Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy

Slovenská správa ciest

Rekonštrukcia mostných objektov, ktorá zahŕňa rekonštrukciu časti mostného objektu alebo most ako celok v zmysle projektovej dokumentácie. Rekonštrukcia sa týka hornej stavby, spodnej stavby mostného objektu, osadenia premenlivého dopravného značenia na zlepšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2012-06-04. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2012-05-03.

Kto?

• Slovenská správa ciest

Čo?

Kde?

• Slovensko › Slovensko

História obstarávania

Dátum	Dokument
2012-05-03	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2012-05-28	Dodatočné informácie

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2012-05-03)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Stavebné práce na cestných mostoch
Množstvo alebo rozsah:

15 mostných objektov v rozdelení podľa regiónov: Košický kraj - 7 ks; Žilinský kraj - 6 ks; Bratislavský kraj - 2 ks.8 917 814,47

Celková hodnota obstarávania: 1 882 832,56 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Práce
Predpis: Európska únia s účasťou krajín GPA
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Stavebné práce na cestných mostoch 📦

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre jednu alebo viac častí
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Iné
Názov obstarávateľa: Slovenská správa ciest
Poštová adresa: Miletičova 19
Poštové smerovacie číslo: 826 19
Poštové mesto: Bratislava - Ružinov
Kontakt
E-mail: vladimir.kasaj@ssc.sk 📧
Telefón: +421 415074624 📞
Fax: +421 415074626 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2012-05-03 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2012-06-04 📅
Dátum zverejnenia: 2012-05-08 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2012/S 88-144359
Odkazuje na oznámenie: 2011/S 89-144921
Číslo Ú. v. S: 88
Ďalšie informácie

Záujemca si prevezme súťažné podklady na základe písomnej žiadosti buď osobne v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 13:00 na adrese verejného obstarávateľa Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, Slovenská republika alebo mu budú zaslané doporučenou poštovou zásielkou. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr do: 28.5.2012 do 12:00 hod. Vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie verejný obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada v lehote určenej verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa § 46 ods. 2 zákona a v prípade nepridelenia nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej Únie a zo štátneho rozpočtu.

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Číslo časti: 1
Názov časti: Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - mosty v správe SSC, IVSC Žilina.
Krátky popis:

Predmetom zákazky je modernizácia a rekonštrukcia mostných objektov na cestách I. triedy - mosty v správe SSC, IVSC Žilina: I/50 - 082 Veľké Bierovce, I/64 - 067 Prievidza, I/61 - 061 Opatová, I/18 - 373 Važec, I/59 -98 Trstená, I/59 - 75 Dolný Kubín.

Množstvo alebo rozsah: Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, je uvedené v Zväzku 3, v Zväzku 4 a v Zväzku 5.
Trvanie: 16 mesiacov
Doplňujúce informácie o častiach: Poradové číslo časti: 2.
Číslo časti: 2
Názov časti: Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - mosty v správe SSC, IVSC Košice
Krátky popis:

Predmetom zákazky je modernizácia a rekonštrukcia mostných objektov na cestách I. triedy - mosty v správe SSC, IVSC Košice: I/77 - 069 N. Mirošov, I/77 - 011 Podolínec, I/68 - 018 Plaveč, I/18 -380 T. Štrba - Sosna, I/73 - 017 Rakovčík, I/77 - 058 Smilno, I/18 - 378 T. Štrba.

Doplňujúce informácie o častiach: Poradové číslo časti: 3.
Číslo časti: 3
Názov časti: Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - mosty v správe SSC, IVSC Bratislava
Krátky popis:

Predmetom zákazky je modernizácia a rekonštrukcia mostných objektov na cestách I. triedy - mosty v správe SSC, IVSC Bratislava: I/51 Levice, I/75 Nové Zámky.

Množstvo alebo rozsah:

15 mostných objektov v rozdelení podľa regiónov: Košický kraj - 7 ks; Žilinský kraj - 6 ks; Bratislavský kraj - 2 ks.

Referenčné číslo: 463/2012 - II. časť
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: Operačný program Doprava na roky 2007-2013, Prioritná os 5 (ERDF).
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

Vybraté mosty na cestách I. triedy na území SR. Bližšie rozdelenie predmetu zákazky je uvedené v častiach 1-4.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

13.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením nasledovných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:

13.1.1 výpisu/-ov z registra trestov, nie staršieho ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky, že nebol uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, a že nebol uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;

13.1.2 potvrdenie príslušného súdu nie staršieho ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky, že nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;

13.1.3 potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne/zdravotných poisťovní, v ktorých je uchádzač vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia, nie staršieho ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky, že uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

13.1.4 potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršieho ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky, že uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

13.1.5 doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce.

13.2 Podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie môže nahradiť doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní úradne osvedčenou kópiou platného potvrdenia o jeho zapísaní v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní.

13.3 Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť podľa § 26 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Podľa § 26 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.

13.4 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

13.5 Za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania za ktoré bola právoplatne uložená pokuta a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa § 26 ods. 1 písm. g) plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným. Porušenie záväzku, ak ide o bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností alebo bezpečnosť dodávok, možno preukázať aj iným prostriedkom.

13.6 Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie:

a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,

b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,

c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo

d) iný právoplatný rozsudok súdu.

13.7 Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. g) spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu.

Odôvodnenie primeranosti: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanoveniami § 26 zákona.

Ekonomická a finančná situácia:

14.1 Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje finančné a ekonomické postavenie podľa § 27 ods. 1 zákona:

14.1.1 vyjadrenia banky (bánk), v ktorej má uchádzač vedený účet o solventnosti a schopnosti plniť finančné záväzky za predchádzajúce tri roky predložené v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčená fotokópia týchto dokumentov - nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk. V prípade, že uchádzač má účty vedené vo viacerých bankových inštitúciách, verejný obstarávateľ požaduje predloženie bankovej informácie od každej z nich, a to vo vyššie uvedenom rozsahu. Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie v originálnom vyhotovení podpísané štatutárnym orgánom uchádzača o tom, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty. Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky a spôsob úhrad faktúr je potrebné, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť bezproblémovo plniť predmet zákazky;

14.1.2 § 27 ods. 1 písm. d) prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača o obrate z realizácie stavebnej činnosti (nie obchodnej činnosti), za 3 posledné hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Obrat zo stavebnej výroby musí byť vyšší ako 500 000,00 EUR bez DPH (slovom päťsto tisíc EUR bez DPH) za každý z požadovaných rokov osobitne. Odôvodnenie primeranosti: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, spôsob úhrad faktúr a stanovenú lehotu splatnosti faktúry je potrebné, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť bezproblémovo plniť predmet zákazky.

14.2 V prípade, ak záujemca alebo uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.

14.3 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

14.4 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.

14.5 V prípade, že finančné podklady uchádzača boli realizované v inej mene ako euro, údaje v uvedených potvrdeniach je potrebné prepočítať v kurze na euro vyhlásenom ECB Európska centrálna banka) 28 dní pred dňom určeným na predkladanie ponúk.

Technické a odborné schopnosti:

15.1 Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné doklady a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 28 zákona:

15.1.1 § 28 ods. 1 písm. b) - zoznam stavebných prác obdobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky (mostné objekty na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. triedy) uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác. Pod prácami obdobného charakteru sa rozumie: práce na nosnej konštrukcii alebo na spodnej stavbe mosta pri výstavbe, modernizácii alebo rekonštrukcii mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách alebo cestách I. triedy. Zoznamom musí uchádzač preukázať, že uskutočnil minimálne 3 zákazky obdobného charakteru za posledných päť rokov v minimálnej hodnote jednej zákazky 500 000,00 (slovom päťsto tisíc) EUR bez DPH. V zozname stavebných prác musí byť uvedené: identifikáciu odberateľa a kontakt na odberateľa, názov zákazky, stručný popis predmetu zmluvy (uchádzač uvedie aké práce boli vykonané), celková cena zákazky v EUR bez DPH, lehotu uskutočnenia predmetu zmluvy (doba výstavby), potvrdenie plnenia zákazky odberateľom: ak bol objednávateľom:

1. verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,

2. iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, dôkaz o plnení potvrdí uchádzač vyhlásením o ich dodaní.

Uchádzač predloží zoznam stavebných prác na Formulári č. 5 uvedeného v časti 1.2 Zväzku 1. Odôvodnenie primeranosti: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky projektu, pre ktorý bude uchádzač realizovať stavebné práce, je potrebné, aby mal uchádzač v predmetnej oblasti dostatočné skúsenosti s realizáciou stavebných prác;

15.1.2 § 28 ods. 1 písm. g) - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich pracovníkov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Uchádzač v rámci splnenia podmienok účasti preukáže, že kľúčoví pracovníci č. 1. a 2 majú potrebné vzdelanie, odbornú kvalifikáciu a odbornú prax na uskutočnenie stavebných prác, ktoré sú predmetom zadávania zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje týchto kľúčových odborníkov. Verejný obstarávateľ požaduje týchto kľúčových pracovníkov:

— kľúčový pracovník č. 1 - vedúci stavby,

— kľúčový pracovník č. 2 - zástupca vedúceho stavby.

Minimálne požiadavky verejného obstarávateľa:

Kľúčoví pracovníci 1 a 2 musia mať minimálne 10 rokov zodpovedajúcej odbornej praxe, minimálne 5 rokov vykonávali rovnakú alebo podobnú funkciu účasť na aspoň 2 projektoch vo funkcii vedúceho stavby/zástupcu vedúceho stavby preukázateľnú kvalifikáciu, týkajúcu sa prác rovnakého alebo podobného charakteru ako pri tomto predmete zákazky. Tieto informácie uchádzač predloží na Formulári č. 6, ktoré je uvedené v časti 1.2 Zväzku 1 súťažných podkladov.

Odôvodnenie primeranosti: Dielo bude zhotovované v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - Zmluvné podmienky na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom, z toho dôvodu sa od uchádzača vyžaduje preukázanie, že má odborné kapacity na uskutočnenie stavebných prác, a teda že majú potrebnú odbornú prax. Stanovené minimálne požiadavky na kvalifikáciu a odbornú prax sú zamerané na získanie kvalifikovaných a odborne zdatných osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác;

15.1.3 § 28 písm. j) - údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie požadovaných stavebných prác (Formulár č. 7 Strojné, technické a výrobné zariadenie) Uchádzač predloží zoznam strojných, technických a výrobných zariadení, v ktorom uvedie popis (typ) stroja (zariadenia), technické parametre, vek, vlastníctvo (vlastné, prenajaté), umiestnenie. V čestnom vyhlásení uvedie, či strojné, technické a výrobné zariadenie vlastní, prenajíma alebo ho bude používať podzhotoviteľ.

15.2 V prípade, ak záujemca alebo uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.

15.3 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a/alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

15.4 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

15.5 Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené sumou v Slovenských korunách alebo cudzej mene (inej ako EUR), záujemca predloží v slovenských korunách /pôvodnej mene a v mene euro. Prepočet Slovenskej koruny alebo inej meny na euro záujemca prepočíta konverzným kurzom (1 EUR = 30,1260 SKK) prípadne kurzom ECB 28 dní pred lehotou na predkladanie ponúk.

Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky:

Zábezpeka na ponuku sa nevyžaduje. Od úspešného uchádzača t.j. Zhotoviteľa sa vyžaduje - zábezpeka na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov) vo výške 5 % z akceptovanej zmluvnej hodnoty s DPH a predložiť dôkaz o poistení a príslušné poistné zmluvy v súlade s podmienkami FIDIC a súťažnými podkladmi.

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú:

Predmet zákazky bude spolufinancovaný z rozpočtu Európskej Únie Operačný program Doprava na roky 2007-2013, Prioritná os 5 (ERDF) a zo štátneho rozpočtu.

Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať:

V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom zmluvy o dielo uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

Postup
Lehota viazanosti ponuky: 2012-11-30 📅
Dátum otvárania ponúk: 2012-06-05 📅
Miesto otvárania:

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, SLOVENSKO, zasadačka na 1. poschodí.

Miesto: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, SLOVENSKO, zasadačka na 1. poschodí.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

31.2 Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou písomne splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.

31.3 Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukážu na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, splnomocnením na zastupovanie a kópiou dokladu o oprávnení podnikať.

Jazyky
Jazyk: čeština 🗣️
slovenčina 🗣️

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 00003328
Iný typ verejného obstarávateľa: Other
Kontakt
Kontaktné miesto: Slovenská správa ciest, Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
Mgr. Ivan Brečka, riaditeľ, Ing. Vladimír Kasaj
Internetová adresa: http:/www.ssc.sk 🌏
Adresa profilu kupujúceho: http://www.ssc.sk 🌏
E-mail: iveta.fedorova@ssc.sk 📧

Odkaz
Dátumy
Dátum zverejnenia: 2011-05-07 📅
Identifikátory
Referenčné číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ: 463/2012 - II. časť
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2011/S 89-144291

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.BOX 58
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Názov: Slovenská správa ciest
Internetová adresa: http://www.ssc.sk 🌏
Fax: +421 255567756 📠
Orgán zodpovedný za postupy sprostredkovania
Poštová adresa: Miletičova 19
Poštové mesto: Bratislava - Ružinov
Poštové smerovacie číslo: 826 19
Telefón: +421 250255270 📞
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Zdroj: OJS 2012/S 088-144359 (2012-05-03)

Dodatočné informácie (2012-05-28)
Objekt
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Dodatočné informácie

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2012-05-28 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2012-06-15 📅
Dátum zverejnenia: 2012-06-01 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2012/S 103-171252
Odkazuje na oznámenie: 2012/S 88-144359
Číslo Ú. v. S: 103
Zdroj: OJS 2012/S 103-171252 (2012-05-28)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Stavebné práce (>20 nové verejné obstarávania)

Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb (>20)

Inžinierske práce a stavebné práce (1)

Stavebné práce na mostoch a tuneloch, šachtách a podzemných dráhach (1)

Stavebné práce na úprave mostov (1)

Stavebné práce na mostoch (1)