Činnosť stavebného dozoru pre projekt: SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Predmet zákazky tvorí zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozoru v rámci uvedeného projektu v súlade so zmluvnými podmienkami FIDIC – červená kniha. Projekt zahŕňa vybudovanie kanalizačnej siete v meste Ružomberok (v mestských častiach Biely Potok, Černová a Hrboltová) a v obciach Liptovské Sliače, Liptovská Teplá, Ivachnová a Likavka v celkovej dĺžke 40 116 m, vrátane zhotovenia 1 698 kanalizačných prípojok. Projekt ďalej zahŕňa rozšírenie a rekonštrukciu ČOV Liptovská Teplá na kapacitu 8136 EO. Zhotoviteľ stavebných prác bude ďalej zodpovedný za zhotovenie realizačnej dokumentácie stavby. Stavebné práce budú realizované v zmysle zmluvných podmienok FIDIC „Zmluvné podmienky pre výstavbu, pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom“, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), prvé vydanie r. 1999, slovenský preklad, SACE 2008. Podrobný opis predmetu zákazky bude uvedený v súťažných podkladoch.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2012-04-26. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2012-02-08.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

• Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Kto?

• Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Čo?

Kde?

• Stredné Slovensko › Žilinský kraj

História obstarávania

Dátum	Dokument
2012-02-08	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2013-05-16	Oznámenia o zadaní zákazky
2013-05-17	Oznámenia o zadaní zákazky

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2012-02-08)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Architektonické služby a stavebný dozor
Množstvo alebo rozsah:

Službu budú poskytovať: vedúci stavebných dozorov, stavebný dozor pre kanalizáciu, stavebný dozor pre kanalizáciu a ČOV, stavebný dozor pre ČOV a nekľúčoví odborníci. Lehota výstavby je 24 mesiacov, Lehota na oznámenie vád je 12 mesiacov, lehota na prípravu záverečnej správy stavebného dozoru sú 4 mesiace, celkové trvanie zmluvy o poskytnutí služieb bude 40 mesiacov.400 000,00

Celková hodnota obstarávania: 400 000,00 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Služby
Predpis: Európska únia
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Architektonické služby a stavebný dozor 📦

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Iné
Názov obstarávateľa: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Poštová adresa: Pri Váhu 6
Poštové smerovacie číslo: 034 06
Poštové mesto: Ružomberok
Kontakt
Internetová adresa: http://www.vsr.sk 🌏
E-mail: alena.subjakova@vsr.sk 📧
Telefón: +421 444331621 📞
Fax: +421 444322472 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2012-02-08 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2012-04-26 📅
Dátum zverejnenia: 2012-02-10 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2012/S 28-045516
Odkazuje na oznámenie: 2012/S 22-035698
Číslo Ú. v. S: 28
Ďalšie informácie

1. Súťažné podklady si záujemca vyžiada písomne (v slovenskom jazyku), na adrese uvedenej v bode I.1).). Vžiadosti musí byť uvedený spôsob prevzatia súťažných podkladov - osobné prevzatie v pracovných dňoch od 8:00 do 13:00 (pričom termín doporučujeme dohodnúť telefonicky) alebo zaslanie poštou (s uvedením adresy,na ktorú majú byť súťažné podklady zaslané). 2. Opis technického vybavenia potrebného na plnenie zmluvy podľa podmienok uvedených vo Zväzku III súťažných podkladov: Čestné vyhlásenie, že do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí služieb dodávateľ bude mať k dispozícii prostriedky a technické zariadenia potrebné na plnenie zmluvy v zmysle požiadaviek článku 3.5 Zväzku III súťažných podkladov v nasledovnom minimálnom rozsahu: 4 x PC, 1xACAD 2007 alebo ekvivalent, 1x Microstation verzia 8 alebo ekvivalent, 1x kopírka formátu A4/A3, 1x ČB laserová tlačiareň formátu A4, 1x farebná tlačiareň formátu A4, 1x farebný skener formátu A4, 4x fotoaparáty, komunikačné prostriedky – 1 pevná linka vrátane faxu a možnosti pripojenia na internet + 4 mobilné telefóny, 3 automobily. 3. Zmluva nadobúda účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v deň doručenia listu Objednávateľa adresovaného Dodávateľovi, obsahujúcom oznámenie o zverejnení zmluvy. V prípade, že na základe administratívnej kontroly postupu verejného obstarávania Poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov Objednávateľovi nie je možné uznať výdavky vyplývajúce z tohto postupu verejného obstarávania za oprávnené, alebo s informáciou, že zmluva medzi Poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov a Objednávateľom nebola uzatvorená alebo finančné prostriedky Objednávateľovi neboli pridelené v požadovanej výške, práva a povinnosti z tejto Zmluvy zaniknú. V tomto prípade si Objednávateľ vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť. Dodávateľ sa zároveň zaväzuje, že až do obdržania oznámenia Objednávateľa nebude vykonávať žiadne úkony spojené s realizáciou tejto zmluvy, ako aj nebude obstarávať žiadne veci a materiály, ktoré sú potrebné na plnenie zmluvy; v opačnom prípade Objednávateľ nezodpovedá Dodávateľovi za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s touto činnosťou, a nie je povinný nahradiť Dodávateľovi akékoľvek náklady ani prípadné škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s touto Zmluvou.

Ďalšie informácie

1. Súťažné podklady si záujemca vyžiada písomne (v slovenskom jazyku), na adrese uvedenej v bode I.1).). Vžiadosti musí byť uvedený spôsob prevzatia súťažných podkladov - osobné prevzatie v pracovných dňoch od 8:00 do 13:00 (pričom termín doporučujeme dohodnúť telefonicky) alebo zaslanie poštou (s uvedením adresy,na ktorú majú byť súťažné podklady zaslané).

2. Opis technického vybavenia potrebného na plnenie zmluvy podľa podmienok uvedených vo Zväzku III súťažných podkladov: Čestné vyhlásenie, že do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí služieb dodávateľ bude mať k dispozícii prostriedky a technické zariadenia potrebné na plnenie zmluvy v zmysle požiadaviek článku 3.5 Zväzku III súťažných podkladov v nasledovnom minimálnom rozsahu: 4 x PC, 1xACAD 2007 alebo ekvivalent, 1x Microstation verzia 8 alebo ekvivalent, 1x kopírka formátu A4/A3, 1x ČB laserová tlačiareň formátu A4, 1x farebná tlačiareň formátu A4, 1x farebný skener formátu A4, 4x fotoaparáty, komunikačné prostriedky – 1 pevná linka vrátane faxu a možnosti pripojenia na internet + 4 mobilné telefóny, 3 automobily.

3. Zmluva nadobúda účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v deň doručenia listu Objednávateľa adresovaného Dodávateľovi, obsahujúcom oznámenie o zverejnení zmluvy. V prípade, že na základe administratívnej kontroly postupu verejného obstarávania Poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov Objednávateľovi nie je možné uznať výdavky vyplývajúce z tohto postupu verejného obstarávania za oprávnené, alebo s informáciou, že zmluva medzi Poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov a Objednávateľom nebola uzatvorená alebo finančné prostriedky Objednávateľovi neboli pridelené v požadovanej výške, práva a povinnosti z tejto Zmluvy zaniknú. V tomto prípade si Objednávateľ vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť.

Dodávateľ sa zároveň zaväzuje, že až do obdržania oznámenia Objednávateľa nebude vykonávať žiadne úkony spojené s realizáciou tejto zmluvy, ako aj nebude obstarávať žiadne veci a materiály, ktoré sú potrebné na plnenie zmluvy; v opačnom prípade Objednávateľ nezodpovedá Dodávateľovi za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s touto činnosťou, a nie je povinný nahradiť Dodávateľovi akékoľvek náklady ani prípadné škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s touto Zmluvou.

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Množstvo alebo rozsah:

Trvanie: 40 mesiacov
Referenčné číslo: RKK služby
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ:

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Kohézneho fondu, z prostriedkov štátneho rozpočtu SR a z prostriedkov verejného obstarávateľa. Operačný program Životné prostredie, Prioritná os: 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, Operačný cieľ: 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.

Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

Ružomberok (mestské časti Biely Potok, Černová a Hrboltová), obce Likavka, Liptovské Sliače, Liptovská Teplá a Ivachnová a ČOV Liptovská Teplá.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a to:

1.1. podľa § 26 ods. 2 písm. a) – výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk potvrdzujúcim, že uchádzač, jeho štatutárny orgán, ani člen jeho štatutárneho orgánu nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny ani za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;

1.2. podľa § 26 ods. 2 písm. b) – potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, že na uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;

1.3. podľa § 26 ods. 2 písm. c) – potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk o tom, že uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

1.4. podľa § 26 ods. 2 písm. d) – potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk o tom, že uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

1.5. podľa § 26 ods. 2 písm. e) – dokladom o oprávnení poskytovať službu;

1.6. uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov môže nahradiť doklady uvedené v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením úradne overenej kópie potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov platnom ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk;

1.7. uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predloží doklady požadované v bode 1.1. až 1.5. alebo doklady podľa bodu 1.6. Ak sa v krajine jeho sídla niektoré z požadovaných dokladov nevydávajú, nahradí ich rovnocennými dokladmi. Ak krajina nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla;

1.8. ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača;

1.9. ak uchádzačovi bolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností podľa § 26 ods. odsek 5, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať (§ 26 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní), bude z verejnej súťaže vylúčený;

1.10. ak ponuku predkladá skupina, predkladá splnenie podmienok účasti podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky podľa § 26 ods. 1 písm f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť;

1.11. všetky doklady predkladané uchádzačom podľa bodu 1.1. až 1.8. musia byť originály alebo úradne overené kópie.

Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona.

Ekonomická a finančná situácia:

Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukáže finančné a ekonomické postavenie:

2.1 prehľad o celkovom obrate min. 300 000 EUR alebo ekvivalent v inej mene za každý rok za posledné 3 hospodárske roky za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky predložením vyplneného Formulára 1.1 súťažných podkladov - Finančný výkaz. Odporúča sa aby uchádzač predložil aj kópie výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch za posledné 3 roky. Ročným obratom sa myslia celkové výnosy vykázané vo výkaze ziskov a strát. U uchádzača, ktorý vedie jednoduché účtovníctvo, sa pod ročným obratom myslí celkový príjem.

Pod pojmom posledné 3 hospodárske roky sa považujú roky 2010, 2009, 2008, ak uchádzač do dátumu vyhlásenia verejného obstarávania nepodal daňové priznanie za rok 2011. Pokiaľ uchádzač podal daňové priznanie za rok 2011 pred dátumom vyhlásenia verejného obstarávania, za posledné 3 hospodárske roky sa považujú roky 2011, 2010 a 2009;

2.2 ak záujemca/uchádzač nemá sídlo v SR a krajina v jeho sídle požadované doklady nevydáva, verejný obstarávateľ prijme aj iný doklad (ekvivalent), ktorým uchádzač preukáže splnenie požadovanej podmienky;

2.3 uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť uchádzač preukazuje v súlade s § 27 ods. 2 zákona;

2.4 skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa § 27 zákona o verejnom obstarávaní spoločne.

Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona:

— požiadavka predložiť prehľad o celkovom obrate v požadovanej výške je v súlade s § 27 ods. (1) písm. d) zákona. Je založená na predpoklade schopnosti budúceho dodávateľa s primeraným finančným pozadím schopným zabezpečiť potrebné finančné toky pre poskytnutie služby. Výška požadovaného obratu bola stanovená ako cca 2-násobok ročnej fakturácie.

Minimálna úroveň (úrovne) štandardov: Sú uvedené vyššie.
Technické a odborné schopnosti:

Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť pri obstarávaní služieb:

3.1 § 28 ods. 1 písm. a) - Zoznam poskytnutých služieb - činnosť stavebného dozoru na stavbách obdobného charakteru a rozsahu ako predmet zákazky, realizovaných v zmysle zmluvných podmienok FIDIC (červená alebo žltá kniha), za predchádzajúce 3 roky (2009, 2010, 2011) s uvedením cien, lehôt poskytovania služieb, predmetu zmlúv a odberateľov. Dokladá sa Prílohou 1.2 súťažných podkladov - Zoznam poskytnutých služieb a Prílohou 1.3 súťažných podkladov – Referenčný list uchádzača nasledovne:

— min. 2 zákazky na poskytnutie činnosti stavebného dozoru na projekte výstavby alebo rekonštrukcie…

… stokových sietí so zmluvnou cenou stavebných prác každej zákazky min. 15 000 000 EUR bez DPH,

… ČOV so zmluvnou cenou stavebných prác každej zákazky min. 3 000 000 EUR bez DPH.

V prípade, že odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ. Ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich dodaní;

3.2 § 28 ods. 1 písm. g) - Uchádzač preukáže, že disponuje riadiacimi zamestnancami (tzv. kľúčoví odborníci uchádzača), ktorí majú potrebnú odbornú prax a vzdelanie na poskytnutie služieb, ktoré sú predmetom tejto zákazky. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky predložením životopisu kľúčových odborníkov navrhovaných na poskytnutie služieb (Príloha 1.5 súťažných podkladov – Životopis kľúčového odborníka), z ktorého obsahu bude vyplývať splnenie tejto podmienky. Za kľúčových odborníkov sa na účely týchto súťažných podkladov považujú:

3.2.1 vedúci stavebných dozorov – 1 osoba;

3.2.2 stavebný dozor pre kanalizácie – 1 osoba;

3.2.3 stavebný dozor pre kanalizácie a ČOV – 1 osoba;

3.2.4 stavebný dozor pre ČOV – 1 osoba.

Požadovaná odborná prax kľúčových odborníkov:

3.2.1 vedúci stavebných dozorov.

Požaduje sa min. 5 rokov odbornej praxe v pozícii stavebného dozoru a zároveň preukázanie výkonu činnosti vedúceho stavebných dozorov na min. 1 projekte výstavby alebo rekonštrukcii stokových sietí vrátane ČOV, realizovaných v zmysle zmluvných podmienok FIDIC (červená alebo žltá kniha), s min. zmluvnou cenou stavebných prác 10 000 000 EUR bez DPH. Účasť na tomto projekte musí byť v uvedenej funkcii v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 50 % Lehoty výstavby (za Lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa vydania Oznámenia o dátume začatia prác podľa čl. 8.1 FIDIC po vydanie Preberacieho protokolu na dielo podľa čl. 10.1 FIDIC).

Pozn: Pozícia vedúceho stavebných dozorov za účelom splnenia podmienok účasti v tejto zákazke musí byť definovaná v zmluve stavebného dozoru s objednávateľom (stavebníkom/investorom). Prehlásenie uchádzača alebo iný doklad vystavený uchádzačom, ktorý sa nebude opierať o relevantný zmluvný dokument referenčnej zákazky nebude uznaný;

3.2.2 stavebný dozor pre kanalizácie.

3.2.3 stavebný dozor pre kanalizácie a ČOV.

Požaduje sa min. 5 rokov odbornej praxe v pozícii stavebného dozoru a zároveň preukázanie výkonu činnosti stavebného dozoru na min. 1 projekte výstavby alebo rekonštrukcie stokových sietí s min. zmluvnou cenou stavebných prác 5 000 000 EUR bez DPH alebo na 1 projekte výstavby alebo rekonštrukcie ČOV s min. zmluvnou cenou stavebných prác 3 000 000 EUR bez DPH;

3.2.4 stavebný dozor pre ČOV.

Požaduje sa min. 5 rokov odbornej praxe v pozícii stavebného dozoru a zároveň preukázanie výkonu činnosti stavebného dozoru na min. 1 projekte výstavby alebo rekonštrukcie ČOV s min. zmluvnou cenou stavebných prác 3 000 000 EUR bez DPH.

Pozn: Pod výrazom „Stavebný dozor“ pre všetkých kľúčových odborníkov sa myslí výkon činnosti „stavebného dozoru“ alebo „stavebno-technického dozoru“ alebo „technického dozoru investora“. Verejný obstarávateľ nebude uznávať činnosti asistenta stavebného dozoru, projektového manažéra, stavbyvedúceho alebo interného dozoru zhotoviteľa.

Uchádzač preukáže požadovanú odbornú prax kľúčových odborníkov potvrdenými referenčnými listami kľúčových odborníkov (Príloha 1.4 súťažných podkladov) z ktorých bude vyplývať splnenie uvedených podmienok;

3.3 § 28 ods. 1 písm. d) – Za účelom preukázania opatrení použitých na zabezpečenie kvality uchádzač predloží certifikát systému riadenia kvality podľa EN ISO 9001, resp. iné dôkazy preukazujúce opatrenia na zabezpečenie kvality, ktorý je rovnocenný opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu (originál alebo úradne overená kópia). Za dôkazy rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie certifikátov podľa § 29 zákona o verejnom obstarávaní nemožno považovať príručku kvality, ani žiadosť o certifikáciu, ani potvrdenie preukazujúce, že žiadateľ je v konaní o udelenie certifikátu kvality;

3.4 uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť uchádzač preukazuje v súlade s § 28 ods. 2 zákona;

3.5 skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa § 28 zákona o verejnom obstarávaní spoločne.

Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona:

— požiadavka predložiť zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky je v súlade s § 28 ods. 1 písm. a) zákona. Predmetom zákazky je poskytovanie služieb stavebného dozoru na stavbe, ktorá sa bude realizovať v súlade so zmluvnými podmienkami FIDIC a verejný obstarávateľ hľadá schopného dodávateľa poskytnúť tieto služby v súlade so všetkými zmluvnými povinnosťami, ktoré sú uvedené v zmluve a v opise predmetu zákazky a ktoré sú v súlade zo zmluvnými podmienkami FIDIC. Stanovené požiadavky súvisia s predmetom zákazky, sú primerané vzhľadom na rozsah a charakter požadovaných služieb a sú nastavené tak, aby sa verejnej súťaže mohol zúčastniť čo najširší počet uchádzačov,

— požiadavka predložiť údaje o opatreniach použitých na zabezpečenie kvality je v súlade s § 28 ods. 1 písm. d) zákona. Táto požiadavka úzko súvisí s predmetom zákazky a potreba jej zahrnutia sleduje cieľ, aby budúci dodávateľ dbal na kvalitu poskytovaných služieb, stabilitu svojich procesov, aby ich riadením zabezpečil službu v požadovanej kvalite,

— požiadavka predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxe riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby je v súlade s § 28 ods. 1 písm. g) zákona. Predmetom zákazky je činnosť stavebného dozoru na stavbe, ktorá sa bude realizovať v zmysle zmluvných podmienok FIDIC. Z uvedeného dôvodu sa od uchádzača vyžaduje, aby preukázal skúsenosti s poskytovaním takýchto služieb a taktiež sa požaduje, aby jeho riadiaci zamestnanci (tzv. kľúčoví odborníci) mali potrebnú odbornú prax na stavbách realizovaných obdobného charakteru a rozsahu ako predmet zákazky. Stanovené minimálne požiadavky na odbornú prax vedúceho stavebných dozorov na stavbách realizovaných podľa zmluvných podmienok FIDIC sú nevyhnutné pre zabezpečenie správneho vedenia zmluvnej agendy v súlade s podmienkami FIDIC. Požiadavky na ostatných stavebných dozorov vychádzajú z potreby overiť ich odbornú prax na zákazkách obdobných predmetu obstarávania.

Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky:

Požaduje sa zábezpeka ponúk vo výške 15 000,00 EUR. Spôsob zloženia a ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú:

Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať:

V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina pred podpisom zmluvy o poskytnutí služieb uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

Iné osobitné podmienky:

1. Dodávateľ bude vykonávať funkciu Stavebného dozoru v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha.

2. Dodávateľ je povinný do dátumu nadobudnutia účinnosti zmluvy predložiť Objednávateľovi overenú kópiu potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa minimálne vo výške zmluvnej ceny zmluvy o poskytovaní služieb.

3. Dodávateľ poskytne neobmedzený prístup a spoluprácu so zástupcami Európskej komisie, Európskeho súdu audítorov, Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, Ministerstvu financií SR, Ministerstvu životného prostredia

SR a ďalším oprávneným orgánom, aby im umožnil inšpekciu a audit ľubovolného aspektu zmluvy a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť.

Mená a odborné kvalifikácie zamestnancov ✅

Postup
Lehota viazanosti ponuky: 2013-04-30 📅
Dátum otvárania ponúk: 2012-04-26 📅
Miesto otvárania:

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok, SLOVENSKO.

Miesto: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok, SLOVENSKO.
Jazyky
Jazyk: slovenčina 🗣️

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Iný typ verejného obstarávateľa: Other
Kontakt
Kontaktné miesto: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Mgr. Alena Šubjaková

Odkaz
Dátumy
Dátum zverejnenia: 2012-02-02 📅
Identifikátory
Referenčné číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ: RKK služby
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2012/S 22-035698
Ďalšie informácie

2. Opis technického vybavenia potrebného na plnenie zmluvy podľa podmienok uvedených vo Zväzku III súťažných podkladov: Čestné vyhlásenie, že do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí služieb dodávateľ bude mať k dispozícii prostriedky a technické zariadenia potrebné na plnenie zmluvy v zmysle požiadaviek článku 3.5 Zväzku III súťažných podkladov v nasledovnom minimálnom rozsahu: 4 x PC, 1xACAD 2007 alebo ekvivalent, 1x Microstation verzia 8 alebo ekvivalent, 1x kopírka formátu A4/A3, 1x ČB laserová tlačiareň formátu A4, 1x farebná tlačiareň formátu A4, 1x farebný skener formátu A4, 4x fotoaparáty, komunikačné prostriedky – 1 pevná linka vrátane faxu a možnosti pripojenia na internet + 4 mobilné telefóny, 3 automobily.

3. Zmluva nadobúda účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v deň doručenia listu Objednávateľa adresovaného Dodávateľovi, obsahujúcom oznámenie o zverejnení zmluvy. V prípade, že na základe administratívnej kontroly postupu verejného obstarávania Poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov Objednávateľovi nie je možné uznať výdavky vyplývajúce z tohto postupu verejného obstarávania za oprávnené, alebo s informáciou, že zmluva medzi Poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov a Objednávateľom nebola uzatvorená alebo finančné prostriedky Objednávateľovi neboli pridelené v požadovanej výške, práva a povinnosti z tejto Zmluvy zaniknú. V tomto prípade si Objednávateľ vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť.

Dodávateľ sa zároveň zaväzuje, že až do obdržania oznámenia Objednávateľa nebude vykonávať žiadne úkony spojené s realizáciou tejto zmluvy, ako aj nebude obstarávať žiadne veci a materiály, ktoré sú potrebné na plnenie zmluvy; v opačnom prípade Objednávateľ nezodpovedá Dodávateľovi za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s touto činnosťou, a nie je povinný nahradiť Dodávateľovi akékoľvek náklady ani prípadné škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s touto Zmluvou.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Zdroj: OJS 2012/S 028-045516 (2012-02-08)

Oznámenia o zadaní zákazky (2013-05-16)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 384 900 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2013-05-16 📅
Dátum zverejnenia: 2013-05-17 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2013/S 095-161488
Odkazuje na oznámenie: 2012/S 28-045516
Číslo Ú. v. S: 95
Ďalšie informácie

1. Zákazka je pridelená skupine dodávateľov bez názvu. Druhý člen skupiny je Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2/4, 832 03 Bratislava, IČO: 31 322 000; 2. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk s právom hlasovať: Predseda komisie: Ing. Motyka Martin, Členovia komisie: Ing. Tvaruška Jozef, Ing. Bednárik Ján, Ing. Baran Martin, Ing. Kajánek Branislav.

Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: RKK služby.
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

Ružomberok (mestské časti Biely Potok, Černová a Hrboltová), obce Likavka, Liptovské Sliače, Liptovská Teplá a Ivachnová a ČOV Liptovská Teplá

Zadanie zákazky
Dátum uzavretia zmluvy: 2013-04-19 📅
Názov: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Poštová adresa: Somolického 1/B
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 81106
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 2

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Poštová adresa: Dunajská 68, PO Box 58
Zdroj: OJS 2013/S 095-161488 (2013-05-16)

Oznámenia o zadaní zákazky (2013-05-17)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 384 900 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2013-05-17 📅
Dátum zverejnenia: 2013-05-18 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2013/S 096-163256
Číslo Ú. v. S: 96
Ďalšie informácie

1. Zákazka je pridelená skupine dodávateľov bez názvu. Druhý člen skupiny je Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2/4, 832 03 Bratislava, SLOVENSKO, IČO: 31 322 000. 2. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk s právom hlasovať: — predseda komisie: Ing. Motyka Martin, — členovia komisie: Ing. Tvaruška Jozef, Ing. Bednárik Ján, Ing. Baran Martin, Ing. Kajánek Branislav.

Zadanie zákazky
Poštové smerovacie číslo: 811 06

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 36672271
35 860 073
31797903

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box
Poštové mesto: Bratislava 24
Zdroj: OJS 2013/S 096-163256 (2013-05-17)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby (>20 nové verejné obstarávania)

Architektonické a súvisiace služby (12)

Architektonické a inžinierske služby a dozor (4)

Architektonické služby a stavebný dozor (2)