"ŽSR, Integrovaný dopravný systém osobnej koľajovej dopravy Košice, stavby IKD – 1. etapa, projektová dokumentácia"

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"

Predmetom zákazky je poskytnutie služby: vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu pre "ŽSR, Integrovaný dopravný systém osobnej koľajovej dopravy Košice, stavby IKD – 1. etapa, projektová dokumentácia" a s tým súvisiace inžinierske činnosti, vrátane autorského dozoru v členení: zámer pre posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie so zabezpečením záverečného stanoviska príslušného orgánu štátnej správy prípadne orgánu na to určeného v zmysle § 3 zákona NR SR zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MŽP SR, dokumentácia stavebného zámeru vrátane zabezpečenia protokolu o vykonaní štátnej expertízy príslušného orgánu štátnej správy MV SR, dokumentácia pre územné rozhodnutie s právoplatným územným rozhodnutím a schvaľovacím rozhodnutím, dokumentácia pre stavebné povolenia v podrobnostiach pre realizáciu stavby so schvaľovacím rozhodnutím a s právoplatnými stavebnými povoleniami, dokumentácia pre výber zhotoviteľa, súvisiace inžinierske činnosti a autorský dozor občasný.
Dokumentáciu pre posúdenie vplyvov na životné prostredie (ďalej len "EIA").
Vypracovať a dodať zámer pre posúdenie vplyvu na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so zabezpečením záverečného stanoviska príslušného orgánu štátnej správy prípadne orgánu na to určeného v zmysle § 3 zákona NR SR zákon č. 24/2006 Z. z. MŽP SR a s tým súvisiacej inžinierskej činnosti (ďalej len "IČ").
Správu o hodnotení činností vypracovať až na základe výsledkov zisťovacieho konania príslušného orgánu štátnej správy prípadne orgán na to určený a musí obsahovať rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov primerane k charakteru navrhovanej činnosti.
Závery vyplývajúce z procesu EIA je potrebné zohľadniť v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie (ďalej len "PD"). Nadobudnutím právoplatnosti záverečného stanoviska príslušného orgánu štátnej správy prípadne orgánu na to určeného v zmysle § 3 zákona NR SR zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MŽP SR je možné zahájiť práce na ďalšom stupni projektovej dokumentácie pre stavebný zámer (ďalej len "DSZ") a dokumentácie pre územné rozhodnutie (ďalej len "DÚR").
Pri zabezpečovacích zariadeniach budú uvažované obecne známe vplyvy týchto zariadení, pretože konkrétne typy budú známe až po výbere zhotoviteľa stavby.
Návrh riešenia uskutočniť v zmysle Záväzného pokynu pre investorskú prípravu stavby č. 13383/2010/O420 zo dňa 26.8.2010 "IKD Košice Terminál Sever - nám. Maratónu mieru", Záväzného pokynu pre investorskú prípravu stavby č. 13384/2010/O420 zo dňa 26.8.2010 "IKD Košice Námestie Maratónu mieru-Staničné námestie s napojením na ŽSR", Záväzného pokynu pre investorskú prípravu stavby č. 13385/2010/O420 zo dňa 26.8.2010 "IKD Košice Terminál Sever - sídlisko Ťahanovce".
DSZ.
Vypracovať a dodať DSZ verejnej práce podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov vrátane zabezpečenia protokolu o vykonaní štátnej expertízy s vyjadreným súhlasom príslušného orgánu štátnej správy MV SR. K tomu prislúchajúce IČ v prislúchajúcom rozsahu podľa vyhlášky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach.
Stavebný zámer musí byť spracovaný v zmysle záverečného stanoviska príslušného orgánu štátnej správy prípadne orgánu na to určeného v zmysle § 3 zákona NR SR zákon č. 24/2006 Z. z. MŽP SR a v zmysle zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Stavebný zámer musí byť spracovaný v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou veľkého územného celku, ako aj s požiadavkami obstarávateľa, ktorý si vyhradzuje právo odsúhlasiť zámer z hľadiska návrhu konečnej trasy a rozhodujúcich prvkov stavebno-technického návrhu stavby pred predložením na štátnu expertízu.
DSZ musí obsahovať samostatnú prílohu o plnení podmienok záverečného stanoviska príslušného orgánu štátnej správy MV SR v zmysle § 3 zákona NR SR zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MŽP SR a opatrenie na ochranu životného prostredia.
DÚR stavby s vydaným právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby od príslušného stavebného úradu. Vypracovať a dodať DÚR v súlade s platnými technickými špecifikáciami interoperability (ďalej len "TSI"﴿, ktorá bude obsahovať všetky potrebné náležitosti na získanie právoplatného územného rozhodnutia a vydanie schvaľovacích rozhodnutí a s tým súvisiacej IČ.
Dokumentáciu pre stavebné povolenia v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len "DSPRS") s vydanými právoplatnými stavebnými povoleniami od príslušného stavebného úradu.
Vypracovať a dodať dokumentáciu stavby v jednotlivých architektonických, technických, ekologických a ekonomických prvkoch tak, aby zodpovedala požiadavkám zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zákona NR SR zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných právnych predpisov, bezpečnostných predpisov a noriem na zaistenie ochrany zdravia, bezpečnosti práce a technických zariadení platných v čase prípravy predmetnej stavby a aby obsahovala všetky potrebné náležitosti na vydanie schvaľovacieho rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy MDVRR SR a na získanie stavebných povolení. K tomu prislúchajúce IČ v prislúchajúcom rozsahu.
DSPRS vypracovať v súlade s platnými TSI.
Dokumentáciu pre výber zhotoviteľa (ďalej len "DVZ").
Vypracovať a dodať DVZ, ktorá musí byť spracovaná v podrobnostiach DSPRS.
Vypracovať a dodať dokumentáciu spracovanú do podrobností, potrebných na vykonanie prác pre zhotoviteľa stavby, na vykonanie realizačných prác, na zostavenie súpisu prác stavby a určenie výmery stavebných prác tak, aby zodpovedala požiadavkám zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zákona NR SR zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných právnych predpisov, bezpečnostných predpisov a noriem na zaistenie ochrany zdravia, bezpečnosti práce a technických zariadení platných v čase prípravy predmetnej stavby. K tomu prislúchajúce IČ v prislúchajúcom rozsahu. Pre zabezpečovacie zariadenia vypracovať dokumentáciu len v rozsahu nevyhnutnom pre vydanie stavebného povolenia, realizačná dokumentácia bude spracovaná dodatočne po výbere zhotoviteľa stavebných prác.
DVZ vypracovať v súlade s DSPRS.
Autorský dozor občasný (ďalej len "AD").

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2011-02-24. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2011-01-13.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

• združenie „Sudop Brno – IKP“

Kto?

• Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"

Čo?

Kde?

• Východné Slovensko › Košický kraj

História obstarávania

Dátum	Dokument
2011-01-13	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2011-02-16	Dodatočné informácie
2011-06-29	Oznámenia o zadaní zákazky

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2011-01-13)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Inžinierske projektovanie
Množstvo alebo rozsah: Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.4 598 544,00
Celková hodnota obstarávania: 4 598 544,00 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Služby
Predpis: Európska únia
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Inžinierske projektovanie 📦

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Subjekt poskytujúci verejné služby
Poštová adresa: Klemensova 8
Poštové smerovacie číslo: 813 61
Poštové mesto: Bratislava
Kontakt
Internetová adresa: http://www.zsr.sk 🌏
E-mail: mikula.ludvik@zsr.sk 📧
Telefón: +421 220295073 📞
Fax: +421 220297711 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2011-01-13 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2011-02-24 📅
Dátum zverejnenia: 2011-01-19 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2011/S 12-018817
Odkazuje na oznámenie: 2011/S 5-007002
Číslo Ú. v. S: 12
Ďalšie informácie

Doporučujeme uchádzačom aby si vo vlastnom záujme vyzdvihli súťažné podklady a tým sa vyhli prípadným problémom pri vysvetľovaní súťažných podkladov resp. pri predkladaní námietok k súťažným podkladom v lehote zákona podľa § 34 ods. 1 písm. b) ods. 12 a 13 a § 38 a § 51 ods. 4 a § 136 ods. 1 písm. b) ods. 3. pís. b). 1. Poskytnutie súťažných podkladov je na: — doručenie písomnej žiadosti o účasť (poštou, alebo faxom, alebo mailom, alebo osobne) s uvedením spôsobu prevzatia súťažných podkladov (osobne, poštou) a s uvedením čísla telefónu a mailovej adresy kontaktnej osoby, — žiadosť o účasť musí byť doručená (nestačí, že bude odoslaná) do 27.1.2011, čas do 12:00 h. 2. Žiadosť o účasť je potrebné predložiť v tom istom jazyku ako sa požaduje predloženie ponuky. 3. V prípade osobného prevzatia súťažných podkladov je potrebné vopred dohodnúť si telefonicky termín a čas s kontaktnou osobou obstarávateľa. 4. V prípade, že súťažné podklady bude záujemca vyzdvihovať, ale ponuku bude predkladať jeho organizačná zložka, je potrebné na túto skutočnosť upozorniť obstarávateľa. 5. Osobné odovzdávanie ponúk je možné iba v pracovných dňoch, t. j. pondelok až piatok od 8:00 do 14:00 hodiny. 6. Obstarávateľ bude organizovať obhliadku, ktorá sa uskutoční dňa 8.2.2011.

Objekt
Rozsah obstarávania
Kategória služby: 12
Oznámenie sa týka: Public_contract
Krátky popis:

Dokumentáciu pre posúdenie vplyvov na životné prostredie (ďalej len "EIA").

Vypracovať a dodať zámer pre posúdenie vplyvu na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so zabezpečením záverečného stanoviska príslušného orgánu štátnej správy prípadne orgánu na to určeného v zmysle § 3 zákona NR SR zákon č. 24/2006 Z. z. MŽP SR a s tým súvisiacej inžinierskej činnosti (ďalej len "IČ").

Správu o hodnotení činností vypracovať až na základe výsledkov zisťovacieho konania príslušného orgánu štátnej správy prípadne orgán na to určený a musí obsahovať rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov primerane k charakteru navrhovanej činnosti.

Závery vyplývajúce z procesu EIA je potrebné zohľadniť v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie (ďalej len "PD"). Nadobudnutím právoplatnosti záverečného stanoviska príslušného orgánu štátnej správy prípadne orgánu na to určeného v zmysle § 3 zákona NR SR zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MŽP SR je možné zahájiť práce na ďalšom stupni projektovej dokumentácie pre stavebný zámer (ďalej len "DSZ") a dokumentácie pre územné rozhodnutie (ďalej len "DÚR").

Pri zabezpečovacích zariadeniach budú uvažované obecne známe vplyvy týchto zariadení, pretože konkrétne typy budú známe až po výbere zhotoviteľa stavby.

Návrh riešenia uskutočniť v zmysle Záväzného pokynu pre investorskú prípravu stavby č. 13383/2010/O420 zo dňa 26.8.2010 "IKD Košice Terminál Sever - nám. Maratónu mieru", Záväzného pokynu pre investorskú prípravu stavby č. 13384/2010/O420 zo dňa 26.8.2010 "IKD Košice Námestie Maratónu mieru-Staničné námestie s napojením na ŽSR", Záväzného pokynu pre investorskú prípravu stavby č. 13385/2010/O420 zo dňa 26.8.2010 "IKD Košice Terminál Sever - sídlisko Ťahanovce".

DSZ.

Vypracovať a dodať DSZ verejnej práce podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov vrátane zabezpečenia protokolu o vykonaní štátnej expertízy s vyjadreným súhlasom príslušného orgánu štátnej správy MV SR. K tomu prislúchajúce IČ v prislúchajúcom rozsahu podľa vyhlášky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach.

Stavebný zámer musí byť spracovaný v zmysle záverečného stanoviska príslušného orgánu štátnej správy prípadne orgánu na to určeného v zmysle § 3 zákona NR SR zákon č. 24/2006 Z. z. MŽP SR a v zmysle zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Stavebný zámer musí byť spracovaný v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou veľkého územného celku, ako aj s požiadavkami obstarávateľa, ktorý si vyhradzuje právo odsúhlasiť zámer z hľadiska návrhu konečnej trasy a rozhodujúcich prvkov stavebno-technického návrhu stavby pred predložením na štátnu expertízu.

DSZ musí obsahovať samostatnú prílohu o plnení podmienok záverečného stanoviska príslušného orgánu štátnej správy MV SR v zmysle § 3 zákona NR SR zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MŽP SR a opatrenie na ochranu životného prostredia.

DÚR stavby s vydaným právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby od príslušného stavebného úradu. Vypracovať a dodať DÚR v súlade s platnými technickými špecifikáciami interoperability (ďalej len "TSI"﴿, ktorá bude obsahovať všetky potrebné náležitosti na získanie právoplatného územného rozhodnutia a vydanie schvaľovacích rozhodnutí a s tým súvisiacej IČ.

Dokumentáciu pre stavebné povolenia v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len "DSPRS") s vydanými právoplatnými stavebnými povoleniami od príslušného stavebného úradu.

Vypracovať a dodať dokumentáciu stavby v jednotlivých architektonických, technických, ekologických a ekonomických prvkoch tak, aby zodpovedala požiadavkám zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zákona NR SR zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných právnych predpisov, bezpečnostných predpisov a noriem na zaistenie ochrany zdravia, bezpečnosti práce a technických zariadení platných v čase prípravy predmetnej stavby a aby obsahovala všetky potrebné náležitosti na vydanie schvaľovacieho rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy MDVRR SR a na získanie stavebných povolení. K tomu prislúchajúce IČ v prislúchajúcom rozsahu.

DSPRS vypracovať v súlade s platnými TSI.

Dokumentáciu pre výber zhotoviteľa (ďalej len "DVZ").

Vypracovať a dodať DVZ, ktorá musí byť spracovaná v podrobnostiach DSPRS.

Vypracovať a dodať dokumentáciu spracovanú do podrobností, potrebných na vykonanie prác pre zhotoviteľa stavby, na vykonanie realizačných prác, na zostavenie súpisu prác stavby a určenie výmery stavebných prác tak, aby zodpovedala požiadavkám zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zákona NR SR zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných právnych predpisov, bezpečnostných predpisov a noriem na zaistenie ochrany zdravia, bezpečnosti práce a technických zariadení platných v čase prípravy predmetnej stavby. K tomu prislúchajúce IČ v prislúchajúcom rozsahu. Pre zabezpečovacie zariadenia vypracovať dokumentáciu len v rozsahu nevyhnutnom pre vydanie stavebného povolenia, realizačná dokumentácia bude spracovaná dodatočne po výbere zhotoviteľa stavebných prác.

DVZ vypracovať v súlade s DSPRS.

Autorský dozor občasný (ďalej len "AD").

Množstvo alebo rozsah: Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
Referenčné číslo: 11740/2010/O220
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ:

Financovanie predmetu zákazky bude v rámci Operačného programu Doprava 2007-2013 (Prioritná os č. 4 – Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov) z Kohézneho fondu a zo Štátneho rozpočtu.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

§ 26 Osobné postavenie.

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukáže ich v zmysle § 26 ods. 2 citovaného zákona predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií požadovaných v bodoch 1.1 až 1.6, ktoré musia byť súčasťou ponuky:

§ 26 ods. 1 písm. a).

Nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny,

1.1. Minimálne podmienky.

1.1.1. Uchádzač predloží výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine jeho sídla, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny.

Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky:

1.1.2. fyzická osoba – podnikateľ predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov;

1.1.3. právnická osoba – podnikateľ predloží výpisy z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu uchádzača.

Napr. pri akciovej spoločnosti, kde je štatutárnym orgánom predstavenstvo spoločnosti, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých členov predstavenstva, pri spoločnosti s ručením obmedzeným, kde sú štatutárnym orgánom konatelia, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých konateľov.

§ 26 ods. 1 písm. b).

Nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním.

1.2. Minimálne podmienky.

1.2.1. Uchádzač predloží výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine jeho sídla, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním.

1.2.2. fyzická osoba – podnikateľ predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov;

1.2.3. právnická osoba – podnikateľ predloží výpisy z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu uchádzača.

§ 26 ods. 1 písm. c).

Nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii, ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

1.3. Minimálne podmienky.

1.3.1. Uchádzač predloží potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla, že voči uchádzačovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii, ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky.

§ 26 ods. 1 písm. d).

Nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

1.4. Minimálne podmienky.

1.4.1. Uchádzač predloží potvrdenie (potvrdenia) príslušnej zdravotnej poisťovne alebo poisťovní, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia:

1.4.1.1. potvrdenie príslušnej sociálnej poisťovne, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii sociálneho poistenia a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky sociálneho poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

§ 26 ods. 1 písm. e).

Nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

1.5. Minimálne podmienky.

1.5.1. Uchádzač predloží potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky, že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

§ 26 ods. 1 písm. f).

Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

1.6. Minimálne podmienky:

1.6.1. Uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu na predmet zákazky (projektovanie stavieb, projektové služby);

1.6.1.1. aktuálny výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba – podnikateľ a príspevková organizácia podnikateľ) a živnostenské oprávnenie,

1.6.1.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaná v obchodnom registri),

1.6.1.3. iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov.

§ 26 ods. 1 písm. g).

Nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

1.7. Minimálne podmienky.

1.7.1. Uchádzač nepreukazuje žiadnym dokladom splnenie tejto podmienky. Tieto podmienky musí dokázať v prípade potreby obstarávateľ.

2. Uchádzač môže nahradiť doklady uvedené v bode 1.1. až 1.6. potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zápise uchádzača do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač môže nahradiť doklady uvedené v bode 1.1. až 1.6. aj úradne osvedčenou kópiou iného dokladu – platného certifikovaného zápisu vydaného certifikačnou inštitúciou v krajine jeho sídla. V prípade, že doklad – platný certifikovaný zápis vydaný certifikovanou inštitúciou v krajine jeho sídla nepokrýva podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia obligatórne ustanovené v § 26 ods. 1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní (body 1.1. až 1.6.), uchádzač tieto skutočnosti preukáže samostatným dokladom preukazujúcim požadovanú podmienku vydaným príslušnou inštitúciou v krajine jeho sídla. Ak sa takýto samostatný doklad alebo rovnocenný doklad nevydáva v krajine sídla uchádzača, môže ho uchádzač nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla podľa § 26 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a bodu 3. V prípade, ak právo členského štátu, v ktorom má uchádzač sídlo neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača podľa § 26 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní a bodu 3.

3. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.1. až 1.6. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.

4. Ak uchádzačom bude skupina a táto nepredloží doklady požadované v bode 1.1. až 1.6. za každého člena skupiny osobitne, bude ponuka uchádzača zo súťaže vylúčená. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Ekonomická a finančná situácia:

§ 27 Finančné a ekonomické postavenie.

§ 27 ods. 1 písm. a).

Finančné a ekonomické postavenie možno preukázať spravidla vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru.

5. Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne splniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť takúto zákazku.

5.1. Minimálne podmienky.

5.1.1. Uchádzač predkladá vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru. Prísľub úveru musí byť vyšší ako 4 600 000 EUR. Prísľubom úveru uchádzač musí preukázať, že v čase predkladanie ponuky je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia na tom tak, že v prípade potreby mu banka poskytne úver v požadovanej výške. Čas platnosti prisľúbeného úveru by mal byť po dobu realizácie zákazky. Vzhľadom k tomu, že predpokladaný termín ukončenia projekčných prác je až v roku 2015, nie je možné zaručiť, že finančná situácia uchádzača sa za toto obdobie nezmení, nemusí byť banka ochotná vydať prísľub aj na rok 2015. Z toho dôvodu obstarávateľ uzná aj doklad, kde čas platnosti prisľúbeného úveru bude deklarovaný iba všeobecne, t. j. bez udania konkrétneho časového úseku, resp. bude uvedený kratší termín ako doba realizácie zákazky.

Okrem prísľubu úveru musí vyjadrenie vypovedať o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky a musí obsahovať:

— či uchádzač nebol za predchádzajúce 2 roky v nepovolenom debete, ak uchádzač bol v takomto debete, predloží zdôvodnenie, prečo sa tak stalo,

— že v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,

— že jeho bežný účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie.

Vyjadrenie banky bude predložené v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overená fotokópia.

5.1.2. Okrem vyjadrenia banky predloží uchádzač aj čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemá záväzky (podľa vyššie uvedených odrážok), ktoré predloží za všetky banky, kde má vedené účty. V čestnom vyhlásení sa požaduje uviesť tie isté údaje ako od banky. Pod pojmom "nemá záväzky" sa rozumie, že údaje uvedené v bode 5.1.1 "... uchádzač v iných bankách nemá záväzky" a jeho účet v týchto bankách (nebol za predchádzajúce dva roky v nepovolenom debete, ak uchádzač bol v takomto debete, predloží zdôvodnenie, prečo sa tak stalo, že v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, že jeho bežný účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie), žiadne iné záväzky obstarávateľ nepožaduje.

V prípade skupiny uchádzačov, bude postačovať, keď predloží vyjadrenie banky iba jeden člen skupiny dodávateľov. "Ak do súťaže predloží ponuku skupina dodávateľov podľa § 31 zákona o verejnom obstarávaní, podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní musí splniť každý člen skupiny samostatne a to tým, že predloží doklady podľa § 26 ods. 2 alebo § 128 zákona o verejnom obstarávaní každý za seba osobitne a podmienky podľa § 27 a § 28 zákona o verejnom obstarávaní preukazuje skupina spoločne, t. j. je možné spočítavať údaje za všetkých členov skupiny".

§ 27 ods. 1 písm. c).

Súvahou alebo výkazom o majetku a záväzkoch alebo údajmi z nich alebo.

5.2. Minimálne podmienky.

5.2.1. Uchádzač predkladá výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za roky 2007–2009, resp. za príslušné účtovné obdobie. Požaduje sa predloženie overených kópií príslušných výkazov. Ak overenie nebude vykonané daňovým úradom, postačuje overenie, napr. notárskym úradom avšak v takom prípade uchádzač predloží vyhlásenie podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, že predložené výkazy boli prílohou daňového priznania podaného na príslušný daňový úrad.

Je možné predložiť výkaz ziskov a strát v zmysle Slovenských účtovných postupov alebo výkaz ziskov a strát, ktorý je súčasťou účtovnej závierky zostavenej podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo platné v Európskej únii.

§ 27 ods. 1 písm. d).

Prehľadom o celkovom obrate alebo prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

5.3. Minimálne podmienky

5.3.1. čestné vyhlásenie o výške priemerného ročného obratu za roky 2007–2009 priemerne min. 4 000 000 EUR, pričom v žiadnom z uvedených rokov nesmie byť obrat nižší ako 1 000 000 EUR,

5.3.2. čestné vyhlásenie o výške priemerného ročného obratu za roky 2007–2009 priemerne min. 3 000 000 EUR obratu sa viaže k činnosti, ktorá je rovnaká alebo podobného charakteru ako je predmet plnenia, pričom v žiadnom z uvedených rokov nesmie byť obrat nižší ako 500 000 EUR.

Ročným obratom sa rozumejú tržby z predaja výrobkov, tovarov a služieb (účtová skupina 60).

V prípade skupiny uchádzačov, bude postačovať, keď predloží čestné vyhlásenie iba jeden člen skupiny dodávateľov.

§ 27 ods. 2).

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.

6. Od 1.1.2010 nadobudol účinnosť zákon č. 503/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa spresňujú možnosti preukazovania spôsobilosti na plnenie zmluvy odkazom na kvalifikáciu inej osoby, bez ohľadu na právnu povahu väzieb medzi uchádzačom s touto osobou. Toto platí za predpokladu, že uchádzač predloží obstarávateľovi dôkaz, že pri plnení zmluvy s prostriedkami osoby, ktorej postavenie pri preukazovaní podmienok účasti využíva, bude môcť aj narábať. Obstarávateľ na základe dôkazu predloženého uchádzačom v procese verejného obstarávania posúdi, či je toto splnené. Charakter dokladu, ktorý bude predložený ako dôkaz o reálnej možnosti využitia týchto prostriedkov pri plnení zmluvy, je ponechaný na uchádzačovi alebo záujemcovi. Obstarávateľ alebo verejný obstarávateľ by na základe Zákona o verejnom obstarávaní vzhľadom na rôznorodé možnosti úpravy subdodávateľských vzťahov nemal ustanovovať konkrétny typ dokladu, pretože ustanovením konkrétneho dokladu by mohlo dôjsť k diskriminácii najmä zahraničných uchádzačov alebo záujemcov. Takýmto dokladom môže byť napríklad prísľub takejto osoby, že konkrétne prostriedky, na ktoré sa preukázanie určitej podmienky viaže, reálne uchádzačovi táto osoba poskytne na plnenie zmluvy. Ďalšími možnosťami je aj predloženie zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o budúcej zmluve, z ktorej záväzok poskytnutia prostriedkov pre uchádzača bude jednoznačne vyplývať.

6.1. Minimálne podmienky.

6.1.1. Doklad preukazujúci túto skutočnosť, môže uchádzač preukázať, napr. aj zmluvou o budúcej zmluve s tretími osobami alebo inou zmluvou, napr. so subdodávateľom, z ktorej vyplýva záväzok subdodávateľa poskytnúť určité plnenie v rámci zadávanej zákazky.

Technické a odborné schopnosti:

§ 28 Technická alebo odborná spôsobilosť.

§ 28 ods. 1.

Technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť možno preukázať podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov:

a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom:

1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní.

7. Uchádzač predloží zoznam projektových služieb rovnakého alebo podobného predmetu zákazky uskutočnených za predchádzajúce 3 roky 2007 až 2009 (t. j. za roky 2007, 2008 a 2009) doplneného potvrdeniami o uspokojivom vykonaní poskytnutých služieb s uvedením cien, miest a lehôt dodania a zhodnotenia uskutočnených služieb podľa obchodných podmienok (Formulár "A").

Za rovnaký alebo podobný predmet zákazky sa považuje vypracovanie projektovej dokumentácie stavieb pre modernizáciu železničnej trate, infraštruktúru železničnej dopravy ako sú železničné stanice, zriaďovacie stanice, kontajnerové prekladiská, logistické centrá, prekládkové stanice prekládkové terminály obsahujúce aj koľajové napojenie a pod., vyhlásenia s uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktoré uchádzač zabezpečil subdodávateľom.

7.1. Minimálne podmienky.

7.1.1. Vyžaduje sa:

Zoznam zmlúv v rokoch 2007 až 2009, z ktorých aspoň 1 zmluva v každom z uvedených rokov je s rozpočtovým nákladom služby nad 3 000 000 EUR. V prípade, že uchádzač neuzatvoril v niektorom z týchto rokov zmluvu v takomto finančnom objeme, obstarávateľ mu to uzná iba za predpokladu, že uchádzač preukáže, že v tom roku plnil zmluvné povinnosti vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej v inom roku z obdobia 2007 až 2009.

Podmienkou ale je, že plnenie zmluvy uzatvorenej v inom roku musí byť v roku, v ktorom neuzatvoril zmluvu, v požadovanom objeme príslušného roku, t. j. min. 1 000 000 EUR,

Aspoň jedna zmluva rovnakého alebo podobného predmetu zákazky s rozpočtovým nákladom služby nad 500 000 EUR.

Zoznam zmlúv bude spracovaný podľa priloženého a nižšie uvedeného vzoru formulár "A". Ak zoznam nebude obsahovať všetky náležitosti a údaje, bude sa to posudzovať ako nesplnená podmienka účasti.

§ 28 ods. 1 písm. c).

Údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi;

7.2. Uchádzač predloží údaje o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi, resp. tých, na ktorých sa môže uchádzač obrátiť so žiadosťou o vykonanie tejto služby.

7.3. Minimálne podmienky.

7.3.1. Ide o hlavného projektanta (predstaviteľ zhotoviteľa), 2 projektantov, ktoré preukáže:

— referencie o projektoch dokončených v požadovanej kvalite od roku 2007, resp. o realizovaných za ktoré (jednotlivo) bolo vyfakturovaných minimálne 500 000 EUR a kde:

—— hlavný inžinier projektu (ďalej len "HIP") vykonával funkciu hlavného projektanta pre minimálne 1 stavbu železničnej infraštruktúry alebo modernizácie alebo komplexnej rekonštrukcie železničnej trate, 2 projektantoch (jednotlivo) ktorý vykonávali funkciu projektantov pre minimálne 1 stavbu železničnej infraštruktúry alebo modernizácie alebo komplexnej rekonštrukcie železničnej trate.

Referencie (rovnaké požiadavky na každú referenciu platia aj ďalej v texte pri každej referencii) budú podpísané s uvedením mena a príslušnej funkcie osoby objednávateľa a opatrené odtlačkom pečiatky objednávateľa, resp. obstarávateľa, inak sa príslušná referencia bude posudzovať ako nesplnená podmienka účasti. Pokiaľ došlo k transformácii obstarávateľa s prevzatím zodpovednosti, bude uznaná aj referencia od nástupníckej organizácie.

Prevod práv bude deklarovať nástupnícka organizácia v čestnom vyhlásení s podpisom a pečiatkou nového štatutárneho orgánu v originálnom vyhotovení.

Uchádzač predloží referencie podľa nižšie uvedeného vzoru formuláru "B".

8. Referencie musia potvrdzovať nasledujúce údaje podľa vzoru formuláru "B", inak sa príslušná referencia bude posudzovať ako nesplnená podmienka účasti.

Požadované sú: 1 referencia pre hlavného inžiniera projektu, 1 referencia pre každého projektanta jednotlivo, z ktorých každá bude obsahovať všetky požadované náležitosti. Údaje budú spracované podľa priloženého vzoru "B",

§ 28 ods. 1 písm. g).

Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby,

9. Uchádzač predloží údaje o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi, resp. tých, na ktorých sa môže uchádzač obrátiť so žiadosťou o vykonanie tejto služby.

9.1. Minimálne podmienky.

9.1.1. Ide o hlavného projektanta (predstaviteľ zhotoviteľa), 2 projektantov, ktoré preukáže:

— minimálne o hlavnom inžinierovi projektu, o 2 projektantoch. Požaduje sa vysokoškolské vzdelanie a 3 ročná prax v príslušnom odbore alebo úplne stredoškolské vzdelanie a 5 ročná prax v príslušnom odbore. Údaje budú spracované podľa nižšie priloženého vzoru formuláru "C" Údaje o projektantoch. Obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade akýchkoľvek pochybností o predložených dokladoch vykonať u uchádzača externý (zákaznícky) audit. Pri predložení iných než definovaných dokladov bude uchádzač vylúčený.

§ 28 ods. 1 písm. k).

Uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca poskytujúci službu v úmysle zabezpečiť subdodávateľom,

10. Uchádzač označí v ponuke, obchodné mená tretích osôb podieľajúcich sa na plnení zmluvy položky, predmet služby, cenu podzhotoviteľa bez DPH v EUR, cenu podzhotoviteľa s DPH v EUR, podiel plnenia zo zmluvy v %, ktoré bude zabezpečovať podzhotoviteľom.

10.1. Minimálne podmienky.

10.1.1. Uchádzač predloží údaje v tabuľkovej forme, doplnené zmluvami o uzavretí budúcej zmluvy s podzhotoviteľmi, obchodné mená tretích osôb podieľajúcich sa na plnení zmluvy položky, predmet služby, cenu podzhotoviteľa bez DPH v EUR, cenu podzhotoviteľa s DPH v eur, podiel plnenia zo zmluvy v %, ktoré bude zabezpečovať podzhotoviteľom a harmonogram inžiniersko-projektových činností.

§ 28 ods. 2.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

11. 1.1.2010 nadobudol účinnosť zákon č. 503/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa spresňujú možnosti preukazovania spôsobilosti na plnenie zmluvy odkazom na kvalifikáciu inej osoby, bez ohľadu na právnu povahu väzieb medzi uchádzačom a touto osobou. Toto platí za predpokladu, že uchádzač predloží obstarávateľovi dôkaz, že pri plnení zmluvy s prostriedkami osoby, ktorej postavenie pri preukazovaní podmienok účasti využíva, bude môcť aj narábať. Obstarávateľ na základe dôkazu predloženého uchádzačom v procese verejného obstarávania posúdi, či je toto splnené. Charakter dokladu, ktorý bude predložený ako dôkaz o reálnej možnosti využitia týchto prostriedkov pri plnení zmluvy, je ponechaný na uchádzačovi alebo záujemcovi. Obstarávateľ alebo verejný obstarávateľ by na základe Zákona o verejnom obstarávaní vzhľadom na rôznorodé možnosti úpravy subdodávateľských vzťahov nemal ustanovovať konkrétny typ dokladu, pretože ustanovením konkrétneho dokladu by mohlo dôjsť k diskriminácii najmä zahraničných uchádzačov alebo záujemcov. Takýmto dokladom môže byť napríklad prísľub takejto osoby, že konkrétne prostriedky, na ktoré sa preukázanie určitej podmienky viaže, reálne uchádzačovi táto osoba poskytne na plnenie zmluvy. Ďalšími možnosťami je aj predloženie zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o budúcej zmluve, z ktorej záväzok poskytnutia prostriedkov pre uchádzača bude jednoznačne vyplývať.

11.1. Minimálne podmienky.

11.1.1. Ide o hlavného projektanta (predstaviteľ zhotoviteľa), 2 projektantov, ktoré preukáže:

— vyhlásením, že budú k dispozícií na plnenie predmetu zmluvy minimálne o hlavnom inžinierovi projektu, o 2 projektantoch. Požaduje sa vysokoškolské vzdelanie a 3 ročná prax v príslušnom odbore alebo úplne stredoškolské vzdelanie a 5 ročná prax v príslušnom odbore. Údaje budú spracované podľa priloženého vzoru "C" Údaje o projektantoch.

11.1.2. Doklad preukazujúci túto skutočnosť, môže uchádzač preukázať, napr. aj zmluvou o budúcej zmluve s tretími osobami alebo inou zmluvou, napr. so subdodávateľom, z ktorej vyplýva záväzok subdodávateľa poskytnúť určité plnenie v rámci zadávanej zákazky.

12. Ak uchádzač má potvrdené referencie v inej mene ako EUR, súčasťou takejto referencie musí byť aj prepočet inej meny na EUR. Obdobne to platí aj pre ostatné doklady obsahujúce finančné čiastky. Pre potreby prepočtu cudzích mien je platný kurz Európskej centrálnej banky k dátumu 15.12.2010. Prepočet bude uvedený na samostatnom liste hneď ako nasledujúca strana po strane, ktorou sa preukazujú referencie tak, že k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v eur a platný kurz Európskej centrálnej banky.

13. Na preukázanie splnenia podmienok účasti nestačí, ak uchádzač uvedie obchodné mená tretích osôb podieľajúcich sa na plnení zmluvy a ich podiel prác. Na preukázanie splnenia podmienok účasti je potrebné postupovať podľa kapitoly E. Podmienky účasti uchádzačov, časť I. body 3 a 4 súťažných podkladov. Uchádzač predloží údaje v tabuľkovej forme, doplnené zmluvami o uzavretí budúcej zmluvy s podzhotoviteľmi obchodné mená tretích osôb podieľajúcich sa na plnení zmluvy položky, predmet služby, cenu podzhotoviteľa bez DPH v EUR, cenu podzhotoviteľa s DPH v eur, podiel plnenia zo zmluvy v %, ktoré bude zabezpečovať podzhotoviteľom a harmonogram inžiniersko-projektových činností.

Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky: Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vovýške 200 000 (dvestotisíc) EUR.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú:

Podkladom pre vystavenie faktúry bude vzájomne odsúhlasený súpis skutočne vykonaných prác. Každá faktúra je splatná vždy do 75 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia a odsúhlasenia Objednávateľom (vyznačenia dátumu doručenia a dátumu odsúhlasenia, podpisu kompetentného zamestnanca ŽSR na odsúhlasenie). Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok.

Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať:

Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, ktorej ponuka bude prijatá:

Obstarávateľ nepredpisuje uchádzačom, aké právne vzťahy od skupiny vyžaduje. Uvedené necháva na samotných uchádzačov. Skupina môže vytvoriť subjekt s právnou subjektivitou podľa Obchodného zákonníka, ale je postačujúce aj združenie bez právnej subjektivity na základe zmluvy o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka. V takom prípade je potrebné z hľadiska priehľadnosti vzťahov a prípadného vymáhania záväzkov, aby takáto zmluva bola uzatvorená písomne a aby obsahovala podmienky pre všetkých účastníkov združenia, ako sa majú pričiniť o dosiahnutie dojednaného účelu pre ktorý združenie vzniklo. Zmluva o združení musí obsahovať splnomocnenie niektorého účastníka združenie na zastupovanie ostatných účastníkov združenia pri dosahovaní dojednaného účelu združenia a na vykonávanie právnych úkonov a aby v nej bolo určené spoločné meno združenia, pod ktorým bude združenie vystupovať.

Iné osobitné podmienky:

Výsledkom verejnej súťaže bude uzavretie zmluvy o dielo (ďalej len "zmluva") s úspešným uchádzačom, na celý predmet zákazky podľa § 536 a násl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa § 3 zákona o verejnom obstarávaní. Zmluva bude uzavretá na dobu určitú do roku 06/2015 najviac do doby nadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia stavby.

Výkon služby je vyhradený pre konkrétnu profesiu:

Úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy predložiť nasledujúce doklady: Potvrdenie poisťovne (alebo kópiu zmluvy), že uchádzač je poistený resp., že uzatvoril zmluvu č. o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa alebo o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti podpísané oprávnenou osobou poisťovne vo výške minimálne 4 600 000 EUR.

V potvrdení o poistení musí byť uvedené, že poistenie je platné a účinné a zabezpečuje poistenie v požadovanej výške a pre požadovanú činnosť a obdobie. Potvrdenie poisťovne musí obsahovať dátum a podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov. Dátum potvrdenia poisťovne musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty viazanosti ponúk.

Úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy predložiť nasledujúce doklady a osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 236/2000 Z. z. (oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov), ktoré budú zodpovedať za poskytnutie služby, aj s menovitým zoznamom osôb s osvedčením pre:

— komplexné architektonické a inžinierske služby (A2), komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb),

— konštrukcie pozemných stavieb (I1),

— konštrukcie inžinierskych stavieb (I2).

Oprávnenie na vykonávanie činnosti v zmysle § 17 a § 18 zákona NR SR zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška MDPT SR č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh, zákona č. 358/2007 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 20 Vyhlášky č. 205/2010 MDPT SR o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach udelené bezpečnostným úradom, ktoré v rámci preukazovania podmienok účasti predložil rovnocenným dokladom vydaným príslušnou inštitúciou v krajine sídla uchádzača,

Doklad na odbornú spôsobilosť v elektrotechnike v zmysle § 19 až § 25 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú podmienky na technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia aj s menovitým zoznamom osôb.

Mená a odborné kvalifikácie zamestnancov ✅

Postup
Lehota viazanosti ponuky: 2011-07-31 📅
Dátum otvárania ponúk: 2011-02-24 📅
Miesto otvárania:

Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese Železnice slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Klemensova č. 8, 813 61 Bratislava, SLOVENSKO, v zasadačke č. 2.

Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese Železnice slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Klemensova č. 8, 813 61 Bratislava, SLOVENSKO, v zasadačke č. 2.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť iba oprávnení uchádzači. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača, alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Z kapacitných dôvodov sa na otváraní ponúk môžu zúčastniť za každého uchádzača maximálne dve osoby. V prípade skupiny je to maximálne jedna osoba za každého člena skupiny. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu, poverený zástupca uchádzača preukazom totožnosti, plnou mocou na zastupovanie nie staršou ako 6 mesiacov ku dňu predkladania ponúk a kópiou o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu.

Jazyky
Jazyk: slovenčina 🗣️

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Názov obstarávateľa: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Hlavná činnosť: Railway_services
Kontakt
Kontaktné miesto: Klemensova 8
Ing. Ludvik Mikula
Internetová adresa: www.zsr.sk 🌏

Odkaz
Dátumy
Dátum začiatku: 2011-05-01 📅
Dátum ukončenia: 2015-06-30 📅
Dátum zverejnenia: 2011-01-08 📅
Identifikátory
Druh predchádzajúceho uverejnenia: Periodic_indicative_notice
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2011/S 5-007002

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.BOX 58
Poštové mesto: Bratislava 24
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Internetová adresa: www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Názov: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riediteľstvo, Odbor investorský
Internetová adresa: www.zsr.sk 🌏
Fax: +421 220297711 📠
Informácie o lehotách na podanie odvolania:

§ 136 a § 138 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Orgán zodpovedný za postupy sprostredkovania
Poštová adresa: Klemensova č. 8
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 813 61
E-mail: mikula.ludvik@zsr.sk 📧
Telefón: +421 220295073 📞
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Zdroj: OJS 2011/S 012-018817 (2011-01-13)

Dodatočné informácie (2011-02-16)
Objekt
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Dodatočné informácie

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2011-02-16 📅
Dátum zverejnenia: 2011-02-18 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2011/S 34-055280
Odkazuje na oznámenie: 2011/S 12-018817
Číslo Ú. v. S: 34
Zdroj: OJS 2011/S 034-055280 (2011-02-16)

Oznámenia o zadaní zákazky (2011-06-29)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 4 598 544,00 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2011-06-29 📅
Dátum zverejnenia: 2011-07-02 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2011/S 125-207249
Číslo Ú. v. S: 125
Ďalšie informácie

Mená a priezviská členov komisie, ktorí vyhodnocovali ponuky: S právom vyhodnocovať: Ing. Štefan Sedláček, Ing. Miroslav Dorčák, Ing. Peter Guttman, Ing. Karol Iglódy, Ing. Marian Janič, Ing. Jozef Kemény, Ing. Mária Mlyneková, Ing. Gabriela Mrvová, Ing. Vladimír Oravec, Ing. Viliam Šestina, Ing. Jozef Tvrdoň. Bez práva vyhodnocovať: Ing. František Dorocák, Ing. Martin Masár, Ing. Ludvik Mikula.

Objekt
Rozsah obstarávania
Odhadovaná hodnota bez DPH: 2 284 555,00 💰
3 242 000,00 💰

Odkaz
Identifikátory
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2011/S 34-055280
Zdroj: OJS 2011/S 125-207249 (2011-06-29)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby (>20 nové verejné obstarávania)

Inžinierske služby (18)

Inžinierske projektovanie (7)