Utesnenie ĽOH Váhu v úseku Kolárovo Komoča, hkm 22,966-27,594

Slovenský Vodohospodársky Podnik, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava

Stavba bola navrhnutá s cieľom zvýšenia úrovne protipovodňovej ochrany územia na ľavom brehu Váhu v úseku obcí Kolárovo, Zemné a Komoča. Podrobný rozsah predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch časti B1 Opis predmetu zákazky, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer. Predmet zákazky je vymedzený projektovou dokumentáciou stavby.
Verejný obstarávateľ realizáciou predmetu zákazky doplní existujúcu ľavostrannú ochrannú hrádzu rieky Váh medzi Kolárovom a obcou Komoča (4 576,4 m) o podzemnú tesniacu stenu (PTS) a meracie zariadenia. PTS bude realizovaná z koruny hrádze cez teleso hrádze až do podložia. Vzdialenosti chránených území v regióne od línie stavby: SKUEV0073 Listové jazero 4 km, CHVÚ Dolné Považie 3 km, CHVÚ Ostrovné lúky 3 km. Projekt je v súlade s dokumentmi: zákon č. 364/2004 o vodách, Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady, Program protipovodňovej ochrany v SR do roku 2010, Koncepcia vodohospodárskej politiky SR do roku 2015, Územný plán Nitrianskeho samosprávneho kraja. Podzemná tesniaca stena (PTS) bude po dokončení prechádzať telesom hrádze a jej podložím a bude pôsobiť ako zavesená podzemná tesniaca stena, čo znamená že nebude zaviazaná do nepriepustného podložia. PTS predĺži priesakovú dráhu vody podložím hrádze a zredukuje hydraulický gradient. Priesakové množstvá budú primerane tomu zredukované. Navrhovaná tesniaca stena bude minimálne 30 cm hrubá. Realizácia navrhovanej PTS v telese hrádze a jej podloží vylepší parametre existujúcej ľavostrannej ochrannej hrádze na rieke Váh v úseku Kolárovo – Komoča, zabezpečí nepriepustnosť hrádze a filtračnú stabilitu v jej podloží. Po realizácii protipovodňového opatrenia PTS v telese hrádze a v jej podložných vrstvách bude územie o rozlohe 103 km2, s počtom obyvateľov cca 8 000 chránené pre súbeh prietoku Q100 na rieke Váh a Q100 na rieke Dunaj. Súčasťou kompletného uskutočnenia predmetu zákazky je aj: vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, harmonogramu výstavby; vypracovanie plánu riadenia kontroly kvality, plánu bezpečnosti a ochrany zdravia; dodávka schváleného povodňového plánu pred začatím prác; po ukončení realizácie stavebných prác vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a geodetické zameranie skutkového stavu v 4 exemplároch, v písomnej a digitálnej forme na CD; fotodokumentácia o priebehu stavebných prác v digitálnej podobe (na CD); dodávka identifikačnej – veľkoplošnej reklamnej a trvalej vysvetľujúcej tabule; vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce"; vypracovanie „Plánu užívania verejnej práce".

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2012-09-19. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2012-07-30.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

• Keller špeciálne zakladanie, spol. s r.o.

Kto?

• Slovenský Vodohospodársky Podnik, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava

Čo?

• Inžinierske služby › Inžinierske projektovanie
• Regulácia riek a protipovodňové práce › Protipovodňové práce
• Regulácia riek a protipovodňové práce › Práce na ochrane riečnych brehov
• Regulácia riek a protipovodňové práce › Výstavba riečnych hrádzi
• Stavebné materiály › Cement
• Výkopové zemné práce a presun zemín › Terénne úpravy
• Výstavba prístavov › Stavebné práce na pobrežných hrádzach

Kde?

• Západné Slovensko › Nitriansky kraj

História obstarávania

Dátum	Dokument
2012-07-30	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2013-04-29	Oznámenia o zadaní zákazky

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2012-07-30)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Protipovodňové práce
Množstvo alebo rozsah:

Stavba je projektovou dokumentáciou rozčlenená na 3 nasledovné stavebné objekty:SO č. 01 Podzemná tesniaca stena z koruny hrádze,SO č. 02 Pozorovacie a meracie zariadenia,SO č. 03 Úprava koruny hrádze.5 550 871,57

Celková hodnota obstarávania: 5 550 871,57 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Práce
Predpis: Európska únia
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Protipovodňové práce 📦

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Verejnoprávna inštitúcia
Názov obstarávateľa: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
Poštová adresa: Karloveská 2
Poštové smerovacie číslo: 842 17
Poštové mesto: Bratislava
Kontakt
Internetová adresa: http://www.svp.sk 🌏
E-mail: miroslav.vakonits@svp.sk 📧
Telefón: +421 260292355 📞
Fax: +421 265422547 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2012-07-30 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2012-09-19 📅
Dátum zverejnenia: 2012-08-04 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2012/S 149-248791
Odkazuje na oznámenie: 2012/S 138-230243
Číslo Ú. v. S: 149

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Verejný obstarávateľ realizáciou predmetu zákazky doplní existujúcu ľavostrannú ochrannú hrádzu rieky Váh medzi Kolárovom a obcou Komoča (4 576,4 m) o podzemnú tesniacu stenu (PTS) a meracie zariadenia. PTS bude realizovaná z koruny hrádze cez teleso hrádze až do podložia. Vzdialenosti chránených území v regióne od línie stavby: SKUEV0073 Listové jazero 4 km, CHVÚ Dolné Považie 3 km, CHVÚ Ostrovné lúky 3 km. Projekt je v súlade s dokumentmi: zákon č. 364/2004 o vodách, Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady, Program protipovodňovej ochrany v SR do roku 2010, Koncepcia vodohospodárskej politiky SR do roku 2015, Územný plán Nitrianskeho samosprávneho kraja. Podzemná tesniaca stena (PTS) bude po dokončení prechádzať telesom hrádze a jej podložím a bude pôsobiť ako zavesená podzemná tesniaca stena, čo znamená že nebude zaviazaná do nepriepustného podložia. PTS predĺži priesakovú dráhu vody podložím hrádze a zredukuje hydraulický gradient. Priesakové množstvá budú primerane tomu zredukované. Navrhovaná tesniaca stena bude minimálne 30 cm hrubá. Realizácia navrhovanej PTS v telese hrádze a jej podloží vylepší parametre existujúcej ľavostrannej ochrannej hrádze na rieke Váh v úseku Kolárovo – Komoča, zabezpečí nepriepustnosť hrádze a filtračnú stabilitu v jej podloží. Po realizácii protipovodňového opatrenia PTS v telese hrádze a v jej podložných vrstvách bude územie o rozlohe 103 km2, s počtom obyvateľov cca 8 000 chránené pre súbeh prietoku Q100 na rieke Váh a Q100 na rieke Dunaj. Súčasťou kompletného uskutočnenia predmetu zákazky je aj: vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, harmonogramu výstavby; vypracovanie plánu riadenia kontroly kvality, plánu bezpečnosti a ochrany zdravia; dodávka schváleného povodňového plánu pred začatím prác; po ukončení realizácie stavebných prác vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a geodetické zameranie skutkového stavu v 4 exemplároch, v písomnej a digitálnej forme na CD; fotodokumentácia o priebehu stavebných prác v digitálnej podobe (na CD); dodávka identifikačnej – veľkoplošnej reklamnej a trvalej vysvetľujúcej tabule; vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce"; vypracovanie „Plánu užívania verejnej práce".

Krátky popis

Množstvo alebo rozsah:

Stavba je projektovou dokumentáciou rozčlenená na 3 nasledovné stavebné objekty:

SO č. 01 Podzemná tesniaca stena z koruny hrádze,

SO č. 02 Pozorovacie a meracie zariadenia,

SO č. 03 Úprava koruny hrádze.

Trvanie: 6 mesiacov
Referenčné číslo: M-120-8/2012
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ:

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a spolufinancovaný z finančných prostriedkov pridelených verejnému obstarávateľovi z fondov EÚ v zmysle platných predpisov, 2410000 OP Životné prostredie, Prioritná os 2 Ochrana pred povodňami, opatrenie 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami, kód výzvy OPŽP-PO2-09-1, názov projektu Utesnenie LOH Váhu v úseku Kolárovo - Komoča, hkm 22,966-27,594, kód projektu 241200110028.

Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

Stavebné práce sa budú realizovať na ľavostrannej ochrannej hrádzi Váhu v hrádzovom kilometri 22,966-27,594 v katastrálnom území Kolárovo a Vážsky klin, okres Komárno a v katastrálnom území Komoča, okres Nové Zámky, kraj Nitriansky.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

Verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 26 ZVO. Pre preukázanie splnenia uvedených podmienok predloží uchádzač v ponuke nasledovné doklady:

1.1 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ako potvrdenie o tom, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme;

1.2 výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ako potvrdenie o tom, nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;

1.3 potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom, alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla nie staršie ako 3 mesiace o tom, že nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, ani nie je v obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla;

1.4 potvrdenie príslušného úradu nie staršie ako 3 mesiace o tom, že nemá v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia (v SR potvrdenie Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne);

1.5 potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako 3 mesiace o tom, že uchádzač nemá v krajine svojho sídla evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

1.6 doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu, uskutočňovať stavebné práce. V doklade o oprávnení podnikať musí byť ako predmet podnikania uvedené: inžinierske stavby uvedené samostatne alebo uskutočňovanie stavieb a ich zmien, kde je vykonávanie inžinierskych stavieb zahrnuté. Všetky doklady musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejnej súťaže;

1.7 ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla;

1.8 ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu;

1.9 splnenie podmienky § 26 môže byť preukázané predložením platného potvrdenia úradu o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 ZVO. V potvrdení o zapísaní do zoznamu podnikateľov musí byť ako predmet podnikania uvedené: inžinierske stavby uvedené samostatne alebo uskutočňovanie stavieb a ich zmien, kde je vykonávanie inžinierskych stavieb zahrnuté. Uchádzač musí spĺňať podmienku, že nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

Ekonomická a finančná situácia:

1. Podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: Vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým sa rozumie prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru uchádzačovi, prípadne iným spôsobom (verejný obstarávateľ bude akceptovať aj potvrdenie banky o disponibilite finančných prostriedkov v hodnote 1 500 000 EUR) v prípade, že uchádzač sám disponuje dostatkom finančných prostriedkov, a preto nepotrebuje na splnenie predmetu zákazky čerpať úver. Výpis z účtu nebude akceptovaný ako doklad preukazujúci ekonomickú a finančnú spôsobilosť podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

2. Podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní: Prehľad o dosiahnutom obrate v predmete zákazky za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné údaje v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač predloží výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za posledné 3 hospodárske roky, t. j. roky 2009, 2010, 2011 a čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača o výške obratu dosiahnutého v stavebnej činnosti za požadované obdobie. Súčasťou predložených výkazov musí byť overenie príslušného daňového úradu podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine jeho sídla.

Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:

1. Týmto spôsobom musí záujemca preukázať minimálnu výšku poskytnutého úveru 1 500 000,00 EUR. Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, či technickej a odbornej spôsobilosti je možné vyžadovať doklady, z ktorých sa dá primerane zistiť uchádzačova situácia alebo spôsobilosť vykonávať určitú činnosť. Z hľadiska dodržiavania základných princípov vo verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ stanovil podmienky splniteľné a nediskriminačné a vzťahujú sa na zadávanú zákazku, to znamená že verejný obstarávateľ stanovil podmienky účasti primerane k predmetu zákazky. Podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní možno požadovať od uchádzačov alebo záujemcov vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým sa rozumie prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru uchádzačovi. Verejný obstarávateľ požaduje minimálnu úroveň poskytnutého úveru vzhľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky a spôsobu financovania predmetu zákazky.

2. Týmto spôsobom musí záujemca preukázať minimálny súhrnný obrat v realizácii stavebných prác 15 500 000,00 EUR za posledné 3 hospodárske roky, t. j. roky 2009, 2010, 2011. Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, či technickej a odbornej spôsobilosti je možné vyžadovať doklady, z ktorých sa dá primerane zistiť uchádzačova alebo záujemcova situácia alebo spôsobilosť vykonávať určitú činnosť. Z hľadiska dodržiavania základných princípov vo verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ stanovil podmienky splniteľné a nediskriminačné a vzťahujú sa na zadávanú zákazku, to znamená že verejný obstarávateľ stanovil podmienky účasti primerane k predmetu zákazky. Podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní možno finančné a ekonomické postavenie preukázať prehľadom o celkovom obrate alebo prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Vzhľadom na uvedené verejný obstarávateľ pri určení minimálnej úrovne finančného a ekonomického postavenia (celkový obrat, resp. dosiahnutý obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka) vzal do úvahy najmä zložitosť a rozsah predmetu plnenia, vrátane podmienok jeho uskutočnenia. Podľa dokumentu Generálneho direktoriátu pre regionálnu politiku (DG Regio) Európskej komisie Posilnenie súladu pravidiel verejného obstarávania so smernicami EÚ v kandidátskych krajinách s výhľadom na vstup, Časti 3 a 4 je pri tejto podmienke účasti akceptovateľná ako minimálna úroveň hodnota do dvoj až štvornásobku predpokladanej hodnoty zákazky. Uchádzač môže na preukázanie ekonomického a finančného postavenia využiť finančné zdroje inej osoby inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti - ekonomické a finančné postavenie, spoločne. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - ekonomické a finančné postavenie, v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov. Pri prepočte cudzej meny na EUR bude použitý prepočítací koeficient určený ECB k 31.12. príslušného roka.

Minimálna úroveň (úrovne) štandardov

Technické a odborné schopnosti:

Uchádzač v ponuke predloží nasledujúce doklady podľa § 28 ods. (1) písm. b), g), i), j) zákona o verejnom obstarávaní, ktorými preukáže svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť na uskutočnenie predmetu zákazky:

1. podľa § 28 ods. (1) písm. b)): Zoznam minimálne troch stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov (2007 2011) doplnený Potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác.

a.) Uchádzač predloží Potvrdenia o uspokojivom vykonaní stavebných prác (formulár Potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác je Prílohou č. 3 súťažných podkladov), ktorými preukáže zrealizovanie minimálne 3 zákaziek rovnakého, alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v predchádzajúcich 5 rokoch (2007 2011).

b.) Za zákazky rovnakého, alebo podobného charakteru verejný obstarávateľ považuje zhotovovanie podzemných tesniacich stien, výstavbu protipovodňovej ochrany, hrádzí, hatí, priehrad. Zmluvná cena každej zrealizovanej zákazky musí byť minimálne 1 800 000,00 EUR bez DPH (slovom: jeden milión osemsto tisíc EUR).

c.) V každom Potvrdení o uspokojivom vykonaní stavebných prác musí byť uvedené: názov zákazky, miesto vykonania stavebných prác, zmluvná cena bez DPH v EUR, termín začatia stavebných prác, termín ukončenia stavebných prác, zhodnotenie uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok objednávateľom.

d.) Potvrdenia o uspokojivom vykonaní stavebných prác budú predložené v originálnom vyhotovení;

2. podľa § 28 ods. (1) písm. g)): Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Uchádzač musí preukázať, že ním navrhnuté osoby spĺňajú nasledujúce minimálne požiadavky:

a) minimálne 1 osoba preukázateľné skúsenosti ako stavbyvedúci v oblasti inžinierskych stavieb s investičným nákladom vyšším ako 5 000 000 EUR bez DPH ~ odborná spôsobilosť podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie (uchádzač predloží predmetné osvedčenie);

b) minimálne 1 osoba preukázateľné skúsenosti ako stavbyvedúci v oblasti inžinierskych stavieb s investičným nákladom vyšším ako 2 500 000 EUR bez DPH - odborná spôsobilosť podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie (záujemca predloží predmetné osvedčenie). Splnenie vyššie požadovaných kvalifikačných predpokladov uchádzač preukáže zoznamom zodpovedných osôb a doložením ich profesionálneho životopisu.

Životopis musí obsahovať:

a) titul, meno a priezvisko,

b) história zamestnania (rok, miesto výkonu, zamestnávateľa, pozícia),

c) zoznam realizovaných projektov/zmlúv d) dátum a podpis predmetnej osoby.

Súčasťou požadovaných podkladov musia byť aj požadované osvedčenia vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie;

3. podľa § 28 ods. (1) písm. i)): vyhlásenie uchádzača o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov v rokoch 2009, 2010, 2011; v originálnom vyhotovení podpísanom štatutárnym orgánom uchádzača s uvedením dátumu a miesta vyhotovenia;

4. podľa § 28 ods. (1) písm. j)): údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky; v originálnom vyhotovení podpísanom štatutárnym orgánom uchádzača s uvedením dátumu a miesta vyhotovenia. Strojné zariadenie na realizáciu podzemnej tesniacej steny (ďalej PTS) bezvýkopovou technológiou musí byť vybavené zariadením na automatické zaznamenávanie parametrov zhotovovanej PTS (hĺbka PTS, spotreba injekčnej zmesi, tlak suspenzie). Uvedený merací systém musí byť certifikovaný. Na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač využiť technické a odborné kapacity inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať k dispozícii na plnenie zmluvy. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti za všetkých členov skupiny spoločne. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti technickú spôsobilosť v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov.

Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:

1. Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní možno technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť preukázať podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia stavebných prác zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov, doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. Účelom požiadavky na predloženie zoznamu uskutočnených stavebných prác v predchádzajúcom období, ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, čí mal uchádzač v tomto období dostatočnú materiálnu a personálnu vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky. Verejný obstarávateľ a projektant zvolili pre stavebnú technológiu budovania podzemnej tesniacej steny prúdovú injektáž. Technológie založené na prúdovej injektáži sú v súčasnosti jediné, ktoré zabezpečia v celom výškovom rozsahu preinjektovanie preferovaných priesakových ciest, ktoré sú hlavnou príčinou kolapsu protipovodňových hrádzí. Pri všetkých ostatných technológiách je pravdepodobnosť / účinnosť eliminácie preferovaných priesakových ciest preukázateľne nižšia alebo minimálna.

2. Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Ustanovenie § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje vyžadovať doklady na preukázanie vzdelania, odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Konkrétny dôkazný prostriedok (osvedčenie, potvrdenie, preukaz, vysvedčenie, certifikát), ktorý sa na preukázanie odbornej spôsobilosti uchádzača alebo záujemcu vyžaduje, musí svojim obsahom potvrdiť požadované údaje o vzdelaní, odbornej praxi, resp. odbornej kvalifikácii. Nakoľko organizačná štruktúra, charakteristika jej členenia na jednotlivé prvky a v rámci nich udelené riadiace kompetencie môžu byť u jednotlivých uchádzačov a záujemcov rôzne, odbornú spôsobilosť na poskytnutie služieb je možné preukázať dokladom o vzdelaní a odbornej kvalifikácií tej osoby alebo osôb, ktorých činnosť/ zodpovednosť je zásadná pre riadenie konkrétnych služieb. Vzhľadom k veľkému rozsahu stavby a krátkej lehote jej realizácie sa predpokladá, že stavebné práce budú uskutočňované priebežne vo viacerých zmenách a súčasne na viacerých úsekoch hrádze. Z uvedeného vyplýva požiadavka aby záujemca disponoval dvoma stavbyvedúcimi.

3. Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Technickú spôsobilosť podľa § 28 ods. 1 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní možno preukázať údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky. V záujme získania relevantných a overiteľných informácií verejný obstarávateľ môže stanoviť doklady, ktoré svojím obsahom potvrdia požadované údaje. Rozsah požiadaviek a doklady na ich preukázanie určí verejný obstarávateľ proporčne k povahe, zložitosti a rozsahu predmetu zákazky. Účelom požiadavky na predloženie údajov o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov v predchádzajúcom období, ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či mal záujemca v tomto období dostatočnú materiálnu a personálnu vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky.

4. Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 28 ods. (1) písm. j) zákona o verejnom obstarávaní: technickú spôsobilosť podľa § 28 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní možno preukázať údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky. Účelom požiadavky na predloženie údajov o strojnom zariadení pre realizáciu PTS a jeho vybavenie certifikovaným zariadením na automatické zaznamenávanie parametrov zhotovovanej PTS (hĺbka PTS, spotreba injekčnej zmesi, tlak suspenzie) je zabezpečenie kvalitnej realizácie PTS technicky vhodným zariadením ako aj presného a spoľahlivého merania spotrebovaného materiálu a niektorých parametrov zhotovenej konštrukcie s cieľom účinnej kontroly kvality a kvantity realizovaných prác.

Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky: Zábezpeka je stanovená vo výške 270 000,- EUR.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú:

Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať:

Záujemcom, resp. uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Pred podpisom zmluvy sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

Iné osobitné podmienky:

Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ako zhotovitel predmetných prác mal uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom v predmete zákazky vo výške ponukovej ceny počas celej doby realizácie stavby - minimálne vo výške 5 500 000,00 EUR alebo ekvivalent v inej mene.

Postup
Spôsob platby za dokumenty:

Uchádzač poukáže uvedené finančné prostriedky na účet verejného obstarávateľa: Všeobecná úverová banka, a.s., Slovenská republika, č. účtu 2960026557/0200, Variabilný symbol: IČO Uchádzača, M-120-8/2012 a pri žiadosti o získanie súťažných podkladov predloží doklad o zaplatení.

Lehota viazanosti ponuky: 2012-12-31 📅
Dátum otvárania ponúk: 2012-09-20 📅
Jazyky
Jazyk: čeština 🗣️
slovenčina 🗣️

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 36022047
Kontakt
Kontaktné miesto: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava, Slovensko (SK)
Ing. Miroslav Vakonits
Adresa profilu kupujúceho: http://www.svp.sk/dunaj 🌏
URL dokumentov: http://www.svp.sk 🌏

Odkaz
Dátumy
Dátum zverejnenia: 2012-07-20 📅
Identifikátory
Referenčné číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ: M-120-8/2012
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2012/S 138-230243

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.BOX 58
Poštové mesto: Bratislava 24
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Zdroj: OJS 2012/S 149-248791 (2012-07-30)

Oznámenia o zadaní zákazky (2013-04-29)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 2 000 000 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Poštové mesto: Bratislava-Karlova Ves

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2013-04-29 📅
Dátum zverejnenia: 2013-05-02 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2013/S 085-143252
Odkazuje na oznámenie: 2012/S 149-248791
Číslo Ú. v. S: 85
Ďalšie informácie

Zoznam predsedu a členov komisie: predseda komisie: Ing. Jaroslav Sabo členovia komisie: Ing. Dea Hirnerová, Ing. Dušan Bilák, Ing. Marián Supek ml., Ing. Miroslav Vakonits, JUDr. Mária Vaššová, Mgr. Peter Vrba.

Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: M-120-8/2012.
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

Stavebné práce sa budú realizovať na ľavostrannej ochrannej hrádzi Váhu v hrádzovom kilometri 22,966 27,594 v katastrálnom území Kolárovo a Vážsky klin, okres Komárno a v katastrálnom území Komoča, okres Nové Zámky, kraj Nitriansky.

Zadanie zákazky
Dátum uzavretia zmluvy: 2013-04-24 📅
Názov: Keller špeciálne zakladanie, spol. s r.o.
Poštová adresa: Hraničná 18, AB 6
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 821 05
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: office@keller-slovakia.sk 📧
Internetová adresa: http://www.keller-slovakia.sk 🌏
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 13

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 30775442
31797903

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Zdroj: OJS 2013/S 085-143252 (2013-04-29)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Stavebné práce (>20 nové verejné obstarávania)

Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb (>20)

Výstavba vodných diel

Regulácia riek a protipovodňové práce

Protipovodňové práce

Údržba protipovodňových ochranných zariadení