„ŽSR, elektrifikácia trate Haniska – Veľká Ida – Moldava nad Bodvou mesto“ – projektová dokumentácia
Predmetom zákazky je poskytnutie služby: vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu pre „ŽSR, elektrifikácia trate Haniska – Veľká Ida – Moldava nad Bodvou mesto“ – projektová dokumentácia v členení:
— zámer pre posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie so zabezpečením záverečného stanoviska MŽP SR,
— dokumentácia stavebného zámeru vrátane zabezpečenia protokolu o vykonaní štátnej expertízy MDVRR SR,
— dokumentácia pre územné rozhodnutie s právoplatným územným rozhodnutím a schvaľovacím rozhodnutím,
— dokumentácia pre stavebné povolenia v podrobnostiach pre realizáciu stavby so schvaľovacím rozhodnutím a s právoplatnými stavebnými povoleniami, dokumentácia pre výber zhotoviteľa, súvisiace inžinierske činnosti a autorský dohľad občasný.
Elektrifikáciu trate požadujeme riešiť v úseku ŽST Haniska pri Košiciach – ŽST Moldava nad Bodvou v dĺžke 20,610 km a v úseku trate ŽST Moldava nad Bodvou – TIOP Moldava nad Bodvou mesto v dĺžke 0,900 km.
Dokumentáciu pre posúdenie vplyvov na životné prostredie (ďalej len „EIA“).
Vypracovať a dodať zámer pre posúdenie vplyvu na životné prostredie so zabezpečením záverečného stanoviska MŢP SR v zmysle § 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s tým súvisiacej inžinierskej činnosti (ďalej len „IČ“).
Správu o hodnotení činností vypracovať aţ na základe výsledkov zisťovacieho konania MŽP SR a musí obsahovať rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č.11 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov primerane k charakteru navrhovanej činnosti.
Závery vyplývajúce z procesu EIA je potrebné zohľadniť v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“). Zabezpečením záverečného stanoviska MŢP SR je moţné zahájiť práce na ďalšom stupni PD pre stavebný zámer (ďalej len „DSZ“) a dokumentácie pre územné rozhodnutie (ďalej len „ DÚR“).
Pri zabezpečovacích zariadeniach uvažovať len známe vplyvy týchto zariadení, pretože konkrétne typy budú známe až po výbere zhotoviteľa stavby.
DSZ.
Vypracovať a dodať DSZ verejnej práce podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov vrátane zabezpečenia protokolu o vykonaní štátnej expertízy s vyjadreným súhlasom MDVRR SR podľa vyhlášky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach. K tomu IČ v prislúchajúcom rozsahu.
Stavebný zámer musí byť spracovaný v zmysle záverečného stanoviska MŽP SR v zmysle § 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Stavebný zámer musí byť spracovaný v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou veľkého územného celku, ako aj s požiadavkami obstarávateľa, ktorý si vyhradzuje právo odsúhlasiť zámer z hľadiska rozhodujúcich prvkov stavebno-technického návrhu stavby pred predloţením na štátnu expertízu.
DSZ musí obsahovať samostatnú prílohu o plnení podmienok záverečného stanoviska MŽP SR a opatrenie na ochranu životného prostredia.
Pri zabezpečovacích zariadeniach uvžaovať len priestorovú dislokáciu (veľkosť a situovanie stavadlových ústrední a vonkajších objektov vrátane kabelizácie pre napájanie a funkčné prepojenie), pretože konkrétne typy budú známe až po výbere zhotoviteľa stavby.
DÚR stavby s vydaným právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby od príslušného stavebného úradu.
Vypracovať a dodať DÚR, ktorá bude obsahovať všetky potrebné náležitosti na získanie právoplatného územného rozhodnutia a vydanie schvaľovacieho rozhodnutia a s tým súvisiacu IČ.
Pri zabezpečovacích zariadeniach uvažovať len priestorovú dislokáciu (veľkosť a situovanie stavadlových ústrední a vonkajších objektov vrátane kabelizácie pre napájanie a funkčné prepojenie), pretože konkrétne typy budú známe až po výbere zhotoviteľa stavby.
Dokumentáciu pre stavebné povolenia v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len „DSPRS“) s vydaným právoplatným stavebným povolením od príslušného stavebného úradu.
Vypracovať a dodať dokumentáciu stavby v súlade s platnými technickými špecifikáciami interoperability (ďalej len „TSI“) v jednotlivých architektonických, technických, ekologických a ekonomických prvkoch tak, aby zodpovedala požiadavkám zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných právnych predpisov, bezpečnostných predpisov a noriem na zaistenie ochrany zdravia, bezpečnosti práce a technických zariadení platných v čase prípravy predmetnej stavby a aby obsahovala všetky potrebné náležitosti na vydanie schvaľovacieho rozhodnutia MDVRR SR a na získanie stavebných povolení. Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými technickými zariadeniami je potrebné odsúhlasiť príslušným Úradom pre reguláciu železničnej dopravy. Jej odsúhlasenie zo strany obstarávateľa je podmienené jej prerokovaním a schválením na ŽSR v zmysle interných predpisov. K tomu IČ v prislúchajúcom rozsahu.
Pre zabezpečovacie zariadenia vypracovať dokumentáciu len v rozsahu nevyhnutnom pre vydanie stavebného povolenia, realizačná dokumentácia bude spracovaná dodatočne po výbere zhotoviteľa stavebných prác.
Dokumentáciu pre výber zhotoviteľa (ďalej len „DVZ“).
Vypracovať a dodať DVZ, ktorá musí byť spracovaná v podrobnostiach DSPRS.
DVZ vypracovať v súlade s DSPRS.
Pri zabezpečovacích zariadeniach uvažovať len priestorovú dislokáciu (veľkosť a situovanie stavadlových ústrední a vonkajších objektov vrátane kabelizácie pre napájanie a funkčné prepojenie), pretože konkrétne typy budú známe až po výbere zhotoviteľa stavby.
Autorský dohľad občasný (ďalej len „AD“).
AD bude vykonávaný priebežne počas realizácie stavby od odovzdania staveniska uchádzačovi - Zhotoviteľovi, až do doby nadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia stavby.
Termín
Lehota na predkladanie ponúk bola 2012-08-20.
Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2012-06-14.
Kto?
Čo?
Kde?
História obstarávania
| Dátum |
Dokument |
| 2012-06-14
|
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
|