Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. tried v Trenčianskom a Žilinskom regióne | Slovenská správa ciest

Eliminácia ciest I. tried v rozdelení podľa regiónov: Trenčiansky kraj: 8 úsekov, Žilinský kraj: 14 úsekov.10 000 000,0029 000 000,00

Dátum	Dokument
2012-05-31	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2012-06-07	Dodatočné informácie
2012-07-09	Dodatočné informácie

Záujemca si prevezme súťažné podklady na základe písomnej žiadosti osobne v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 13:00 na adrese verejného obstarávateľa Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina osobne alebo mu budú zaslané doporučenou poštovou zásielkou. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr do: 25.6.20122 do 12:00 hod. Vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie verejný obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada v lehote určenej verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa § 46 ods. 2 zákona v prípade nepridelenia nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej Únie a zo štátneho rozpočtu.

Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. tried v Trenčianskom regióne rieši práce, ktoré budú realizované na 8 úsekoch a v Žilinskom regióne na štrnástich úsekoch ciest I. tried.

Časť č. 1 – Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. tried v Trenčianskom…

… regióne.Časť 1. - Práce budú realizované na 8-mich úsekoch ciest I. triedy v Trenčianskom samosprávnom kraji:Kľačno – Fačkov 10 972 m.Jerichov – Latkovce 3 071 m.Nováky-Prievidza 7 136 m.Št. hr. ČR/SR-Lysá p. Makytou 5 716 m.Prievidza-Ráztočno 9 908 m.Handlová-Nová Lehota 7 152 m.Púchov-Beluša 5 335 m.Žabokreky-Partizánske 8 761 m.Celková dĺžka riešených úsekov je 58,051 km.Predmetom projektu je riešenie dopravno-bezpečnostných opatrení na vybratých úsekoch ciest I. tried v Trenčianskom regióne z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky. Je potrebné znížiť počet a vytváranie kritických nehodových lokalít, ako aj vo všeobecnosti eliminovať predvídateľné riziká na sieti ciest I. triedy v majetku štátu a v správe Slovenskej správy ciest.Projekt sa prioritne zameriava na zavedenie pasívnych prvkov bezpečnosti, odstránenie známych alebo predvídateľných bezpečnostných rizík a obnovou prvkov zaručujúcich viditeľnosť a prehľadnosť cestnej premávky. Práce sú zamerané na obnovenie prevádzkových parametrov komunikácie a odstránenie lokálnych závad ohrozujúcich užívateľov komunikácie.

… regióne.

Časť 1. - Práce budú realizované na 8-mich úsekoch ciest I. triedy v Trenčianskom samosprávnom kraji:

Kľačno – Fačkov 10 972 m.

Jerichov – Latkovce 3 071 m.

Nováky-Prievidza 7 136 m.

Št. hr. ČR/SR-Lysá p. Makytou 5 716 m.

Prievidza-Ráztočno 9 908 m.

Handlová-Nová Lehota 7 152 m.

Púchov-Beluša 5 335 m.

Žabokreky-Partizánske 8 761 m.

Celková dĺžka riešených úsekov je 58,051 km.

Predmetom projektu je riešenie dopravno-bezpečnostných opatrení na vybratých úsekoch ciest I. tried v Trenčianskom regióne z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky. Je potrebné znížiť počet a vytváranie kritických nehodových lokalít, ako aj vo všeobecnosti eliminovať predvídateľné riziká na sieti ciest I. triedy v majetku štátu a v správe Slovenskej správy ciest.

Projekt sa prioritne zameriava na zavedenie pasívnych prvkov bezpečnosti, odstránenie známych alebo predvídateľných bezpečnostných rizík a obnovou prvkov zaručujúcich viditeľnosť a prehľadnosť cestnej premávky. Práce sú zamerané na obnovenie prevádzkových parametrov komunikácie a odstránenie lokálnych závad ohrozujúcich užívateľov komunikácie.

Časť č. 2 – Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. tried v Žilinskom regióne, Práce budú realizované na 14-tich úsekoch ciest I. triedy v Žilinskom samosprávnom…

… kraji:Orav. Polhora - št.hr. SR/PR 4 235 m.HP Šturec 11 500 m.Korytnica 7 630 m.Nižná Boca-Kráľ. Lehota 9 900 m.Dolná Štubňa-Turč. Teplice 4 380 m.Svrčinovec 760 m.Makov-Čiakov 8 410 m.Príbovce-Martin 4 600 m.Lokca-Oravská Jasenica 4 500 m.Hruštín-Vasiľov 3 215 m.Bešeňová-Lubela 7 300 m.Párnica-Istebné 4 035 m.Veličná - Dolný Kubín 3 640 m.Martin-prieťah 6 136 m.Celková dĺžka riešených úsekov je 80,241 km.Technická správa k projektu “Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. tried v Žilinskom regióne“.Predmetom projektu je riešenie dopravno-bezpečnostných opatrení na vybratých úsekoch ciest I. tried v Žilinskom regióne z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky. Je potrebné znížiť počet a vytváranie kritických nehodových lokalít, ako aj vo všeobecnosti eliminovať predvídateľné riziká na sieti ciest I. triedy v majetku štátu a v správe Slovenskej správy ciest.Projekt sa prioritne zameriava na zavedenie pasívnych prvkov bezpečnosti, odstránenie známych alebo predvídateľných bezpečnostných rizík a obnovou prvkov zaručujúcich viditeľnosť a prehľadnosť cestnej premávky. Práce sú zamerané na obnovenie prevádzkových parametrov komunikácie a odstránenie lokálnych závad ohrozujúcich užívateľov komunikácie.

… kraji:

Orav. Polhora - št.hr. SR/PR 4 235 m.

HP Šturec 11 500 m.

Korytnica 7 630 m.

Nižná Boca-Kráľ. Lehota 9 900 m.

Dolná Štubňa-Turč. Teplice 4 380 m.

Svrčinovec 760 m.

Makov-Čiakov 8 410 m.

Príbovce-Martin 4 600 m.

Lokca-Oravská Jasenica 4 500 m.

Hruštín-Vasiľov 3 215 m.

Bešeňová-Lubela 7 300 m.

Párnica-Istebné 4 035 m.

Veličná - Dolný Kubín 3 640 m.

Martin-prieťah 6 136 m.

Celková dĺžka riešených úsekov je 80,241 km.

Technická správa k projektu “Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. tried v Žilinskom regióne“.

Predmetom projektu je riešenie dopravno-bezpečnostných opatrení na vybratých úsekoch ciest I. tried v Žilinskom regióne z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky. Je potrebné znížiť počet a vytváranie kritických nehodových lokalít, ako aj vo všeobecnosti eliminovať predvídateľné riziká na sieti ciest I. triedy v majetku štátu a v správe Slovenskej správy ciest.

Eliminácia ciest I. tried v rozdelení podľa regiónov: Trenčiansky kraj: 8 úsekov, Žilinský kraj: 14 úsekov.

Projekt bude spolufinancovaný Európskou úniou v súlade s pravidlami pre financovanie Štrukturálneho fondu (ERDF, Prioritná os 5, Opatrenie 5.2 - Modernizácia a výstavba ciest I. triedy) a zo štátneho rozpočtu bez zálohovej platby.

Vybraté úseky na cestách I. triedy na území SR v Trenčianskom a Žilinskom regióne. Bližšie rozdelenie predmetu zákazky je uvedené v častiach 1-4.

13.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením nasledovných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:

13.1.1 výpisu/-ov z registra trestov, nie staršieho ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky, že nebol uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, a že nebol uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;

13.1.2 potvrdenie príslušného súdu nie staršieho ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky, že nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;

13.1.3 potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne/zdravotných poisťovní, v ktorých je uchádzač vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia, nie staršieho ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky, že uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

13.1.4 potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršieho ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky, že uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

13.1.5 doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce.

13.2 Podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie môže nahradiť doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní úradne osvedčenou kópiou platného potvrdenia o jeho zapísaní v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní.

13.3 Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť podľa § 26 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Podľa § 26 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.

13.4 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

13.5 Za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa § 26 ods. 1 písm. g) plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným.

13.6 Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie:

a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu;

b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba;

c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené; alebo

d) iný právoplatný rozsudok súdu.

13.7 Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. g) spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu.

Odôvodnenie primeranosti: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanoveniami § 26 zákona.

14.1 Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje finančné a ekonomické postavenie podľa § 27 ods. 1 zákona:

14.1.1 Vyjadrenia banky (bánk), v ktorej má uchádzač vedený účet o solventnosti a schopnosti plniť finančné záväzky za predchádzajúce tri roky predložené v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčená fotokópia týchto dokumentov - nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk. V prípade, že uchádzač má účty vedené vo viacerých bankových inštitúciách, verejný obstarávateľ požaduje predloženie bankovej informácie od každej z nich, a to vo vyššie uvedenom rozsahu. Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie v originálnom vyhotovení podpísané štatutárnym orgánom uchádzača o tom, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty. Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky a spôsob úhrad faktúr je potrebné, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť bezproblémovo plniť predmet zákazky.

14.1.2 § 27 ods. 1 písm. d) prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača o obrate z realizácie stavebnej činnosti (nie obchodnej činnosti), za tri posledné hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Obrat zo stavebnej výroby musí byť vyšší ako 3 000 000,00 EUR bez DPH (slovom tri milióny Eur bez DPH) za každý z požadovaných rokov osobitne. Odôvodnenie primeranosti: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, spôsob úhrad faktúr a stanovenú lehotu splatnosti faktúry je potrebné, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť bezproblémovo plniť predmet zákazky.

14.2 V prípade, ak záujemca alebo uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.

14.3 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.

14.4 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.

14.5 V prípade, že finančné podklady uchádzača boli realizované v inej mene ako euro, údaje v uvedených potvrdeniach je potrebné prepočítať v kurze na euro vyhlásenom ECB Európska centrálna banka) 28 dní pred dňom určeným na predkladanie ponúk.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):

III.2.3) Technická spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:

15.1 Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné doklady a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 28 zákona:

15.1.1 § 28 ods. 1 písm. b) - zoznam stavebných prác obdobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác. Pod prácami obdobného charakteru sa rozumie: opravy, rekonštrukcie, výstavba ciest a diaľnic. Zoznamom musí uchádzač preukázať, že uskutočnil minimálne 3 zákazky obdobného charakteru za posledných päť rokov v minimálnej hodnote jednej zákazky 400 000,00 (slovom štyristotisíc) EUR bez DPH. V zozname stavebných prác musí byť uvedené: identifikáciu odberateľa a kontakt na odberateľa, názov zákazky, stručný popis predmetu zmluvy (uchádzač uvedie aké práce boli vykonané), celková cena zákazky v EUR bez DPH, lehotu uskutočnenia predmetu zmluvy (doba výstavby), potvrdenie plnenia zákazky odberateľom: ak bol objednávateľom:

1. verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ;

2. iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, dôkaz o plnení potvrdí uchádzač vyhlásením o ich dodaní.

Uchádzač predloží zoznam stavebných prác na Formulári č. 5 uvedeného v časti 1.2 Zväzku 1. Odôvodnenie primeranosti: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky projektu, pre ktorý bude uchádzač realizovať stavebné práce, je potrebné, aby mal uchádzač v predmetnej oblasti dostatočné skúsenosti s realizáciou stavebných prác.

15.1.2 § 28 ods. 1 písm. g) - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich pracovníkov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Uchádzač v rámci splnenia podmienok účasti preukáže, že kľúčoví pracovníci č. 1. a 2 majú potrebné vzdelanie, odbornú kvalifikáciu a odbornú prax na uskutočnenie stavebných prác, ktoré sú predmetom zadávania zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje týchto kľúčových odborníkov.

Verejný obstarávateľ požaduje týchto kľúčových pracovníkov:

— kľúčový pracovník č. 1 - vedúci stavby,

— kľúčový pracovník č. 2 - zástupca vedúceho stavby.

Minimálne požiadavky verejného obstarávateľa:

Kľúčoví pracovníci 1 a 2 musia mať minimálne 10 rokov zodpovedajúcej odbornej praxe, minimálne 5 rokov vykonávali rovnakú alebo podobnú funkciu účasť na aspoň 2 projektoch vo funkcii vedúceho stavby/zástupcu vedúceho stavby preukázateľnú kvalifikáciu, týkajúcu sa prác rovnakého alebo podobného charakteru ako pri tomto predmete zákazky. Tieto informácie uchádzač predloží na Formulári č. 6, ktoré je uvedené v časti 1.2 Zväzku 1súťažných podkladov.

Odôvodnenie primeranosti: Dielo bude zhotovované v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - Zmluvné podmienky na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom, z toho dôvodu sa od uchádzača vyžaduje preukázanie, že má odborné kapacity na uskutočnenie stavebných prác, a teda že majú potrebnú odbornú prax. Stanovené minimálne požiadavky na kvalifikáciu a odbornú prax sú zamerané na získanie kvalifikovaných a odborne zdatných osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác.

15.1.3 § 28 písm. j) - údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie požadovaných stavebných prác (Formulár č. 7 Strojné, technické a výrobné zariadenie) Uchádzač predloží zoznam strojných, technických a výrobných zariadení, v ktorom uvedie popis (typ) stroja (zariadenia), technické parametre, vek, vlastníctvo (vlastné, prenajaté), umiestnenie. V čestnom vyhlásení uvedie, či strojné, technické a výrobné zariadenie vlastní, prenajíma alebo ho bude používať podzhotoviteľ.

15.2 V prípade, ak záujemca alebo uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.

15.3 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a/alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

15.4 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

15.5 Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené sumou v Slovenských korunách alebo cudzej mene (inej ako euro), záujemca predloží v slovenských korunách/pôvodnej mene a v mene euro. Prepočet Slovenskej koruny alebo inej meny na euro záujemca prepočíta konverzným kurzom (1 EUR = 30,1260 SKK) prípadne kurzom ECB 28 dní pred lehotou na predkladanie ponúk.

15.1 Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné doklady a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 28 zákona:

15.1.1 § 28 ods. 1 písm. b) - zoznam stavebných prác obdobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác. Pod prácami obdobného charakteru sa rozumie: opravy, rekonštrukcie, výstavba ciest a diaľnic. Zoznamom musí uchádzač preukázať, že uskutočnil minimálne 3 zákazky obdobného charakteru za posledných päť rokov v minimálnej hodnote jednej zákazky 400 000,00 (slovom štyristotisíc) EUR bez DPH. V zozname stavebných prác musí byť uvedené: identifikáciu odberateľa a kontakt na odberateľa, názov zákazky, stručný popis predmetu zmluvy (uchádzač uvedie aké práce boli vykonané), celková cena zákazky v EUR bez DPH, lehotu uskutočnenia predmetu zmluvy (doba výstavby), potvrdenie plnenia zákazky odberateľom: ak bol objednávateľom:

1. verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,

2. iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, dôkaz o plnení potvrdí uchádzač vyhlásením o ich dodaní.

Uchádzač predloží zoznam stavebných prác na Formulári č. 5 uvedeného v časti 1.2 Zväzku 1. Odôvodnenie primeranosti: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky projektu, pre ktorý bude uchádzač realizovať stavebné práce, je potrebné, aby mal uchádzač v predmetnej oblasti dostatočné skúsenosti s realizáciou stavebných prác.

15.1.2 § 28 ods. 1 písm. g) - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich pracovníkov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Uchádzač v rámci splnenia podmienok účasti preukáže, že kľúčoví pracovníci č. 1. a 2 majú potrebné vzdelanie, odbornú kvalifikáciu a odbornú prax na uskutočnenie stavebných prác, ktoré sú predmetom zadávania zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje týchto kľúčových odborníkov.

Verejný obstarávateľ požaduje týchto kľúčových pracovníkov:

— kľúčový pracovník č. 1 - vedúci stavby,

— kľúčový pracovník č. 2 - zástupca vedúceho stavby.

Minimálne požiadavky verejného obstarávateľa:

Kľúčoví pracovníci 1 a 2 musia mať minimálne 10 rokov zodpovedajúcej odbornej praxe, minimálne 5 rokov vykonávali rovnakú alebo podobnú funkciu účasť na aspoň 2 projektoch vo funkcii vedúceho stavby/zástupcu vedúceho stavby preukázateľnú kvalifikáciu, týkajúcu sa prác rovnakého alebo podobného charakteru ako pri tomto predmete zákazky. Tieto informácie uchádzač predloží na Formulári č. 6, ktoré je uvedené v časti 1.2 Zväzku 1 súťažných podkladov.

Odôvodnenie primeranosti: Dielo bude zhotovované v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - Zmluvné podmienky na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom, z toho dôvodu sa od uchádzača vyžaduje preukázanie, že má odborné kapacity na uskutočnenie stavebných prác, a teda že majú potrebnú odbornú prax. Stanovené minimálne požiadavky na kvalifikáciu a odbornú prax sú zamerané na získanie kvalifikovaných a odborne zdatných osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác;

15.1.3 § 28 písm. j) - údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie požadovaných stavebných prác (Formulár č. 7 Strojné, technické a výrobné zariadenie) Uchádzač predloží zoznam strojných, technických a výrobných zariadení, v ktorom uvedie popis (typ) stroja (zariadenia), technické parametre, vek, vlastníctvo (vlastné, prenajaté), umiestnenie. V čestnom vyhlásení uvedie, či strojné, technické a výrobné zariadenie vlastní, prenajíma alebo ho bude používať podzhotoviteľ.

15.2 V prípade, ak záujemca alebo uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.

15.3 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a/alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

15.4 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

15.5 Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené sumou v Slovenských korunách alebo cudzej mene (inej ako euro), záujemca predloží v slovenských korunách /pôvodnej mene a v mene euro. Prepočet Slovenskej koruny alebo inej meny na euro záujemca prepočíta konverzným kurzom (1 EUR = 30,1260 SKK) prípadne kurzom ECB 28 dní pred lehotou na predkladanie ponúk.

Zábezpeka na ponuku sa nevyžaduje. Od úspešného uchádzača t.j. Zhotoviteľa sa vyžaduje - zábezpeka na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov) vo výške 5 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty s DPH a taktiež predložiť dôkaz o poistení a príslušné poistné zmluvy v súlade s podmienkami FIDIC a súťažnými podkladmi.

Projekt bude spolufinancovaný Európskou úniou v súlade s pravidlami pre financovanie Štrukturálneho fondu (ERDF, Prioritná os 5, Opatrenie 5.2 - Modernizácia a výstavba ciest I. triedy) a zo štátneho rozpočtu bez zálohovej platby.

V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom zmluvy o dielo uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.