SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Predmet zákazky zahŕňa vybudovanie kanalizačnej siete v meste Ružomberok (v mestských častiach Biely Potok, Černová a Hrboltová) a v obciach Liptovské Sliače, Liptovská Teplá, Ivachnová a Likavka v celkovej dĺžke 40 116 m, vrátane zhotovenia 1 698 kanalizačných prípojok. Zákazka ďalej zahŕňa rozšírenie a rekonštrukciu ČOV Liptovská Teplá na kapacitu 8136 EO. Predmetom zákazky je aj zhotovenie realizačnej dokumentácie stavby.
Stavebné práce budú realizované v zmysle zmluvných podmienok FIDIC „Zmluvné podmienky pre výstavbu, pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom“, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), prvé vydanie 1999, slovenský preklad, SACE 2008.
Podrobný opis predmetu zákazky, jeho rozsah a technické požiadavky na jeho realizáciu sú uvedené v súťažných podkladoch.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2012-05-31. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2012-02-21.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

• Chemkostav, a.s.

Kto?

• Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Čo?

Kde?

• Stredné Slovensko › Žilinský kraj

História obstarávania

Dátum	Dokument
2012-02-21	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2012-12-18	Dodatočné informácie
2013-02-09	Dodatočné informácie
2013-07-29	Oznámenia o zadaní zákazky
2013-08-05	Dodatočné informácie

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2012-02-21)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Stavebné práce na stavbe kanalizácie
Množstvo alebo rozsah:

Zhotovenie kanalizačnej siete v celkovej dĺžke 40 116 m, zhotovenie 1 698 ks kanalizačných prípojok, rozšírenie a rekonštrukcia ČOV Liptovská Teplá na kapacitu 8136 EO vrátane zhotovenia realizačnej dokumentácie stavby.21 896 000,00

Celková hodnota obstarávania: 21 896 000,00 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Práce
Predpis: Európska únia
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Stavebné práce na stavbe kanalizácie 📦

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Iné
Názov obstarávateľa: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Poštová adresa: Pri Váhu 6
Poštové smerovacie číslo: 034 06
Poštové mesto: Ružomberok
Kontakt
Internetová adresa: http://www.vsr.sk 🌏
E-mail: alena.subjakova@vsr.sk 📧
Telefón: +421 444331621 📞
Fax: +421 444322472 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2012-02-21 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2012-05-31 📅
Dátum zverejnenia: 2012-02-24 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2012/S 38-061180
Odkazuje na oznámenie: 2012/S 22-035376
Číslo Ú. v. S: 38
Ďalšie informácie

1. Súťažné podklady si záujemca vyžiada písomne (v slovenskom jazyku), na adrese uvedenej v bode I.1).). V žiadosti musí byť uvedený spôsob prevzatia súťažných podkladov - osobné prevzatie v pracovných dňoch od 8:00 do 13:00 (pričom termín doporučujeme dohodnúť telefonicky) alebo zaslanie poštou (s uvedením adresy, na ktorú majú byť súťažné podklady zaslané). 2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva nadobúda účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v deň doručenia listu Objednávateľa adresovaného Zhotoviteľovi, obsahujúceho oznámenie o kladnom výsledku administratívnej kontroly postupu verejného obstarávania Poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov Objednávateľovi po dni jej zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa (ďalej len „oznámenie“). V prípade doručenia oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi s informáciou, že nie je možné uznať výdavky vyplývajúce z tohto postupu verejného obstarávania za oprávnené alebo s informáciou, že Zmluva medzi Poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov a Objednávateľom nebola uzatvorená alebo finančné prostriedky Objednávateľovi neboli pridelené v požadovanej výške, práva a povinnosti z tejto Zmluvy zaniknú. V tomto prípade si Objednávateľ vyhradzuje právo od Zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že až do obdržania oznámenia Objednávateľa nebude vykonávať žiadne úkony spojené s realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy, ako aj nebude obstarávať žiadne veci a materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie Diela; v opačnom prípade Objednávateľ nezodpovedá Zhotoviteľovi za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s touto činnosťou, a nie je povinný nahradiť Zhotoviteľovi akékoľvek náklady ani prípadné škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s touto Zmluvou. 3. Trvanie zmluvy 1 095 dní sa delí na 730 dní Lehoty výstavby a 365 dní Lehoty na oznámenie vád.

Ďalšie informácie

1. Súťažné podklady si záujemca vyžiada písomne (v slovenskom jazyku), na adrese uvedenej v bode I.1).). V žiadosti musí byť uvedený spôsob prevzatia súťažných podkladov - osobné prevzatie v pracovných dňoch od 8:00 do 13:00 (pričom termín doporučujeme dohodnúť telefonicky) alebo zaslanie poštou (s uvedením adresy, na ktorú majú byť súťažné podklady zaslané).

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva nadobúda účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v deň doručenia listu Objednávateľa adresovaného Zhotoviteľovi, obsahujúceho oznámenie o kladnom výsledku administratívnej kontroly postupu verejného obstarávania Poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov Objednávateľovi po dni jej zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa (ďalej len „oznámenie“). V prípade doručenia oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi s informáciou, že nie je možné uznať výdavky vyplývajúce z tohto postupu verejného obstarávania za oprávnené alebo s informáciou, že Zmluva medzi Poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov a Objednávateľom nebola uzatvorená alebo finančné prostriedky Objednávateľovi neboli pridelené v požadovanej výške, práva a povinnosti z tejto Zmluvy zaniknú. V tomto prípade si Objednávateľ vyhradzuje právo od Zmluvy odstúpiť.

Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že až do obdržania oznámenia Objednávateľa nebude vykonávať žiadne úkony spojené s realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy, ako aj nebude obstarávať žiadne veci a materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie Diela; v opačnom prípade Objednávateľ nezodpovedá Zhotoviteľovi za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s touto činnosťou, a nie je povinný nahradiť Zhotoviteľovi akékoľvek náklady ani prípadné škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s touto Zmluvou.

3. Trvanie zmluvy 1 095 dní sa delí na 730 dní Lehoty výstavby a 365 dní Lehoty na oznámenie vád.

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Stavebné práce budú realizované v zmysle zmluvných podmienok FIDIC „Zmluvné podmienky pre výstavbu, pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom“, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), prvé vydanie 1999, slovenský preklad, SACE 2008.

Podrobný opis predmetu zákazky, jeho rozsah a technické požiadavky na jeho realizáciu sú uvedené v súťažných podkladoch.

Množstvo alebo rozsah:

Trvanie: 1 095 dní
Referenčné číslo: RKK práce
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ:

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Kohézneho fondu, z prostriedkov štátneho rozpočtu SR a z prostriedkov verejného obstarávateľa. Operačný program: Životné prostredie, Prioritná os: 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, Operačný cieľ: 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.

Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

Ružomberok (mestské časti Biely Potok, Černová a Hrboltová), obce Likavka, Liptovské Sliače, Liptovská Teplá a Ivachnová a ČOV Liptovská Teplá.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a to:

1.1 podľa § 26 ods. 2 písm. a) – výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk potvrdzujúcim, že uchádzač, jeho štatutárny orgán, ani člen jeho štatutárneho orgánu nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny ani za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;

1.2 podľa § 26 ods. 2 písm. b) – potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace k dátumu predkladania ponúk, že na uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;

1.3 podľa § 26 ods. 2 písm. c) – potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace k dátumu predkladania ponúk o tom, že uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

1.4 podľa § 26 ods. 2 písm. d) – potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace k dátumu predkladania ponúk o tom, že uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

1.5 podľa § 26 ods. 2 písm. e) – dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce;

1.6 uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov môže nahradiť doklady uvedené v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením úradne overenej kópie potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov platnom ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk;

1.7 uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predloží doklady požadované v bode 1.1 až 1.5 alebo doklady podľa bodu 1.6. Ak sa v krajine jeho sídla niektoré z požadovaných dokladov nevydávajú, nahradí ich rovnocennými dokladmi. Ak krajina nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla;

1.8 ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača;

1.9 ak uchádzačovi bolo v predchádzajúcich 3 rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností podľa § 26 ods. odsek 5, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať (§ 26 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, bude z verejnej súťaže vylúčený;

1.10 ak ponuku predkladá skupina, predkladá splnenie podmienok účasti podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky podľa § 26 ods. 1 písm f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť;

1.11 všetky doklady predkladané uchádzačom podľa bodu 1.1 až 1.8 musia byť originály alebo úradne overené kópie.

Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona.

Ekonomická a finančná situácia:

Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukáže finančné a ekonomické postavenie:

2.1 vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky. Vyjadrenie uchádzač predkladá so všetkých bánk, kde má vedené účty, s čestným prehlásením, v ktorom uvedie, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty. Vyjadrenie banky musí byť predložené ako originál alebo úradne osvedčená fotokópia a nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk;

2.2 vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o výške úverového limitu v objeme min. 3 000 000 EUR alebo ekvivalent v inej mene z dôvodu plynulého plnenia predmetu zákazky;

2.3 prehľad o celkovom obrate min. 20 000 000 EUR alebo ekvivalent v inej mene za každý rok za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky predložením vyplneného Formuláru 4.2 súťažných podkladov „Finančný výkaz“. Odporúča sa aby uchádzač predložil aj kópie výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch za posledné 3 roky. Ročným obratom sa myslia celkové výnosy vykázané vo výkaze ziskov a strát. U uchádzača, ktorý vedie jednoduché účtovníctvo, sa pod ročným obratom myslí celkový príjem.

Pod pojmom posledné 3 hospodárske roky sa považujú roky 2010, 2009, 2008, ak uchádzač do dátumu vyhlásenia verejného obstarávania nepodal daňové priznanie za rok 2011. Pokiaľ uchádzač podal daňové priznanie za rok 2011 pred dátumom vyhlásenia verejného obstarávania, za posledné 3 hospodárske roky sa považujú roky 2011, 2010 a 2009;

2.4 ak záujemca/uchádzač nemá sídlo v SR a krajina v jeho sídle požadované doklady nevydáva, verejný obstarávateľ prijme aj iný doklad (ekvivalent), ktorým uchádzač preukáže splnenie požadovanej podmienky;

2.5 uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť uchádzač preukazuje v súlade s § 27 ods. 2 zákona;

2.6 skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa § 27 zákona o verejnom obstarávaní spoločne.

Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona:

— požiadavka predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o…

… schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je v súlade s § 27 ods. (1) písm. a) zákona. Požiadavka sleduje cieľ nájsť schopného zhotoviteľa, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne,

… poskytnutí úveru v požadovanej výške je v súlade s § 27 ods. (1) písm. a) zákona. Vyžaduje sa za účelom zabezpečenia finančných tokov pre uskutočnenie stavebných prác. Výška požadovaného úveru je stanovená tak aby zhotoviteľ mohol zabezpečiť finančné toky na uskutočnenie prác vzhľadom na 90 dňovú splatnosť faktúr,

— požiadavka predložiť prehľad o celkovom obrate v požadovanej výške je v súlade s § 27 ods. (1) písm. d) zákona. Je založená na predpoklade schopnosti zhotoviteľa s primeraným finančným pozadím schopným zabezpečiť potrebné finančné toky pre realizáciu zákazky. Výška požadovaného obratu bola stanovená ako cca. 2-násobok ročnej fakturácie.

Minimálna úroveň (úrovne) štandardov: Sú uvedené vyššie.
Technické a odborné schopnosti:

Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť na uskutočnenie stavebných prác:

3.1 § 28 ods. 1 písm. a) Zoznam stavebných prác obdobného rozsahu a charakteru ako predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov (roky 2007 až 2011) doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác podľa obchodných podmienok. Požadujú sa:

— 2 zákazky výstavby alebo rekonštrukcie…

… komunálnych splaškových alebo jednotných stokových sietí so zmluvnou cenou stavebných prác každej zákazky min. 10 000 000 EUR bez DPH,

… komunálnej ČOV s projektovanou kapacitou min. 8 000 EO a so zmluvnou cenou stavebných prác každej zákazky min. 2 000 000 EUR bez DPH.

Uchádzač môže predložiť referencie obsahujúce stokové siete aj ČOV alebo dve samostatné referencie pre stokové siete a dve samostatné pre ČOV s dodržaním požadovaných rozpočtových nákladov a min. kapacity ČOV.

Zoznam stavebných prác bude uvedený na Formulári 4.5a súťažných podkladov. Potvrdenia o uspokojivom vykonaní stavebných prác budú zdokladované využitím Formulára 4.5b súťažných podkladov alebo iným dostupným dokladom obsahujúcim požadované údaje.

V prípade, že odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ. Ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení;

3.2 § 28 ods. 1 písm. g) Uchádzač preukáže, že osoba zodpovedná za riadenie projektových prác („projektant“) má potrebné vzdelanie a odbornú prax na vykonanie projektových prác, ktoré sú predmetom tejto verejnej súťaže. Uchádzač je povinný preukázať, že „projektant“ má potrebnú odbornú prax v projektovaní realizačných dokumentácií stavieb (DRS) obdobného rozsahu a charakteru ako predmet zákazky za posledných 10 rokov s uvedením cien, lehôt dodania, odberateľov a rozpočtového nákladu projektovaných stavieb - výstavba alebo rekonštrukcia komunálnych stokových sietí a komunálnych ČOV - za nasledovných podmienok:

— 2 zákazky na zhotovenie realizačných dokumentácií stavieb (DRS), ktoré sa týkali výstavby alebo rekonštrukcie komunálnych…

… stokových sietí s rozpočtovým nákladom každej stavby min. 10 000 000 EUR bez DPH,

… ČOV s projektovanou kapacitou každej ČOV min. 8 000 EO a s rozpočtovým nákladom každej ČOV min. 2 000 000 EUR bez DPH.

Zoznam projektových prác DRS bude uvedený na Formulári 4.5a súťažných podkladov. Potvrdenia o uspokojivom vykonaní projektových prác budú zdokladované využitím Formulára 4.5c súťažných podkladov alebo iným dostupným dokladom obsahujúcim požadované údaje.

Účasť „projektanta“ na uvedených projektoch DRS musí byť v pozícii hlavného inžiniera projektu (HIP). Uchádzač pre navrhovaného „projektanta“ predloží zároveň doklad o vzdelaní. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady vydané podľa právnych noriem platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača;

3.3 uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť uchádzač preukazuje v súlade s § 28 ods. 2 zákona;

3.4 skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa § 28 zákona o verejnom obstarávaní spoločne.

Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona:

— požiadavka predložiť zoznam stavebných prác uskutočnených za posledných 5 rokov je v súlade s § 28 ods. 1 písm. a) zákona. Predmetom zákazky je zhotovenie kanalizácií a ČOV podľa zmluvných podmienok FIDIC a verejný obstarávateľ hľadá zhotoviteľa schopného postaviť predmetné dielo v lehote výstavby a v súlade so všetkými zmluvnými povinnosťami, ktoré sú uvedené v zmluve o dielo, na posúdenie čoho slúžia požadované referencie. Stanovená výška referencií je primeraná hodnote zákazky a nastavená tak, aby sa jej mohol zúčastniť čo najširší počet uchádzačov,

— požiadavka predložiť zoznam projektových prác (DRS) vyplýva zo skutočnosti, že zhotoviteľ bude zodpovedný aj za vypracovanie realizačnej dokumentácie stavby v plnom rozsahu. Preto verejný obstarávateľ musí mať istotu, že projektant zhotoviteľa bude mať dostatočné skúsenosti s projektovými prácami obdobného charakteru a rozsahu ako predmet zákazky.

Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky:

Požaduje sa zábezpeka ponúk vo výške 290 000,00 EUR. Spôsob zloženia a ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú: Lehota splatnosti faktúr bude 90 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať:

V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina pred podpisom zmluvy o dielo uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

Iné osobitné podmienky:

1. Práce budú realizované v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha.

2. Poistenie Diela v zmysle zmluvných podmienok FIDIC, čl. 18 bude objednávateľ vyžadovať od úspešného uchádzača.

3. Zhotoviteľ poskytne neobmedzený prístup a spoluprácu so zástupcami Európskej komisie, Európskeho súdu audítorov, Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, Ministerstvu financií SR, Ministerstvu životného prostredia SR a ďalším oprávneným orgánom, aby im umožnil inšpekciu a audit ľubovolného aspektu zmluvy a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť.

Postup
Lehota viazanosti ponuky: 2013-05-31 📅
Dátum otvárania ponúk: 2012-05-31 📅
Miesto otvárania:

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok, SLOVENSKO.

Miesto: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok, SLOVENSKO.
Jazyky
Jazyk: slovenčina 🗣️

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Iný typ verejného obstarávateľa: Other
Kontakt
Kontaktné miesto: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Mgr. Alena Šubjaková

Odkaz
Dátumy
Dátum zverejnenia: 2012-02-02 📅
Identifikátory
Referenčné číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ: RKK práce
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2012/S 22-035376
Ďalšie informácie

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva nadobúda účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v deň doručenia listu Objednávateľa adresovaného Zhotoviteľovi, obsahujúceho oznámenie o kladnom výsledku administratívnej kontroly postupu verejného obstarávania Poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov Objednávateľovi po dni jej zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa (ďalej len „oznámenie“). V prípade doručenia oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi s informáciou, že nie je možné uznať výdavky vyplývajúce z tohto postupu verejného obstarávania za oprávnené alebo s informáciou, že Zmluva medzi Poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov a Objednávateľom nebola uzatvorená alebo finančné prostriedky Objednávateľovi neboli pridelené v požadovanej výške, práva a povinnosti z tejto Zmluvy zaniknú. V tomto prípade si Objednávateľ vyhradzuje právo od Zmluvy odstúpiť.

Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že až do obdržania oznámenia Objednávateľa nebude vykonávať žiadne úkony spojené s realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy, ako aj nebude obstarávať žiadne veci a materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie Diela; v opačnom prípade Objednávateľ nezodpovedá Zhotoviteľovi za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s touto činnosťou, a nie je povinný nahradiť Zhotoviteľovi akékoľvek náklady ani prípadné škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s touto Zmluvou.

3. Trvanie zmluvy 1 095 dní sa delí na 730 dní Lehoty výstavby a 365 dní Lehoty na oznámenie vád.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Zdroj: OJS 2012/S 038-061180 (2012-02-21)

Dodatočné informácie (2012-12-18)
Objekt
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Dodatočné informácie

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2012-12-18 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2013-02-22 📅
Dátum zverejnenia: 2012-12-21 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2012/S 246-403306
Odkazuje na oznámenie: 2012/S 38-061180
Číslo Ú. v. S: 246
Zdroj: OJS 2012/S 246-403306 (2012-12-18)

Dodatočné informácie (2013-02-09)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2013-02-09 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2013-03-11 📅
Dátum zverejnenia: 2013-02-13 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2013/S 031-047651
Číslo Ú. v. S: 31
Zdroj: OJS 2013/S 031-047651 (2013-02-09)

Oznámenia o zadaní zákazky (2013-07-29)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Inštalácia a pokládka kanalizačných potrubí
Celková hodnota obstarávania: 9 386 868,31 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Inštalácia a pokládka kanalizačných potrubí 📦

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2013-07-29 📅
Dátum zverejnenia: 2013-08-01 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2013/S 148-256745
Číslo Ú. v. S: 148
Ďalšie informácie

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva nadobúda účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v deň doručenia listu Objednávateľa adresovaného Zhotoviteľovi, obsahujúceho oznámenie o kladnom výsledku administratívnej kontroly postupu verejného obstarávania Poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov Objednávateľovi po dni jej zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa (ďalej len oznámenie). V prípade doručenia oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi s informáciou, že nie je možné uznať výdavky vyplývajúce z tohto postupu verejného obstarávania za oprávnené alebo s informáciou, že Zmluva medzi Poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov a Objednávateľom nebola uzatvorená alebo finančné prostriedky Objednávateľovi neboli pridelené v požadovanej výške, práva a povinnosti z tejto Zmluvy zaniknú. V tomto prípade si Objednávateľ vyhradzuje právo od Zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že až do obdržania oznámenia Objednávateľa nebude vykonávať žiadne úkony spojené s realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy, ako aj nebude obstarávať žiadne veci a materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie Diela; v opačnom prípade Objednávateľ nezodpovedá Zhotoviteľovi za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s touto činnosťou, a nie je povinný nahradiť Zhotoviteľovi akékoľvek náklady ani prípadné škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s touto Zmluvou.

Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: SKK - práce

Zadanie zákazky
Dátum uzavretia zmluvy: 2013-07-25 📅
Názov: Chemkostav, a.s.
Poštová adresa: K. Kuzmanyho 1259/22
Poštové mesto: Michalovce
Poštové smerovacie číslo: 071 01
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 14

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 36672271
36 191 892
31797903

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Poštové mesto: Bratislava 24
Zdroj: OJS 2013/S 148-256745 (2013-07-29)

Dodatočné informácie (2013-08-05)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2013-08-05 📅
Dátum zverejnenia: 2013-08-08 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2013/S 153-265767
Odkazuje na oznámenie: 2013/S 148-256745
Číslo Ú. v. S: 153
Zdroj: OJS 2013/S 153-265767 (2013-08-05)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Stavebné práce (>20 nové verejné obstarávania)

Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb (>20)

Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení, na diaľnicach, cestách, letiskách a železniciach; práce na stavbe plôch (19)

Doplnkové práce na stavbe potrubných vedení a káblov (6)

Stavebné práce na stavbe kanalizácie (5)