ŽSR, Terminál intermodálnej prepravy Žilina, 1. etapa výstavby

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"

2.1. Predmetom zákazky s názvom: „ŽSR, Terminál intermodálnej prepravy Žilina, 1. etapa výstavby“ je vyhotovenie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a realizácia diela.
2.2. Terminál intermodálnej prepravy Žilina (ďalej len „TIP Žilina“) bude slúžiť ako prekládkové miesto medzi železničnou a cestnou nákladnou dopravou. Terminál leží na križovatke tratí AGTC C – E40 a C – E63 a jeho atrakčný obvod s dosahom 80 km umožňuje obslúžiť celý žilinský kraj a severné okresy trenčianskeho kraja, ako aj severozápadnú časť Česka a časť Katovického vojvodstva. Na termináli sa plánuje v rámci 1. etapy výstavba 2 koľají, ktoré budú obsluhované dvoma mostovými koľajovými žeriavmi s nosnosťou 45 t na závese, prekladajúcich tovar medzi dopravnými prostriedkami navzájom (vlak/vlak, vlak/nákladný automobil) alebo z dopravných prostriedkov na skladovú plochu a opačne. Vnútorné usporiadanie terminálu je navrhnuté s koľajovými skupinami a funkčnými celkami vedľa seba. V smere od železnice k bočnej hrádzi Vodného diela Žilina budú nasledovať v tomto poradí:
— vchodová a odchodová koľajová skupina s dvomi koľajami,
— hlavná cestná trasa, na ktorej sa vykonáva prekládka,
— terminál, skladová plocha v dosahu žeriavu pre 4 rady IPJ, v štyroch vrstvách nad sebou,
— cestná komunikácia na obchádzanie terminálu.
2.3. Požaduje sa:
2.3.1. vyhotovenie dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej len „DSPRS“) so zabezpečením stavebného povolenia a s tým súvisiacej inžinierskej činnosti (ďalej len „IČ“).
DSPRS musí byť vypracovaná tak, aby obsahovala všetky potrebné náležitosti na vydanie schvaľovacieho protokolu a na získanie stavebného povolenia. Obsah a rozsah PD musí zodpovedať prílohe č. 3 a v podrobnostiach prílohy č.4 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností" UNIKA 2011.
Ďalšie požiadavky na spracovanie DSPRS sa nachádzajú v Prílohe č. 6 (CD, Požiadavky objednávateľa, časť 1 - Všeobecné požiadavky objednávateľa, kapitola 11), súťažných podkladov;
2.3.2. IČ musí byť minimálne v rozsahu ako je uvedené v bode 3.3. „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA 2011.
Ďalší opis IČ sa nachádza v Prílohe č. 6 (CD, Požiadavky objednávateľa, časť 1- Všeobecné požiadavky objednávateľa, kapitola 12), súťažných podkladov;
2.3.3. vyhotovenie dokumentácie skutočného realizovania stavby (ďalej „DSRS“). Obsah a rozsah DSRS musí zodpovedať prílohe č.8 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA 2011;
2.3.4. realizácia diela v súlade s rozsahom diela definovanom v Požiadavkách objednávateľa v prílohe č. 6 súťažných podkladov.
2.4. Stavba je členená na prevádzkové súbory a stavebné objekty:
2.4.1. prevádzkové súbory:
Odbor 21 – Zabezpečovacie zariadenia.
Odbor 22 – Oznamovacie zariadenia.
Odbor 23 – Dielenská technológia.
Odbor 24 – Silnoprúdová technológia.
Odbor 25 – Rádiofikácia.
Odbor 26 – Elektrická požiarna signalizácia.
Odbor 27 – Poplachový systém narušenia.
Odbor 29 – Kontrola a riadenie TIP;
2.4.2. stavebné objekty:
Odbor 31 – Príprava územia.
Odbor 32 – Železničný zvršok a spodok.
Odbor 33 – Mosty a umelé stavby.
Odbor 34 – Pozemné stavby.
Odbor 35 – Trakčné vedenie a energetika.
Odbor 36 – Slaboprúdové rozvody.
Odbor 37 – Inžinierske siete.
Odbor 38 – Cesty a prístupové komunikácie.
Odbor 39 – Ostatné úpravy.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2011-08-22. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2011-06-20.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

• „Združenie TIP Žilina 2011“ vedúci člen združenia OHL ŽS, a.s.

Kto?

• Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"

Čo?

Kde?

• Stredné Slovensko › Žilinský kraj

História obstarávania

Dátum	Dokument
2011-06-20	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2011-06-23	Dodatočné informácie
2012-02-06	Oznámenia o zadaní zákazky

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2011-06-20)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Stavebné práce na železničných termináloch
Množstvo alebo rozsah:

Základná prepravná kapacita pri nábehu 40 000 IPJ/rok (IPJ-intermodálna prepravná jednotka).Počet prekladaných IPJ za deň /250 dni/ 160 IPJ/deň.Pri 8 hodinovej pracovnej dobe jedna manipulácia trvá v priemere 3,0 minúty.Celkový počet IPJ v dosahu žeriavu 1790 IPJ.Administratívna budova:Plocha kancelárskych miestnosti 251,35 m2.Zastavaná plocha objektu 521,64 m2.Parkoviská:Počet stanovíšť nákladných automobilov (NA) na vstupe 21 stanovíšť.Počet stanovíšť NA na výstupe 21 stanovíšť.Počet stanovíšť parkoviska OA na vstupe 22 stanovíšť.Počet odstavných plôch pre výmenné nadstavby 33 stanovíšť.Celková dĺžka žeriavovej dráhy v manipulačnom dosahu žeriavu 750,0 m.Osová vzdialenosť koľají žeriavu 37,17 m.Počet mostových žeriavov 2 ks.Počet koľají medzi nohami žeriavu 2 ks.Max. počet stohovaných IPJ v dosahu žeriavu 4 IPJ.38 135 100,00

Celková hodnota obstarávania: 38 135 100,00 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Práce
Predpis: Európska únia
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Stavebné práce na železničných termináloch 📦

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Subjekt poskytujúci verejné služby
Poštová adresa: Klemensova 8
Poštové smerovacie číslo: 813 61
Poštové mesto: Bratislava
Kontakt
Internetová adresa: http://www.zsr.sk 🌏
E-mail: tvrdon.jozef@zsr.sk 📧
Telefón: +421 220297434 📞
Fax: +421 220297711 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2011-06-20 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2011-08-22 📅
Dátum zverejnenia: 2011-06-23 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2011/S 119-196930
Odkazuje na oznámenie: 2011/S 115-190475
Číslo Ú. v. S: 119
Ďalšie informácie

1. Podmienkou poskytnutia súťažných podkladov je: — doručenie písomnej žiadosti o účasť (poštou, faxom, mailom, osobne) s uvedením spôsobu prevzatia súťažných podkladov (osobne, poštou) a s uvedením čísla telefónu a mailovej adresy kontaktnej osoby, — žiadosť o účasť musí byť doručenmá (nestačí, že bude odoslaná) do 21.6.2011. 2. Žiadosť o účasť je potrebné predložiť v tom istom jazyku ako sa požaduje predloženie ponuky, 3. V prípade osobného prevzatia súťažných podkaldov je potrebné vopred dohodnúť si telefonicky termín a čas s kontaktnou osobou obstarávateľa, 4. V prípade, že súťažné podklady bude záujemca vyzdvihovať, ale ponuku bude predkladať jeho organizačná zložka, je potrebné na túto skutočnosť upozorniť obstarávateľa, 5. Osobné odovzdávanie ponúk je možné iba v pracovných dňoch, t.j. pondelok až piatok od 8:00 do 14:00 hodiny, 7. Obstarávateľ bude organizovať obhliadku, ktorá sa uskutoční dňa 27.7.2011, 8. Zmluvné podmienky budú tvoriť obchodné podmienky obstarávateľa a všeobecné zmluvné podmienky ZoD budú „Zmluvnými podmienkami pre Technologické zariadenie a projektovanie-realizáciu“ – pre elektrotechnické a strojno-technologické zariadenie a pre stavebné a inžinierske diela projektované zhotoviteľom, („Žltá kniha“) prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad SACE 2008.

Objekt
Rozsah obstarávania
Oznámenie sa týka: Public_contract
Krátky popis:

2.2. Terminál intermodálnej prepravy Žilina (ďalej len „TIP Žilina“) bude slúžiť ako prekládkové miesto medzi železničnou a cestnou nákladnou dopravou. Terminál leží na križovatke tratí AGTC C – E40 a C – E63 a jeho atrakčný obvod s dosahom 80 km umožňuje obslúžiť celý žilinský kraj a severné okresy trenčianskeho kraja, ako aj severozápadnú časť Česka a časť Katovického vojvodstva. Na termináli sa plánuje v rámci 1. etapy výstavba 2 koľají, ktoré budú obsluhované dvoma mostovými koľajovými žeriavmi s nosnosťou 45 t na závese, prekladajúcich tovar medzi dopravnými prostriedkami navzájom (vlak/vlak, vlak/nákladný automobil) alebo z dopravných prostriedkov na skladovú plochu a opačne. Vnútorné usporiadanie terminálu je navrhnuté s koľajovými skupinami a funkčnými celkami vedľa seba. V smere od železnice k bočnej hrádzi Vodného diela Žilina budú nasledovať v tomto poradí:

— vchodová a odchodová koľajová skupina s dvomi koľajami,

— hlavná cestná trasa, na ktorej sa vykonáva prekládka,

— terminál, skladová plocha v dosahu žeriavu pre 4 rady IPJ, v štyroch vrstvách nad sebou,

— cestná komunikácia na obchádzanie terminálu.

2.3. Požaduje sa:

2.3.1. vyhotovenie dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej len „DSPRS“) so zabezpečením stavebného povolenia a s tým súvisiacej inžinierskej činnosti (ďalej len „IČ“).

DSPRS musí byť vypracovaná tak, aby obsahovala všetky potrebné náležitosti na vydanie schvaľovacieho protokolu a na získanie stavebného povolenia. Obsah a rozsah PD musí zodpovedať prílohe č. 3 a v podrobnostiach prílohy č.4 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností" UNIKA 2011.

Ďalšie požiadavky na spracovanie DSPRS sa nachádzajú v Prílohe č. 6 (CD, Požiadavky objednávateľa, časť 1 - Všeobecné požiadavky objednávateľa, kapitola 11), súťažných podkladov;

2.3.2. IČ musí byť minimálne v rozsahu ako je uvedené v bode 3.3. „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA 2011.

Ďalší opis IČ sa nachádza v Prílohe č. 6 (CD, Požiadavky objednávateľa, časť 1- Všeobecné požiadavky objednávateľa, kapitola 12), súťažných podkladov;

2.3.3. vyhotovenie dokumentácie skutočného realizovania stavby (ďalej „DSRS“). Obsah a rozsah DSRS musí zodpovedať prílohe č.8 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA 2011;

2.3.4. realizácia diela v súlade s rozsahom diela definovanom v Požiadavkách objednávateľa v prílohe č. 6 súťažných podkladov.

2.4. Stavba je členená na prevádzkové súbory a stavebné objekty:

2.4.1. prevádzkové súbory:

Odbor 21 – Zabezpečovacie zariadenia.

Odbor 22 – Oznamovacie zariadenia.

Odbor 23 – Dielenská technológia.

Odbor 24 – Silnoprúdová technológia.

Odbor 25 – Rádiofikácia.

Odbor 26 – Elektrická požiarna signalizácia.

Odbor 27 – Poplachový systém narušenia.

Odbor 29 – Kontrola a riadenie TIP;

2.4.2. stavebné objekty:

Odbor 31 – Príprava územia.

Odbor 32 – Železničný zvršok a spodok.

Odbor 33 – Mosty a umelé stavby.

Odbor 34 – Pozemné stavby.

Odbor 35 – Trakčné vedenie a energetika.

Odbor 36 – Slaboprúdové rozvody.

Odbor 37 – Inžinierske siete.

Odbor 38 – Cesty a prístupové komunikácie.

Odbor 39 – Ostatné úpravy.

Množstvo alebo rozsah:

Základná prepravná kapacita pri nábehu 40 000 IPJ/rok (IPJ-intermodálna prepravná jednotka).

Počet prekladaných IPJ za deň /250 dni/ 160 IPJ/deň.

Pri 8 hodinovej pracovnej dobe jedna manipulácia trvá v priemere 3,0 minúty.

Celkový počet IPJ v dosahu žeriavu 1790 IPJ.

Administratívna budova:

Plocha kancelárskych miestnosti 251,35 m2.

Zastavaná plocha objektu 521,64 m2.

Parkoviská:

Počet stanovíšť nákladných automobilov (NA) na vstupe 21 stanovíšť.

Počet stanovíšť NA na výstupe 21 stanovíšť.

Počet stanovíšť parkoviska OA na vstupe 22 stanovíšť.

Počet odstavných plôch pre výmenné nadstavby 33 stanovíšť.

Celková dĺžka žeriavovej dráhy v manipulačnom dosahu žeriavu 750,0 m.

Osová vzdialenosť koľají žeriavu 37,17 m.

Počet mostových žeriavov 2 ks.

Počet koľají medzi nohami žeriavu 2 ks.

Max. počet stohovaných IPJ v dosahu žeriavu 4 IPJ.

Referenčné číslo: 2326/2011/220 – O223
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ:

Predmet zákazky by mal byť financovaný z Kohézneho fondu EÚ (programové obdobie 2007–2013) a zo štátneho rozpočtu. Ide o Operačný program Doprava 2007 – 2013, Prioritná os 3 – Infraštruktúra intermodálnej dopravy.

Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Žilina, Teplička nad Váhom.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v § 26 ods. 1 zákona č.25/2006 Z. z. a preukáže ich v zmysle § 26 ods. 2 citovaného zákona predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií požadovaných v bodoch 1.1 až 1.6, ktoré musia byť súčasťou ponuky:

1.1. § 26 ods. 1 písm. a) výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine jeho sídla, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny.

Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky:

1.1.1. fyzická osoba – podnikateľ predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov;

1.1.2. právnická osoba – podnikateľ predloží výpisy z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu uchádzača.

Napr. pri akciovej spoločnosti, kde je štatutárnym orgánom predstavenstvo spoločnosti, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých členov predstavenstva, pri spoločnosti s ručením obmedzeným, kde sú štatutárnym orgánom konatelia, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých konateľov;

1.2. § 26 ods. 1 písm. b) výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine jeho sídla, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním.

1.2.1. fyzická osoba – podnikateľ predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov;

1.2.2. právnická osoba – podnikateľ predloží výpisy z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu uchádzača.

1.3. § 26 ods. 1 písm. c) potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla, že voči uchádzačovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii, ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

Potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky;

1.4. § 26 ods. 1 písm. d):

1.4.1. potvrdenie (potvrdenia) príslušnej zdravotnej poisťovne alebo poisťovní, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného na zdravotnom poistení, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

1.4.2. potvrdenie príslušnej sociálnej poisťovne, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii sociálneho poistenia a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky sociálneho poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

1.5. § 26 ods. 1 písm. e) potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky, že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

1.6. § 26 ods. 1 písm. f) doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (na predmet zákazky – projektovanie stavieb a uskutočňovanie stavieb);

1.6.1. aktuálny výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba – podnikateľ a príspevková organizácia — podnikateľ) a živnostenské oprávnenie,

1.6.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaná v obchodnom registri),

1.6.3. iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov;

1.7. § 26 ods. 1 písm. g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. Uchádzač nepreukazuje žiadnym dokladom splnenie tejto podmienky. Tieto podmienky musí dokázať v prípade potreby obstarávateľ.

2. Uchádzač môže nahradiť doklady uvedené v bode 1.1 až 1.6 potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zápise uchádzača do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona č. 25/2006 Z. z. Uchádzač môže nahradiť doklady uvedené v bode 1.1 až 1.6 aj úradne osvedčenou kópiou iného dokladu – platného certifikovaného zápisu vydaného certifikačnou inštitúciou v krajine jeho sídla. V prípade, že doklad – platný certifikovaný zápis vydaný certifikovanou inštitúciou v krajine jeho sídla nepokrýva podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia obligatórne ustanovené v § 26 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 25/2006 Z. z. (body 1.1 až 1.6), uchádzač tieto skutočnosti preukáže samostatným dokladom preukazujúcim požadovanú podmienku vydaným príslušnou inštitúciou v krajine jeho sídla. Ak sa takýto samostatný doklad alebo rovnocenný doklad nevydáva v krajine sídla uchádzača, môže ho uchádzač nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla podľa § 26 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. a bodu 3. V prípade, ak právo členského štátu, v ktorom má uchádzač sídlo neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača podľa § 26 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. a bodu 3.

3. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.1 až 1.6. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.

4. Ak uchádzačom bude skupina a táto nepredloží doklady požadované v bode 1.1 až 1.6 za každého člena skupiny osobitne, bude uchádzač zo súťaže vylúčený. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. (Poznámka – vzhľadom k tomu, že predmet zákazky je zložený z projektových prác aj stavebných prác, upozorňujeme uchádzačov na túto skutočnosť, aby uvedené zohľadnili pri splnení podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f zákona č.25/2006 Z. z.).

Ekonomická a finančná situácia:

5. Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne splniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť takúto zákazku. Finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 27 ods. 1 č.25/2006 Z. z. preukáže uchádzač predložením týchto dokladov:

5.1. § 27 ods. 1 písm. a) vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru.

5.1.1. Minimálne požiadavky (minimálna úroveň):

5.1.1.1. uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru. Prísľub úveru musí byť vyšší ako 20 000 000 EUR.

Prísľubom úveru uchádzač musí preukázať, že v čase predkladania ponuky je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia na tom tak, že v prípade potreby mu banka poskytne úver v požadovanej výške. Čas platnosti prisľúbeného úveru by mal byť po dobu realizácie zákazky. Vzhľadom k tomu, že predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je až v roku 2014, nie je možné zaručiť, že finančná situácia uchádzača sa za toto obdobie nezmení, nemusí byť banka ochotná v roku 2011 vydať prísľub aj na rok 2014. Z toho dôvodu obstarávateľ uzná aj doklad, kde čas platnosti prisľúbeného úveru bude deklarovaný iba všeobecne, t. j. bez udania konkrétneho časového úseku, resp. bude uvedený kratší termín ako doba realizácie zákazky,

Primeranosť tejto podmienky účasti vyplýva z predpokladanej hodnoty zákazky. Požadovaná minimálna úroveň je nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky a teda je výrazne nižšia ako zvyčajný dvoj až trojnásobok požadovaných hodnôt. Potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti vyplýva z požiadavky, aby uchádzač preukázal, že ak by sa dostal nie vlastným pričinením v budúcnosti do finančných problémov, dokáže tieto vyriešiť prípadným úverom;

5.1.1.2. Uchádzač predloží vyjadrenie banky, alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré musí jasne vypovedať o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky a musí obsahovať:

— či uchádzač nebol za predchádzajúce dva roky v nepovolenom debete, ak uchádzač bol v takomto debete, predloží zdôvodnenie, prečo sa tak stalo,

— že v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,

— že jeho bežný účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie.

Vyjadrenie banky bude predložené v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overená fotokópia. Okrem vyjadrenia banky predloží uchádzač aj čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemá záväzky.

V tejto podmienke účasti nie je požadovaný žiaden číselný údaj a teda podmienka je primeraná. Potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti vyplýva zo stanovenej lehoty splatnosti faktúry a je potrebné, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť pokryť finančné náklady spojené s plnením predmetu zákazky. Potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti vyplýva aj z požiadavky, aby uchádzač preukázal, že je aj po finančnej stránke spoľahlivý, čím je väčší predpoklad, že zmluva bude uzatvorená len s takým uchádzačom, ktorý je po všetkých stránkach spôsobilý k uspokojivej realizácii zmluvy.

6. Na preukázanie finančného alebo ekonomického postavenia môže uchádzač využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.

Toto platí za predpokladu, že uchádzač predloží v ponuke dôkaz, že pri plnení zmluvy s prostriedkami osoby, ktorej postavenie pri preukazovaní podmienok účasti využíva, bude môcť aj narábať. Obstarávateľ na základe dôkazu predloženého uchádzačom posúdi, či je toto splnené. Charakter dokladu, ktorý bude predložený ako dôkaz o reálnej možnosti využitia týchto prostriedkov pri plnení zmluvy, je ponechaný na uchádzačovi.

Zákon č. 25/2006 Z. z. a ani súťažné podklady vzhľadom na rôznorodé možnosti úpravy subdodávateľských vzťahov nemôžu stanovovať konkrétny typ dokladu, pretože ustanovením konkrétneho dokladu by mohlo dôjsť k diskriminácii najmä zahraničných uchádzačov.

Takýmto dokladom môže byť napríklad prísľub takejto osoby, že konkrétne prostriedky, na ktoré sa preukázanie určitej podmienky viaže, reálne uchádzačovi táto osoba poskytne na plnenie zmluvy. Ďalšími možnosťami je aj predloženie zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o budúcej zmluve, z ktorej záväzok poskytnutia prostriedkov pre uchádzača bude vyplývať.

Takýto doklad musí obsahovať minimálne identifikáciu osoby, ktorá poskytuje finančné zdroje uchádzačovi, t.j. názov, adresa sídla/miesta podnikania; označenie finančných zdrojov vo vzťahu k podmienkam účasti týkajúcich sa finančného alebo ekonomického postavenia; opis, akým spôsobom budú finančné zdroje poskytnuté uchádzačovi; súhlas osoby s použitím finančných zdrojov pre potreby preukázania finančného alebo ekonomického postavenia; záväzok osoby, že v prípade, že uchádzač bude úspešný uchádzač poskytne finančné zdroje na plnenie zmluvy na uskutočnenie stavebných prác a podpis osoby.

Technické a odborné schopnosti:

7. Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 28 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. Preukáže ich predložením:

7.1. § 28 ods. 1 písm. a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom:

1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ;

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní,

7.1.1. Minimálne požiadavky (minimálna úroveň).

Uchádzač predloží zoznam služieb – projektových prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky uskutočnených za predchádzajúce 3 roky 2008 až 2010 (t. j. za roky 2008, 2009 a 2010) doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní poskytnutých služieb.

Projektovými prácami rovnakého alebo podobného predmetu zákazky, sú projekty na stavby železničnej infraštruktúry, modernizáciu alebo rekonštrukciu železničných tratí vrátane rozsiahlejších spevnených plôch určených pre dopravu, alebo komplexnú rekonštrukciu železničnej trate, terminály, prekladiská, žeriavové dráhy.

Pojem „stavba železničnej infraštruktúry“ znamená projektovanie železničných tratí, železničných vlečiek a prekladacích železničných uzlov, v ktorých počas výstavby nebol zahrnutý vplyv prevádzky (t.j. výstavba počas výluk). Jedná sa teda o novostavbu „na zelenej lúke“.

Vyžaduje sa:

— aspoň 1 zmluva rovnakého alebo podobného predmetu…

… zákazky, kde za projektové, prieskumné, geodetické a geologické práce bolo vyfakturovaných viac ako 1 500 000 EUR z toho minimálne 1 000 000 EUR za projektové práce (bez geodetických a geologických prác, iba práce na DÚR, DSP, DSPRS, DSRS),

… zákazky s rozpočtovým nákladom viac 30 000 000 EUR.

Primeranosť tejto podmienky účasti vyplýva z predpokladanej hodnoty zákazky. Požadovaná minimálna úroveň je nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky a teda je výrazne nižšia ako zvyčajný dvoj až trojnásobok požadovaných hodnôt. Potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti vyplýva z požiadavky, aby uchádzač preukázal aspoň minimálne praktické skúsenosti s projektovými prácami rovnakého alebo podobného predmetu a rozsahu zákazky.

Zoznam zmlúv bude spracovaný podľa priloženého vzoru „A1“ alebo ako zoznam, ktorý bude obsahovať všetky požadované údaje:

— obchodné meno a adresa obstarávateľa/Objednávateľa/investora,

— potvrdenie, že príslušný Zhotoviteľ realizoval/realizuje predmetnú zmluvu,

— typ zmluvy a dátum jej uzavretia a platnosti,

— predmet zmluvy (názov projektovanej stavby),

— informácia, či zmluva už bola ukončená alebo ešte je v realizácií,

— charakter predmetu zmluvy (čo bolo predmetom plnenia) s upozornením na zmluvy týkajúce sa štúdii, DÚR, DSP, DSPRS, DSRS a zatriedenie stavby, či sa jednalo o železničnú infraštruktúru, modernizáciu alebo komplexnú rekonštrukciu železničnej trate vrátane rozsiahlejších spevnených plôch určených pre dopravu, alebo komplexnú rekonštrukciu železničnej trate, terminály, prekladiská, žeriavové dráhy,

— informáciu, či plnenie zmluvy realizoval/realizuje ako samostatný Zhotoviteľ, člen skupiny, alebo podzhotoviteľ,

— zmluvná cena bez DPH,

— fakturovaná čiastka bez DPH,

— v prípade rozdielu medzi zmluvnou a fakturovanou cenou uvedenie dôvodu rozdielu,

— informáciu o vyfakturovanej čiastke, ktorú Zhotoviteľ zrealizoval vlastnými kapacitami bez DPH a rozpis na jednotlivé roky bez DPH,

— termín dodania – zmluvný termín a skutočný termín,

— dôvod prípadného rozdielu termínov,

— meno, priezvisko, titul, príslušná funkcia a podpis osoby za obstarávateľa/Objednávateľa/investora, telefónne číslo, kde je možné si tieto údaje overiť a odtlačok pečiatky obstarávateľa/Objednávateľa/investora.

Ak zoznam nebude obsahovať všetky náležitosti a údaje, bude sa to posudzovať ako nesplnená podmienka účasti;

7.2. § 28 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:

1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení.

7.2.1. Minimálne požiadavky (minimálna úroveň).

Uchádzač predloží zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov 2006 až 2010 (t. j. za roky 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010), doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác.

Stavebnými prácami rovnakého alebo podobného predmetu zákazky, sú stavby železničnej infraštruktúry, modernizácia alebo rekonštrukcia železničných tratí vrátane rozsiahlejších spevnených plôch určených pre dopravu, alebo komplexná rekonštrukcia železničnej trate, terminály, prekladiská, žeriavové dráhy.

Pojem „stavba železničnej infraštruktúry“ znamená výstavbu železničných tratí, železničných vlečiek a prekladacích železničných uzlov v ktorých počas výstavby nebol zahrnutý vplyv prevádzky (t.j. výstavba počas výluk). Jedná sa teda o novostavbu „na zelenej lúke“.

— aspoň 1 zmluva, kde za stavbu bolo vyfakturovaných viac ako 30 000 000 EUR,

— aspoň 1 zmluva, kde za stavbu bolo vyfakturované za realizáciu…

… zabezpečovacích zariadení viac ako 5 000 000 EUR,

… prác súvisiacich s trakčným vedením viac ako 500 000 EUR,

— aspoň 1 zmluva bola realizovaná podľa zmluvných podmienok, ktoré sú založené na medzinárodne uznávaných podmienkach, napr. FIDIC, EBRD, EIB alebo Svetovej banky, kde za stavbu bolo vyfakturovaných viac ako 30 000 000 EUR.

Primeranosť tejto podmienky účasti vyplýva z predpokladanej hodnoty zákazky. Požadovaná minimálna úroveň je nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky a teda je výrazne nižšia ako zvyčajný dvoj až trojnásobok požadovaných hodnôt. Potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti vyplýva z komplexnosti požadovaných stavebných prác a je potrebné preukázať, že uchádzač má aspoň minimálne praktické skúsenosti s uskutočnením stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky.

Zoznam zmlúv bude spracovaný podľa priloženého vzoru „A2“ alebo ako zoznam, ktorý bude obsahovať všetky požadované údaje:

— potvrdenie, že príslušný Zhotoviteľ realizoval/realizuje predmetnú stavbu,

— predmet zmluvy (názov stavby),

— dátum vydania kolaudačného rozhodnutia, pokiaľ nebolo vydané, tak informáciu, že stavba je v realizácii,

— charakter stavby s upozornením na zmluvy týkajúce sa zabezpečovacích zariadení, trakčných vedení a podmienok, ktoré sú založené na medzinárodne uznávaných podmienkach, napr. FIDIC (červená kniha alebo žltá kniha), EBRD alebo Svetovej banky a zatriedenie stavby, či sa jednalo o železničnú infraštruktúru, modernizáciu alebo komplexnú rekonštrukciu železničnej trate vrátane rozsiahlejších spevnených plôch určených pre dopravu, alebo komplexnú rekonštrukciu železničnej trate, terminály, prekladiská, žeriavové dráhy,

— informáciu, či stavbu realizoval/realizuje ako samostatný Zhotoviteľ, člen skupiny, alebo podzhotoviteľ,

— informáciu o vyfakturovanej čiastke, ktorú Zhotoviteľ zrealizoval vlastnými kapacitami bez DPH rozpis na jednotlivé roky bez DPH,

Ak zoznam nebude obsahovať všetky náležitosti a údaje, bude sa to posudzovať ako nesplnená podmienka účasti.

8. Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

Takýto doklad musí obsahovať minimálne identifikáciu osoby, ktorá poskytuje technické a odborné kapacity uchádzačovi, t.j. názov, adresa sídla/miesta podnikania; označenie technických a odborných kapacít vo vzťahu k podmienkam účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti; opis, akým spôsobom budú technické a odborné kapacity poskytnuté uchádzačovi; súhlas osoby s použitím technických a odborných kapacít pre potreby preukázania technickej alebo odbornej spôsobilosti; záväzok osoby, že v prípade, že uchádzač bude úspešný uchádzač poskytne technické a odborné kapacity na plnenie zmluvy na poskytnutie služby a podpis osoby.

9. Ak uchádzač má potvrdené referencie v inej mene ako EUR, súčasťou takejto referencie musí byť aj prepočet inej meny na EUR. Obdobne to platí aj pre ostatné doklady obsahujúce finančné čiastky. Pre potreby prepočtu SKK na EUR je platný konverzný kurz Národnej banky Slovenska 1 EUR = 30,1260 SKK. Pre potreby prepočtu ostatných cudzích mien je platný kurz Európskej centrálnej banky ku dňu 15.6.2011. Tento prepočet vykoná uchádzač po potvrdení referencie príslušným Objednávateľom. Prepočet bude uvedený na samostatnom liste hneď ako nasledujúca strana po strane, ktorou sa preukazujú referencie tak, že k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz.

10. Na preukázanie splnenia podmienok účasti nestačí, ak uchádzač uvedie obchodné mená tretích osôb podieľajúcich sa na plnení zmluvy a ich podiel prác. Na preukázanie splnenia podmienok účasti je potrebné postupovať podľa kapitoly E. Podmienky účasti uchádzačov, časť I. body 6 a 8 súťažných podkladov.

Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky:

Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 300 000 (tristotisíc) EUR.

Zábezpeka na vykonanie prác 10 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH.

Zábezpeku na záručné opravy vo výške 3 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH splatnú na účet Objednávateľa na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady Diela v Záručnej lehote.

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú:

Zhotoviteľovi nebude poskytnutá zálohová patba.

Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi.

— čiastku potvrdenú v každom Priebežnom platobnom potvrdení do 90 dní od dátumu doručenia faktúry Objednávateľovi, a

— čiastku odsúhlasenú v Záverečnom platobnom potvrdení do 90 dní od dátumu doručenia faktúry Objednávateľovi.

Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať:

Obstarávateľ nepredpisuje uchádzačom, aké právne vzťahy od skupiny vyžaduje. Uvedené ponecháva na samotných uchádzačov. Skupina môže vytvoriť subjekt s právnou subjektivitou podľa Obchodného zákonníka, ale je postačujúce aj združenie bez právnej subjektivity na základe zmluvy o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka. V takom prípade je potrebné z hľadiska priehľadnosti vzťahov a prípadného vymáhania záväzkov, aby takáto zmluva bola uzatvorená písomne a aby obsahovala podmienky pre všetkých účastníkov združenia, ako sa majú pričiniť o dosiahnutie dojednaného účelu, pre ktorý združenie vzniklo. Zmluva o združení musí obsahovať splnomocnenie niektorého účastníka združenia na zastupovanie ostatných účastníkov združenia pri dosahovaní dojednaného účelu združenia a na vykonávanie právnych úkonov a aby v nej bolo určené spoločné meno združenia, pod ktorým bude združenie vystupovať.

Postup
Lehota viazanosti ponuky: 2011-11-21 📅
Dátum otvárania ponúk: 2011-08-22 📅
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť, ktorí predložili ponuku. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača, alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Z kapacitných dôvodov sa na otváraní ponúk môžu zúčastniť za každého uchádzača maximálne dve osoby. V prípade skupiny je to maximálne jedna osoba za každého člena skupiny.

Jazyky
Jazyk: slovenčina 🗣️

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Názov obstarávateľa: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Hlavná činnosť: Railway_services
Kontakt
Kontaktné miesto: ŽSR Generálne riaditeľstvo, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Ing. Jozef Tvrdoň
Internetová adresa: www.zsr.sk 🌏

Odkaz
Dátumy
Dátum začiatku: 2011-10-31 📅
Dátum ukončenia: 2014-09-30 📅
Dátum zverejnenia: 2011-06-17 📅
Identifikátory
Druh predchádzajúceho uverejnenia: Periodic_indicative_notice
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2011/S 115-190475

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.BOX 58
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264218 📞
Internetová adresa: www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Názov: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Odbor investorský
Internetová adresa: www.zsr.sk 🌏
Fax: +421 220297711 📠
Informácie o lehotách na podanie odvolania: § 136 a § 138 zákona č. 25/2006 Z. z.
Orgán zodpovedný za postupy sprostredkovania
Poštová adresa: Klemensova 8
Poštové smerovacie číslo: 813 61
E-mail: tvrdon.jozef@zsr.sk 📧
Telefón: +421 220297434 📞
Zdroj: OJS 2011/S 119-196930 (2011-06-20)

Dodatočné informácie (2011-06-23)
Objekt
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Dodatočné informácie

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2011-06-23 📅
Dátum zverejnenia: 2011-06-28 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2011/S 121-199384
Odkazuje na oznámenie: 2011/S 119-196930
Číslo Ú. v. S: 121
Zdroj: OJS 2011/S 121-199384 (2011-06-23)

Oznámenia o zadaní zákazky (2012-02-06)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 18 093 006,65 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2012-02-06 📅
Dátum zverejnenia: 2012-02-10 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2012/S 28-044825
Číslo Ú. v. S: 28
Ďalšie informácie

„Združenie TIP Žilina 2011“ má nasledovných členov: — OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 660 02 Brno – střed, Česká republika – vedúci člen združenia, — Sudop Brno, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 5611 36 Brno, Česká republika, — Construction Consuling&Services, a.s., Prievozská 4D, 821 02 Bratislava, Slovenská republika. V zmysle § 22 ods. 7 zákona č.25/2006 Z. z. uvádazme mená a priezviská členov komisie, ktorí vyhodnocovali ponuky. Členovia s právom vyhodnocovať pokuky: Ing. Jozef Lamprecht. Ing. Štefan Sedláček. Ing. Jozef Tvrdoň. Ing. Roman Štalmašek. Ing. Tibor Kéry. Ing. Peter Závodný. Ing. Peter Kačala. Ing. Martin Behíl. Ing. Juraj Pavelek. Členovia bez práva vyhodnocovať pokuky: PhDr. Ružena Kadvanová. Ing. Kvetoslava Kumančíková. Mária Pamulová. Ing. Dušan Barna. Ing. Peter Hrapko. Ing. Jozef Korba. Ing. Peter Špalek. Ing. Marek Harčár. JUDr. Rastislav Urda.

Ďalšie informácie

„Združenie TIP Žilina 2011“ má nasledovných členov:

— OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 660 02 Brno – střed, Česká republika – vedúci člen združenia,

— Sudop Brno, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 5611 36 Brno, Česká republika,

— Construction Consuling&Services, a.s., Prievozská 4D, 821 02 Bratislava, Slovenská republika.

V zmysle § 22 ods. 7 zákona č.25/2006 Z. z. uvádazme mená a priezviská členov komisie, ktorí vyhodnocovali ponuky.

Členovia s právom vyhodnocovať pokuky:

Ing. Jozef Lamprecht.

Ing. Štefan Sedláček.

Ing. Jozef Tvrdoň.

Ing. Roman Štalmašek.

Ing. Tibor Kéry.

Ing. Peter Závodný.

Ing. Peter Kačala.

Ing. Martin Behíl.

Ing. Juraj Pavelek.

Členovia bez práva vyhodnocovať pokuky:

PhDr. Ružena Kadvanová.

Ing. Kvetoslava Kumančíková.

Mária Pamulová.

Ing. Dušan Barna.

Ing. Peter Hrapko.

Ing. Jozef Korba.

Ing. Peter Špalek.

Ing. Marek Harčár.

JUDr. Rastislav Urda.

Identifikátory
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2011/S 121-199384
Zdroj: OJS 2012/S 028-044825 (2012-02-06)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Stavebné práce (>20 nové verejné obstarávania)

Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb (>20)

Stavebné práce na stavbe budov (9)

Stavebné práce na stavbe komerčných budov, obchodných domov a priemyselných budov, budovách súvisiacich s dopravou (1)

Budovy súvisiace s dopravou (1)

Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich so železničnou dopravou (1)