"ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto - projektová dokumentácia"
Predmetom zákazky je poskytnutie služby: vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu pre "ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto - projektová dokumentácia" v členení: zámer pre posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie so zabezpečením záverečného stanoviska príslušného orgánu štátnej správy, prípadne orgánu na to určeného v zmysle § 3 zákona NR SR zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MŽP SR, dokumentácia stavebného zámeru vrátane zabezpečenia protokolu o vykonaní štátnej expertízy príslušného orgánu štátnej správy MV SR, dokumentácia pre územné rozhodnutie s právoplatným územným rozhodnutím a schvaľovacím rozhodnutím, dokumentácia pre stavebné povolenia v podrobnostiach pre realizáciu stavby so schvaľovacím rozhodnutím a s právoplatnými stavebnými povoleniami, dokumentácia pre výber zhotoviteľa, súvisiace inžinierske činnosti a autorský dozor občasný.
Dokumentáciu pre posúdenie vplyvov na životné prostredie (ďalej len "EIA").
Vypracovať a dodať zámer pre posúdenie vplyvu na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so zabezpečením záverečného stanoviska príslušného orgánu štátnej správy, prípadne orgánu na to určeného v zmysle § 3 zákona NR SR zákon č. 24/2006 Z. z. MŽP SR a s tým súvisiacej inžinierskej činnosti (ďalej len "IČ").
Správu o hodnotení činností vypracovať až na základe výsledkov zisťovacieho konania príslušného orgánu štátnej správy, prípadne orgán na to určený a musí obsahovať rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov primerane k charakteru navrhovanej činnosti.
Závery vyplývajúce z procesu EIA je potrebné zohľadniť v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie (ďalej len "PD"). Nadobudnutím právoplatnosti záverečného stanoviska príslušného orgánu štátnej správy, prípadne orgánu na to určeného v zmysle § 3 zákona NR SR zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MŽP SR je možné zahájiť práce na ďalšom stupni projektovej dokumentácie pre stavebný zámer (ďalej len "DSZ") a dokumentácie pre územné rozhodnutie (ďalej len "DÚR").
Pri zabezpečovacích zariadeniach budú uvažované obecne známe vplyvy týchto zariadení, pretože konkrétne typy budú známe až po výbere zhotoviteľa stavby.
Návrh riešenia uskutočniť v zmysle Záväzného pokynu pre investorskú prípravu stavby č.10709/2010/O420 zo dňa 11.6.2010 "ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto".
DSZ.
Vypracovať a dodať DSZ verejnej práce podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov vrátane zabezpečenia protokolu o vykonaní štátnej expertízy s vyjadreným súhlasom príslušného orgánu štátnej správy MV SR. K tomu prislúchajúce IČ v prislúchajúcom rozsahu podľa vyhlášky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach.
Stavebný zámer musí byť spracovaný v zmysle záverečného stanoviska príslušného orgánu štátnej správy, prípadne orgánu na to určeného v zmysle § 3 zákona NR SR zákon č. 24/2006 Z. z. MŽP SR a v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Stavebný zámer musí byť spracovaný v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou veľkého územného celku, ako aj s požiadavkami obstarávateľa, ktorý si vyhradzuje právo odsúhlasiť zámer z hľadiska návrhu konečnej trasy a rozhodujúcich prvkov stavebno-technického návrhu stavby pred predložením na štátnu expertízu.
DSZ musí obsahovať samostatnú prílohu o plnení podmienok záverečného stanoviska príslušného orgánu štátnej správy MV SR v zmysle § 3 zákona NR SR zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MŽP SR a opatrenie na ochranu životného prostredia.
DÚR stavby s vydaným právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby od príslušného stavebného úradu. Vypracovať a dodať DÚR v súlade s platnými technickými špecifikáciami interoperability (ďalej len "TSI"), ktorá bude obsahovať všetky potrebné náležitosti na získanie právoplatného územného rozhodnutia a vydanie schvaľovacích rozhodnutí a s tým súvisiacej IČ.
Dokumentáciu pre stavebné povolenia v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len "DSPRS") s vydanými právoplatnými stavebnými povoleniami od príslušného stavebného úradu.
Vypracovať a dodať dokumentáciu stavby v jednotlivých architektonických, technických, ekologických a ekonomických prvkoch tak, aby zodpovedala požiadavkám zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zákona NR SR zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných právnych predpisov, bezpečnostných predpisov a noriem na zaistenie ochrany zdravia, bezpečnosti práce a technických zariadení platných v čase prípravy predmetnej stavby a aby obsahovala všetky potrebné náležitosti na vydanie schvaľovacieho rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy MDVRR SR a na získanie stavebných povolení. K tomu prislúchajúce IČ v prislúchajúcom rozsahu.
DSPRS vypracovať v súlade s platnými TSI.
Dokumentáciu pre výber zhotoviteľa (ďalej len "DVZ").
Vypracovať a dodať DVZ, ktorá musí byť spracovaná v podrobnostiach DSPRS.
Vypracovať a dodať dokumentáciu spracovanú do podrobností, potrebných na vykonanie prác pre zhotoviteľa stavby, na vykonanie realizačných prác, na zostavenie súpisu prác stavby a určenie výmery stavebných prác tak, aby zodpovedala požiadavkám zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zákona NR SR zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných právnych predpisov, bezpečnostných predpisov a noriem na zaistenie ochrany zdravia, bezpečnosti práce a technických zariadení platných v čase prípravy predmetnej stavby. K tomu prislúchajúce IČ v prislúchajúcom rozsahu. Pre zabezpečovacie zariadenia vypracovať dokumentáciu len v rozsahu nevyhnutnom pre vydanie stavebného povolenia, realizačná dokumentácia bude spracovaná dodatočne po výbere zhotoviteľa stavebných prác.
DVZ vypracovať v súlade s DSPRS.
Autorský dozor občasný (ďalej len "AD").
Termín
Lehota na predkladanie ponúk bola 2011-02-24.
Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2011-01-13.
Dodávatelia
V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:
Kto?
Čo?
Kde?
História obstarávania
| Dátum |
Dokument |
| 2011-01-13
|
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
|
| 2011-02-16
|
Dodatočné informácie
|
| 2011-06-29
|
Oznámenia o zadaní zákazky
|