I/72 Zbojská, sedlo - Tisovec, Čertova dolina (stavebné práce)

Slovenská správa ciest

Súčasný stav cesty I/72 v riešenom úseku je v nevyhovujúcom smerovom a najmä v šírkovom usporiadaní, ktoré je hlavnou prekážkou plynulosti a bezpečnosti cestnej dopravy. Tento nedostatok následne vyvoláva aj problémy v plynulosti a prejazdnosti aj ostatných druhov cestnej dopravy.
Cesta I/72 je v tomto území jediným možným prepojením medzi severnou a juhovýchodnou časťou Banskobystrického samosprávneho kraja a jej kvalita má priamy dopad na hospodárske a turistické aktivity v celom záujmovom území. Navrhovaná rekonštrukcia cesty I/72 bude mať výrazný vplyv na rozvoj regiónu.
Účelom je rekonštrukcia existujúcej cesty na kapacitnú komunikáciu, ktorá bude spĺňať požiadavky prognózovaných intenzít dopravy a parametre cesty I. triedy.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2013-01-31. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2012-12-17.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

Kto?

• Slovenská správa ciest

Čo?

Kde?

• Stredné Slovensko › Banskobystrický kraj

História obstarávania

Dátum	Dokument
2012-12-17	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2013-01-04	Dodatočné informácie
2013-01-28	Dodatočné informácie
2013-05-20	Oznámenia o zadaní zákazky
2013-05-21	Oznámenia o zadaní zákazky

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2012-12-17)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Stavebné práce na výstavbe ciest
Množstvo alebo rozsah: Podľa projektovej dokumentácie a súpisu prác.25 802 000
Celková hodnota obstarávania: 25 802 000 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Práce
Predpis: Európska únia s účasťou krajín GPA
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Stavebné práce na výstavbe ciest 📦

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Iné
Názov obstarávateľa: Slovenská správa ciest
Poštová adresa: Miletičova 19
Poštové smerovacie číslo: 826 19
Poštové mesto: Bratislava
Kontakt
Internetová adresa: http://www.ssc.sk 🌏
E-mail: andrea.riecanova@ssc.sk 📧
Telefón: +421 484343241 📞
Fax: +421 484143424 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2012-12-17 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2013-01-31 📅
Dátum zverejnenia: 2012-12-20 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2012/S 245-402728
Odkazuje na oznámenie: 2012/S 87-142622
Číslo Ú. v. S: 245
Ďalšie informácie

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov musí byť v písomnej podobe, v slovenskom jazyku, podpísaná oprávneným zástupcom záujemcu. V prípade zaslania žiadosti elektronicky alebo faxom, originál podpísanej žiadosti musí byť doručený na adresu verejného obstarávateľa: Slovenská správa ciest IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32 Banská Bystrica osobne alebo poštou najneskôr v termíne uvedenom v bode IV.3.3 tohto oznámenia. Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobne v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do 13.00 hod. miestneho času na vyššie uvedenej adrese verejného obstarávateľa alebo budú zaslané poštou. Spôsob prevzatia SP uvedie záujemca vo svojej žiadosti. V žiadosti uvedie aj kontaktnú osobu a e-mailovú adresu pre prípadnú potrebu ďalšieho kontaktu so záujemcom. Žiadosť o vysvetlenie musí záujemca/ uchádzač doručiť kontaktnej osobe na kontaktné miesto písomne najneskôr do 21.1.2013 do 13.00 hod. Komunikáciu na tieto účely verejný obstarávateľ určuje v slovenskom jazyku. Verejný obstarávateľ oznámi vysvetlenia všetkým známym záujemcom/uchádzačom bezodkladne, najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o ne požiadali v lehote určenej vyššie. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny uvádzané v ponukách presiahnu stanovený limit finančných prostriedkov pridelených na predmet zákazky, ponuky budú neregulárne alebo inak neprijateľné alebo ani jedna z predložených ponúk nebude vyhovovať požiadavkám určeným verejným obstarávateľom na predmet zákazky. Ak ponuku predkladá skupina/ združenie, vyžaduje sa na obálke, ktorou sa predkladá ponuka, vyznačenie všetkých členov skupiny/združenia.

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Cesta I/72 je v tomto území jediným možným prepojením medzi severnou a juhovýchodnou časťou Banskobystrického samosprávneho kraja a jej kvalita má priamy dopad na hospodárske a turistické aktivity v celom záujmovom území. Navrhovaná rekonštrukcia cesty I/72 bude mať výrazný vplyv na rozvoj regiónu.

Účelom je rekonštrukcia existujúcej cesty na kapacitnú komunikáciu, ktorá bude spĺňať požiadavky prognózovaných intenzít dopravy a parametre cesty I. triedy.

Množstvo alebo rozsah: Podľa projektovej dokumentácie a súpisu prác.
Trvanie: 24 mesiacov
Referenčné číslo: VO-740/2012.
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ:

Spolufinancovanie v rámci štrukturálneho fondu ERDF, operačný program Doprava, Prioritná os 5 - Cestná infraštruktúra.

Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

Banskobystrický kraj, okres Brezno, Rimavská Sobota, k. ú. Tisovec, Pohronská Polhora, rekonštrukcia, cesta I/72 v km 42,316 – 46,681 (tri úseky) podľa pasportu.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona, požadovaných v bodoch 1.1 až 1.6:

1.1 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny;

1.2 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;

1.3 nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,;

1.4 nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

1.5 nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

1.6 je oprávnený poskytovať službu;

1.7 nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok uvedených v bodoch 1.1 až 1.6 predložením nasledovných originálnych dokladov alebo ich osvedčených kópií:

1.8 podľa bodu 1.1 a 1.2: výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu predkladania ponuky;

1.9 podľa bodu 1.3: potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu predkladania ponuky;

1.10 podľa bodu 1.4: potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu predkladania ponuky;

1.11 podľa bodu 1.5: potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu predkladania ponuky;

1.12 podľa bodu 1.6: dokladom o oprávnení poskytovať požadovanú službu;

1.13 uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie môže nahradiť doklady uvedené v bode 1.8 až 1.12 platným potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zápise uchádzača do zoznamu podnikateľov v zmysle § 128 ods. 1 zákona;

1.14 ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.8 až 1.12 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením vyhotoveným podľa predpisov platných v krajine jeho sídla;

1.15 ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača;

1.16 za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, za ktoré bola právoplatne uložená pokuta a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa odseku 1.7 plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným;

1.17 konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie:

a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu;

b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba;

c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené; alebo

d) iný právoplatný rozsudok súdu;

1.18 podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku 1.7 spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu;

1.19 skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Odôvodnenie primeranosti: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona.

Ekonomická a finančná situácia:

2.1 Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné doklady a dokumenty, ktorými preukazuje finančné a ekonomické postavenie podľa § 27 ods. 1 zákona:

2.1.1 § 27 ods. 1 písm. a) - vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru najmenej vo výške 5 000 000 EUR (slovom: päť miliónov Eur) za účelom zabezpečenia finančných tokov pre uskutočnenie stavebných prác. Tento prísľub banky musí byť predložený ako originál alebo úradne osvedčená fotokópia a nesmie byť starší ako tri mesiace ku dňu predkladania ponuky. Odôvodnenie primeranosti: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, spôsob úhrad faktúr a stanovenú lehotu splatnosti faktúry je potrebné, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť pokryť finančné náklady spojené s plnením predmetu zákazky;

2.1.2 § 27 ods. 1 písm. d) – prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača o obrate zo stavebnej výroby - z realizácie stavebnej činnosti (nie obchodnej činnosti), za tri posledné hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Obrat zo stavebnej výroby musí byť vyšší ako 25 000 000 EUR bez DPH za každý z požadovaných rokov. Odôvodnenie primeranosti: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, spôsob úhrad faktúr a stanovenú lehotu splatnosti faktúry je potrebné, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť bezproblémovo plniť predmet zákazky;

2.2 V prípade, ak záujemca alebo uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača;

2.3 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia;

2.4 Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne;

2.5 V prípade, že finančné výkazy/účtovné závierky a ostatné podklady uchádzača boli realizované v inej mene ako euro, údaje v uvedených potvrdeniach je potrebné prepočítať v kurze na euro vyhlásenom ECB (Európska centrálna banka) 28 kalendárnych dní pred posledným dňom určeným na predkladanie ponúk.

Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:

Je uvedená v texte jednotlivých podmienok účasti na preukázanie ekonomického a finančného postavenia.

Technické a odborné schopnosti:

Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné doklady a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 28 zákona:

§ 28 ods. 1 písm. b) - zoznam stavebných prác obdobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky (diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I. triedy, ktorej súčasťou boli mostné objekty) uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov, doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác.

Zoznamom musí uchádzač preukázať, že uskutočnil:

- min. dve zákazky so zmluvnou cenou vo výške min. 25 000 000 EUR bez DPH jednotlivo.

V zozname zmlúv musí byť uvedené:

- identifikácia odberateľa a kontakt na odberateľa,

- názov a stručný opis predmetu zmluvy,

- zmluvná cena zákazky v Eur bez DPH,

- lehota uskutočnenia predmetu zmluvy (doba výstavby),

- potvrdenie plnenia zákazky odberateľom:

ak bol/a odberateľom:

1. verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ;

2. iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, dôkaz o plnení potvrdí uchádzač vyhlásením o ich dodaní.

Uchádzač predloží zoznam stavebných prác na Formulári č. 5, ktorý sa nachádza v časti 1.2 Zväzku 1.

Odôvodnenie primeranosti: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky projektu pre ktorý bude uchádzač uskutočňovať stavebné práce je potrebné, aby mal uchádzač v predmetnej oblasti dostatočné skúsenosti s uskutočňovaním stavebných prác. Zoznam úspešne realizovaných zmlúv má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to s prihliadnutím na finančný objem požadovaného predmetu zákazky.

3.1.1 § 28 ODS. 1 PÍSM. C) - Údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality. Na splnenie tejto podmienky uchádzač predloží iba vyplnený Formulár č. 6, uvedený v časti 1.2 zväzku 1 súťažných podkladov. Odôvodnenie primeranosti: Údaje o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality majú preukázať schopnosť uchádzača uskutočňovať jednotlivé stavebné činnosti, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou predmetu zákazky a zabezpečiť ich kvalitu na požadovanej profesionálnej úrovni.

3.1.2 § 28 ods. 1 písm. g) - Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác.

Uchádzač v rámci splnenia podmienok účasti preukáže, že kľúčoví pracovníci č. 1. a 2 majú potrebné vzdelanie, odbornú kvalifikáciu a odbornú prax na uskutočnenie stavebných prác, ktoré sú predmetom zadávania zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje týchto kľúčových pracovníkov:

Kľúčový pracovník č. 1 - vedúci stavby,

Kľúčový pracovník č. 2 - zástupca vedúceho stavby,

Minimálne požiadavky verejného obstarávateľa:

Všetci kľúčoví pracovníci musia spĺňať nasledovné požiadavky:

- minimálne 10 rokov zodpovedajúcej odbornej praxe,

- minimálne 5 rokov vykonávali rovnakú alebo podobnú funkciu,

- účasť na 2 projektoch vo funkcii vedúceho stavby alebo zástupcu vedúceho stavby,

- preukázateľnú kvalifikáciu, týkajúcu sa prác rovnakého alebo podobného charakteru ako pri tomto predmete zákazky (stavba diaľnic, rýchlostných ciest, ciest 1. triedy),

- uchádzač predloží doklad o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti vedúceho stavby a zástupca vedúceho stavby v odbore inžinierske stavby, vydaný Slovenskou komorou stavebných inžinierov v súlade so zákonom 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, s originálom podpisu a odtlačkom pečiatky alebo úradne osvedčenou kópiou dokladu. Ak uchádzač alebo kľúčový pracovník nemá sídlo v Slovenskej republike, nahradí uvedený doklad rovnocenným dokladom podľa krajiny svojho sídla a v prípade, že krajina jeho sídla takýto doklad nevydáva, čestným vyhlásením vyhotoveným podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.

Verejný obstarávateľ požaduje týchto nekľúčových pracovníkov:

Nekľúčový pracovník č. 1 - pracovník zodpovedný za kontrolu kvality.

Nekľúčový pracovník č. 2 - pracovník zodpovedný za kontrolu dodržovania bezpečnostných predpisov na stavenisku - uchádzač pre nekľúčového pracovníka č. 2 predloží osvedčenie na výkon činnosti pracovníka zodpovedného za bezpečnosť na stavenisku – autorizovaného bezpečnostného technika (ABT), vydaný Národným inšpektorátom práce v súlade so zákonom zák. č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov a osvedčenie pre koordinátora bezpečnosti v zmysle § 6 NV č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, úradne osvedčenými kópiami dokladov. Ak uchádzač alebo nekľúčový pracovník nemá sídlo v Slovenskej republike, nahradí uvedený doklad rovnocenným dokladom podľa krajiny svojho sídla a v prípade, že krajina jeho sídla takýto doklad nevydáva, čestným vyhlásením vyhotoveným podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.

Nekľúčový pracovník č. 3 - zodpovedný geodet - uchádzač pre nekľúčového pracovníka predloží doklad o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti geodeta, vydaný Komorou geodetov a kartografov v súlade so zákonom zák. č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii, s originálom podpisu geodeta a odtlačkom pečiatky alebo úradne osvedčenou kópiou dokladu. Ak uchádzač alebo nekľúčový pracovník nemá sídlo v Slovenskej republike, nahradí uvedený doklad rovnocenným dokladom podľa krajiny svojho sídla a v prípade, že krajina jeho sídla takýto doklad nevydáva, čestným vyhlásením vyhotoveným podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.

Všetci nekľúčoví pracovníci musia spĺňať nasledovné požiadavky:

- minimálne 2 roky vykonávali rovnakú alebo podobnú funkciu,

- preukázateľnú kvalifikáciu, týkajúcu sa prác rovnakého alebo podobného charakteru ako pri tomto predmete zákazky (stavba diaľnic, rýchlostných ciest, ciest 1. triedy).

Tieto informácie uchádzač predloží na Formulári č. 7, 7.1 a 7.2, ktoré sa nachádzajú v časti 1.2 zväzku 1 súťažných podkladov.

Odôvodnenie primeranosti: v spojitosti so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 125/2006 Zb. o o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tiež s NV SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a so zákonom zák. č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii je potrebné, aby mali uchádzači požadované vzdelanie a prax. Údaje o vzdelaní a odbornej praxi majú preukázať schopnosť uchádzača uskutočňovať jednotlivé stavebné činnosti, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou predmetu zákazky a zabezpečiť ich kvalitu na požadovanej profesionálnej úrovni.

3.1.3 § 28 ods. 1 písm. j) - Údaje o strojovom a technickom vybavení. Uchádzač predloží vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uvedie údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré bude mať k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác ( terénne práce, demolačné práce, práce na vrchnej a spodnej stavbe ciest a mostov). Výrobnostrojné zariadenia pri výrobe obaľovaných asfaltových zmesí a ich umiestnenie musí spĺňať požiadavku TKP MDPT SR časť 6. ods. 10.2 Hutnené asfaltové zmesi.

Uchádzač vo vyhlásení zároveň uvedie, či toto strojné a technické vybavenie vlastní, prenajíma si ho alebo ho bude používať podzhotoviteľ.

Tieto informácie uchádzač predloží na Formulári č. 8, ktorý sa nachádza v časti 1.2 zväzku 1 súťažných podkladov.

Odôvodnenie primeranosti: verejný obstarávateľ chce získať informácie, či uchádzač má alebo si vie zabezpečiť primerané strojné a technické vybavenie potrebné na uskutočnenie stavebných prác.

3.2 V prípade, ak záujemca alebo uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.

3.3 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a/alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

3.4 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

3.5 Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako eur, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene euro.

Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:

Je uvedená v texte jednotlivých podmienok účasti na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti.

Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky:

Zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponúk vo výške 300 000 EUR. Záruka na splnenie zmluvných povinností zhotoviteľa vo výške 5 % z akceptovanej zmluvnej ceny s DPH.

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú:

Predmet zákazky bude spolufinancovaný z rozpočtu Európskej únie - Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Operačný program Doprava, Prioritná os 5 a zo štátneho rozpočtu.

Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať:

Verejný obstarávateľ požaduje od skupiny dodavateľov pred uzavretím zmluvy z dôvodu riadneho plnenia zmluvy vytvorenie takých právnych vzťahov, ktorými budú členovia skupiny zaviazaní na plnenie zmluvy spoločne a nerozdielne.

Postup
Lehota viazanosti ponuky: 2013-12-31 📅
Dátum otvárania ponúk: 2013-01-31 📅
Miesto otvárania:

Slovenská správa ciest, IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, Banská Bystrica, SLOVENSKO, zasadačka - prízemie.

Miesto: Slovenská správa ciest, IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, Banská Bystrica, SLOVENSKO, zasadačka - prízemie.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo osobou písomne splnomocnenou na jeho zastupovanie.

Jazyky
Jazyk: slovenčina 🗣️

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Iný typ verejného obstarávateľa: Other
Kontakt
Kontaktné miesto: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Andrea Riečanová

Odkaz
Dátumy
Dátum zverejnenia: 2012-05-05 📅
Identifikátory
Referenčné číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ: VO-740/2012.
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2012/S 87-142622

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Názov: Slovenská správa ciest IVSC Banská Bystrica
Fax: +421 484143424 📠
Orgán zodpovedný za postupy sprostredkovania
Poštová adresa: Skuteckého 32
Poštové mesto: Banská Bystrica
Poštové smerovacie číslo: 974 23
Telefón: +421 484343210 📞
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Zdroj: OJS 2012/S 245-402728 (2012-12-17)

Dodatočné informácie (2013-01-04)
Objekt
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Dodatočné informácie

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2013-01-04 📅
Dátum zverejnenia: 2013-01-08 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2013/S 005-004603
Odkazuje na oznámenie: 2012/S 245-402728
Číslo Ú. v. S: 5
Zdroj: OJS 2013/S 005-004603 (2013-01-04)

Dodatočné informácie (2013-01-28)
Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2013-01-28 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2013-02-11 📅
Dátum zverejnenia: 2013-01-30 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2013/S 021-031791
Číslo Ú. v. S: 21
Zdroj: OJS 2013/S 021-031791 (2013-01-28)

Oznámenia o zadaní zákazky (2013-05-20)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 16 643 793,11 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2013-05-20 📅
Dátum zverejnenia: 2013-05-23 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2013/S 098-166387
Číslo Ú. v. S: 98
Ďalšie informácie

Telekomunikačných káblov, špeciálne základové práce, statické zaťažkávacie skúšky mosta.

Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: 35/2013
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

Banskobystrický kraj, okres Brezno, Rimavská Sobota, kat. územie: Tisovec, Pohronská Polhora.

Rekonštrukcia, cesta I/72 v km 42,316 – 46,681 (tri úseky) podľa pasportu.

Zadanie zákazky
Názov: Združenie Doprastav – SMS -I/72 – Zbojská, vedúci člen združenia Doprastav a.s.
Poštová adresa: Drieňová 27
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 826 56
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 11

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre vrerejné obstarávanie
Orgán zodpovedný za postupy sprostredkovania
Poštové smerovacie číslo: 974 01
Zdroj: OJS 2013/S 098-166387 (2013-05-20)

Oznámenia o zadaní zákazky (2013-05-21)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 16 643 793,11 💰

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Poštové mesto: Bratislava-Ružinov
Kontakt
E-mail: hana.hasprova@ssc.sk 📧
Telefón: +421 484343241 / 484343210 📞

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2013-05-21 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2013/S 098-166416
Ďalšie informácie

prekládky telekomunikačných kábolv, špeciálne základové práce, statické zaťažovacie skúšky mosta

Objekt
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

Banskobystrický kraj, okres Brezno, Rimavská Sobota, k. ú. Tisovec, Pohronská Polhora, cesta I/72 v km 42,316 46,681 (tri úseky) podľa pasportu.

Zadanie zákazky
Dátum uzavretia zmluvy: 2013-05-15 📅
Názov: Združenie Doprastav - SMS - I/72 - Zbojská, vedúci člen združenia Doprastav a.s.

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 00003328
31 333 320
31797903
Kontakt
Kontaktné miesto: Andrea Riečanová, Ing. Hana Hasprová

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.BOX
Poštové mesto: Bratislava 24
Orgán zodpovedný za postupy sprostredkovania
Telefón: +421 0484343200 📞
Zdroj: OJS 2013/S 098-166416 (2013-05-21)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Stavebné práce (>20 nové verejné obstarávania)

Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb (>20)

Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení, na diaľnicach, cestách, letiskách a železniciach; práce na stavbe plôch (19)

Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest (11)

Stavebné práce na výstavbe diaľnic, ciest (10)

Stavebné práce na výstavbe ciest (4)