého účastníka združenia na zastupovanie ostatných účastníkov združenia pri dosahovaní dojednaného účelu združenia a na vykonávanie právnych úkonov a aby v nej bolo určené spoločné meno združenia, pod ktorým bude združenie vystupovať.

Iné osobitné podmienky:

Výsledkom obstarávania bude uzavretie zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“) s úspešným uchádzačom, na celý predmet zákazky podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa § 3 zákona o verejnom obstarávaní. ZoD bude uzavretá na dobu určitú do 11/2015.

Výkon služby je vyhradený pre konkrétnu profesiu:

Úspešný uchádzač musí 14 dní po podpise zmluvy predložiť nasledujúce doklady:

— poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa alebo o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti minimálne vo výške zmluvnej ceny (akceptovanej zmluvnej hodnoty) bez DPH. V poistnej zmluve musí byť uvedené, že poistenie je platné a účinné pre požadovanú činnosť a minimálne pre obdobie platnosti zmluvy o dielo. Obstarávateľ akceptuje fotokópiu originál dokladu, ktorý bude úradne overený a preložený do jazyka slovenského. V prípade skupiny uchádzač predloží poistnú zmluvu za jeden subjekt. Zahraničný uchádzač vykoná prepočet meny na eur v aktuálnom kurze ku dňu vystavenia poistnej zmluvy,

— osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 236/2000 Z. z. (oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov), ktoré budú zodpovedať za poskytnutie služby, aj s menovitým zoznamom osôb s osvedčením pre:

— komplexné architektonické a inžinierske služby (A2), komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb),

— konštrukcie pozemných stavieb (I1),

— konštrukcie inžinierskych stavieb (I2),

— v prípade, že sa úspešným uchádzačom stane uchádzač zo zahraničia, umožňuje sa mu predložiť ekvivalent takéhoto osvedčenia,

— doklad na odbornú spôsobilosť v elektrotechnike v zmysle § 19 až § 25 vyhlášky MPSV a R SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú podmienky na technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia aj s menovitým zoznamom osôb,

— vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom Zhotoviteľa, či má alebo nemá na území Slovenskej republiky zriadenú prevádzkareň (Poznámka – uvedené sa týka iba Zhotoviteľa, ktorý nemá sídlo v Slovenskej republike, ak je Zhotoviteľom združenie, platí pre vedúceho člena združenia).

Mená a odborné kvalifikácie zamestnancov ✅

Postup
Lehota viazanosti ponuky: 2013-01-31 📅
Dátum otvárania ponúk: 2012-09-25 📅
Miesto otvárania:

Ponuky je potrebné doručiť na adresu obstarávateľa: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku na sekretariáte Odboru investorského č. dverí 435 a to v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Miesto: Ponuky je potrebné doručiť na adresu obstarávateľa: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku na sekretariáte Odboru investorského č. dverí 435 a to v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, v zasadačke č. 2.

Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť iba oprávnení uchádzači podľa bodu 6. tejto kapitoly, ktorý predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača, alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Z kapacitných dôvodov sa na otváraní ponúk môžu zúčastniť za každého uchádzača maximálne dve osoby. V prípade skupiny je to maximálne 1 osoba za každého člena skupiny.

Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu, poverený zástupca uchádzača preukazom totožnosti, plnou mocou na zastupovanie nie staršou ako 6 mesiacov ku dňu predkladania ponúk a kópiou dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu.

Jazyky
Jazyk: slovenčina 🗣️

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 31 364 501
Kontakt
Kontaktné miesto: Klemensova 8
Ing. Ludvik Mikula
Internetová adresa: www.zsr.sk 🌏

Odkaz
Dátumy
Dátum začiatku: 2012-11-30 📅
Dátum ukončenia: 2015-11-30 📅
Dátum zverejnenia: 2012-07-17 📅
Identifikátory
Druh predchádzajúceho uverejnenia: Periodic_indicative_notice
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2012/S 135-225714

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.BOX 58
Poštové mesto: Bratislava 24
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Názov: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme ŽSR
Internetová adresa: http://www.zsr.sk 🌏
Fax: +421 220297711 📠
Informácie o lehotách na podanie odvolania:

§ 136 a § 138 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Orgán zodpovedný za postupy sprostredkovania
Poštová adresa: Klemensova č.8
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 813 61
Telefón: +421 220295073 📞
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Zdroj: OJS 2012/S 151-253314 (2012-08-03)

Oznámenia o zadaní zákazky (2013-01-22)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 221 200 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2013-01-22 📅
Dátum zverejnenia: 2013-01-25 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2013/S 018-025891
Odkazuje na oznámenie: 2012/S 151-253314
Číslo Ú. v. S: 18
Ďalšie informácie

IGHP a korózny prieskum 12 270 EUR, 12,65 %; Archeologický prieskum 475 EUR, 0,48 %; Ing. Peter Musil 4 800 EUR, 4,95%; Spolu: Hodnota bez DPH 17 545 EUR.

Objekt
Rozsah obstarávania
Odhadovaná hodnota bez DPH: 97 000 💰
203 300 💰

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 31364501
Zdroj: OJS 2013/S 018-025891 (2013-01-22)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby (18 nové verejné obstarávania)

Inžinierske služby (9)

Inžinierske projektovanie (5)