„ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska – Veľká Ida – Moldava nad Bodvou mesto“ – projektová dokumentácia

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“

Predmetom zákazky je poskytnutie služby: vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu pre „ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska – Veľká Ida – Moldava nad Bodvou mesto“ – projektová dokumentácia v členení:
— zámer pre posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie so zabezpečením záverečného stanoviska MŽP SR,
— dokumentácia stavebného zámeru vrátane zabezpečenia protokolu o vykonaní štátnej expertízy príslušného orgánu štátnej správy MDVRR SR,
— dokumentácia pre územné rozhodnutie s právoplatným územným rozhodnutím a schvaľovacím rozhodnutím,
— dokumentácia pre stavebné povolenia v podrobnostiach pre realizáciu stavby so schvaľovacím rozhodnutím a s právoplatnými stavebnými povoleniami,
— dokumentácia pre výber zhotoviteľa, súvisiace inžinierske činnosti a autorský dohľad občasný.
Dokumentáciu pre posúdenie vplyvov na životné prostredie (ďalej len „EIA“).
Vypracovať a dodať zámer pre posúdenie vplyvu na životné prostredie so zabezpečením záverečného stanoviska v zmysle § 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MŽP SR a s tým súvisiacej inžinierskej činnosti (ďalej len „IČ“).
Správu o hodnotení činností vypracovať až na základe výsledkov zisťovacieho konania a musí obsahovať rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 11 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov primerane k charakteru navrhovanej činnosti.
Závery vyplývajúce z procesu EIA je potrebné zohľadniť v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“). Zabezpečením záverečného stanoviska MŽP SR je možné zahájiť práce na ďalšom stupni projektovej dokumentácie pre stavebný zámer (ďalej len „DSZ“) a dokumentácie pre územné rozhodnutie (ďalej len „DÚR“).
Pri zabezpečovacích zariadeniach uvažovať len obecne známe vplyvy týchto zariadení, pretože konkrétne typy budú známe až po výbere zhotoviteľa stavby.
Návrh riešenia uskutočniť v zmysle Záväzného pokynu pre projektovú prípravu stavby č. 10709/2010 /O420 zo dňa 22.11.2010„ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou mesto“.
DSZ.
Vypracovať a dodať DSZ verejnej práce podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov vrátane zabezpečenia protokolu o vykonaní štátnej expertízy s vyjadreným súhlasom MDVRR SR. K tomu prislúchajúce IČ v prislúchajúcom rozsahu podľa vyhlášky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach.
Stavebný zámer musí byť spracovaný v zmysle záverečného stanoviska v zmysle § 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. MŽP SR o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Stavebný zámer musí byť spracovaný v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou veľkého územného celku, ako aj s požiadavkami obstarávateľa, ktorý si vyhradzuje právo odsúhlasiť zámer z hľadiska rozhodujúcich prvkov stavebno-technického návrhu stavby pred predložením na štátnu expertízu.
DSZ musí obsahovať samostatnú prílohu o plnení podmienok záverečného stanoviska MŽP SR a opatrenie na ochranu životného prostredia.
Pri zabezpečovacích zariadeniach uvažovať len priestorovú dislokáciu (veľkosť a situovanie stavadlových ústrední a vonkajších objektov vrátane kabelizácie pre napájanie a funkčné prepojenie), pretože konkrétne typy budú známe až po výbere zhotoviteľa stavby.
DÚR stavby s vydaným právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby od príslušného stavebného úradu.
Vypracovať a dodať DÚR v súlade s platnými technickými špecifikáciami interoperability (ďalej len „TSI“), ktorá bude obsahovať všetky potrebné náležitosti na získanie právoplatného územného rozhodnutia a vydanie schvaľovacích rozhodnutí a s tým súvisiacej IČ.
Pri zabezpečovacích zariadeniach uvažovať len priestorovú dislokáciu (veľkosť a situovanie stavadlových ústrední a vonkajších objektov vrátane kabelizácie pre napájanie a funkčné prepojenie), pretože konkrétne typy budú známe až po výbere zhotoviteľa stavby.
Dokumentáciu pre stavebné povolenia v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len „DSPRS“) s vydanými právoplatnými stavebnými povoleniami od príslušného stavebného úradu.
Vypracovať a dodať dokumentáciu stavby v jednotlivých architektonických, technických, ekologických a ekonomických prvkoch tak, aby zodpovedala požiadavkám zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných právnych predpisov, bezpečnostných predpisov a noriem na zaistenie ochrany zdravia, bezpečnosti práce a technických zariadení platných v čase prípravy predmetnej stavby a aby obsahovala všetky potrebné náležitosti na vydanie schvaľovacieho rozhodnutia MDVRR SR a na získanie stavebných povolení. K tomu prislúchajúce IČ v prislúchajúcom rozsahu.
DSPRS vypracovať v súlade s platnými TSI.
Pri zabezpečovacích zariadeniach uvažovať len priestorovú dislokáciu (veľkosť a situovanie stavadlových ústrední a vonkajších objektov vrátane kabelizácie pre napájanie a funkčné prepojenie), pretože konkrétne typy budú známe až po výbere zhotoviteľa stavby.
Dokumentáciu pre výber zhotoviteľa (ďalej len „DVZ“).
Vypracovať a dodať DVZ, ktorá musí byť spracovaná v podrobnostiach DSPRS.
Vypracovať a dodať dokumentáciu spracovanú do podrobností, potrebných na vykonanie prác pre zhotoviteľa stavby, na vykonanie realizačných prác, na zostavenie súpisu prác stavby a určenie výmery stavebných prác tak, aby zodpovedala požiadavkám zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných právnych predpisov, bezpečnostných predpisov a noriem na zaistenie ochrany zdravia, bezpečnosti práce a technických zariadení platných v čase prípravy predmetnej stavby. K tomu prislúchajúce IČ v prislúchajúcom rozsahu. Pre zabezpečovacie zariadenia vypracovať dokumentáciu len v rozsahu nevyhnutnom pre vydanie stavebného povolenia, realizačná dokumentácia bude spracovaná dodatočne po výbere zhotoviteľa stavebných prác.
DVZ vypracovať v súlade s DSPRS.
Pri zabezpečovacích zariadeniach uvažovať len priestorovú dislokáciu (veľkosť a situovanie stavadlových ústrední a vonkajších objektov vrátane kabelizácie pre napájanie a funkčné prepojenie), pretože konkrétne typy budú známe až po výbere zhotoviteľa stavby.
Autorský dohľad občasný (ďalej len „AD“).

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2011-09-19. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2011-08-01.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

Kto?

• Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“

Čo?

Kde?

• Východné Slovensko › Košický kraj

História obstarávania

Dátum	Dokument
2011-08-01	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2011-08-17	Dodatočné informácie
2013-01-28	Oznámenia o zadaní zákazky
2018-03-28	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2018-04-23	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
2024-05-06	Oznámenia o zadaní zákazky

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2011-08-01)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Inžinierske projektovanie
Množstvo alebo rozsah: Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.865 866,00
Celková hodnota obstarávania: 865 866,00 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Služby
Predpis: Európska únia
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Inžinierske projektovanie 📦

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Subjekt poskytujúci verejné služby
Poštová adresa: Klemensova 8
Poštové smerovacie číslo: 813 61
Poštové mesto: Bratislava
Kontakt
Internetová adresa: http://www.zsr.sk 🌏
E-mail: mikula.ludvik@zsr.sk 📧
Telefón: +421 220295073 📞
Fax: +421 220297711 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2011-08-01 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2011-09-19 📅
Dátum zverejnenia: 2011-08-06 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2011/S 150-250081
Odkazuje na oznámenie: 2011/S 140-233075
Číslo Ú. v. S: 150
Ďalšie informácie

Doporučujeme uchádzačom aby si vo vlastnom záujme vyzdvihli súťažné podklady a tým sa vyhli prípadným problémom pri vysvetľovaní súťažných podkladov resp. pri predkladaní námietok k súťažným podkladom v lehote zákona podľa § 34 ods. 1 písm. b) ods.12 a 13 a § 38 a § 51 ods.4 a § 136 ods.1 písm. b) ods.3.pís. b). 1. Poskytnutie súťažných podkladov je na: — doručenie písomnej žiadosti o účasť (poštou, alebo faxom, alebo mailom, alebo osobne) s uvedením spôsobu prevzatia súťažných podkladov (osobne, poštou) a s uvedením čísla telefónu a mailovej adresy kontaktnej osoby. Žiadosť o účasť musí byť doručená (nestačí, že bude odoslaná) do 16.8.2011, čas do 14:00 hodiny. 2. Žiadosť o účasť je potrebné predložiť v tom istom jazyku ako sa požaduje predloženie ponuky. 3. V prípade osobného prevzatia súťažných podkladov je potrebné vopred dohodnúť si telefonicky termín a čas s kontaktnou osobou obstarávateľa. 4. V prípade, že súťažné podklady bude záujemca vyzdvihovať, ale ponuku bude predkladať jeho organizačná zložka, je potrebné na túto skutočnosť upozorniť obstarávateľa. 5. Ponuku môže predložiť uchádzač, ktorý si vyžiadal súťažné podklady a ktorému obstarávateľ súťažné podklady poskytol. 6. Osobné odovzdávanie ponúk je možné iba v pracovných dňoch, t. j. pondelok až piatok od 8:00 do 14:00 hodiny. 7. Obstarávateľ bude organizovať obhliadku miesta, ktorá sa uskutoční dňa 25.8.2011.

Objekt
Rozsah obstarávania
Kategória služby: 12
Oznámenie sa týka: Public_contract
Krátky popis:

— zámer pre posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie so zabezpečením záverečného stanoviska MŽP SR,

— dokumentácia stavebného zámeru vrátane zabezpečenia protokolu o vykonaní štátnej expertízy príslušného orgánu štátnej správy MDVRR SR,

— dokumentácia pre územné rozhodnutie s právoplatným územným rozhodnutím a schvaľovacím rozhodnutím,

— dokumentácia pre stavebné povolenia v podrobnostiach pre realizáciu stavby so schvaľovacím rozhodnutím a s právoplatnými stavebnými povoleniami,

— dokumentácia pre výber zhotoviteľa, súvisiace inžinierske činnosti a autorský dohľad občasný.

Dokumentáciu pre posúdenie vplyvov na životné prostredie (ďalej len „EIA“).

Vypracovať a dodať zámer pre posúdenie vplyvu na životné prostredie so zabezpečením záverečného stanoviska v zmysle § 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MŽP SR a s tým súvisiacej inžinierskej činnosti (ďalej len „IČ“).

Správu o hodnotení činností vypracovať až na základe výsledkov zisťovacieho konania a musí obsahovať rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 11 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov primerane k charakteru navrhovanej činnosti.

Závery vyplývajúce z procesu EIA je potrebné zohľadniť v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“). Zabezpečením záverečného stanoviska MŽP SR je možné zahájiť práce na ďalšom stupni projektovej dokumentácie pre stavebný zámer (ďalej len „DSZ“) a dokumentácie pre územné rozhodnutie (ďalej len „DÚR“).

Pri zabezpečovacích zariadeniach uvažovať len obecne známe vplyvy týchto zariadení, pretože konkrétne typy budú známe až po výbere zhotoviteľa stavby.

Návrh riešenia uskutočniť v zmysle Záväzného pokynu pre projektovú prípravu stavby č. 10709/2010 /O420 zo dňa 22.11.2010„ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou mesto“.

DSZ.

Vypracovať a dodať DSZ verejnej práce podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov vrátane zabezpečenia protokolu o vykonaní štátnej expertízy s vyjadreným súhlasom MDVRR SR. K tomu prislúchajúce IČ v prislúchajúcom rozsahu podľa vyhlášky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach.

Stavebný zámer musí byť spracovaný v zmysle záverečného stanoviska v zmysle § 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. MŽP SR o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Stavebný zámer musí byť spracovaný v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou veľkého územného celku, ako aj s požiadavkami obstarávateľa, ktorý si vyhradzuje právo odsúhlasiť zámer z hľadiska rozhodujúcich prvkov stavebno-technického návrhu stavby pred predložením na štátnu expertízu.

DSZ musí obsahovať samostatnú prílohu o plnení podmienok záverečného stanoviska MŽP SR a opatrenie na ochranu životného prostredia.

Pri zabezpečovacích zariadeniach uvažovať len priestorovú dislokáciu (veľkosť a situovanie stavadlových ústrední a vonkajších objektov vrátane kabelizácie pre napájanie a funkčné prepojenie), pretože konkrétne typy budú známe až po výbere zhotoviteľa stavby.

DÚR stavby s vydaným právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby od príslušného stavebného úradu.

Vypracovať a dodať DÚR v súlade s platnými technickými špecifikáciami interoperability (ďalej len „TSI“), ktorá bude obsahovať všetky potrebné náležitosti na získanie právoplatného územného rozhodnutia a vydanie schvaľovacích rozhodnutí a s tým súvisiacej IČ.

Dokumentáciu pre stavebné povolenia v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len „DSPRS“) s vydanými právoplatnými stavebnými povoleniami od príslušného stavebného úradu.

Vypracovať a dodať dokumentáciu stavby v jednotlivých architektonických, technických, ekologických a ekonomických prvkoch tak, aby zodpovedala požiadavkám zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných právnych predpisov, bezpečnostných predpisov a noriem na zaistenie ochrany zdravia, bezpečnosti práce a technických zariadení platných v čase prípravy predmetnej stavby a aby obsahovala všetky potrebné náležitosti na vydanie schvaľovacieho rozhodnutia MDVRR SR a na získanie stavebných povolení. K tomu prislúchajúce IČ v prislúchajúcom rozsahu.

DSPRS vypracovať v súlade s platnými TSI.

Dokumentáciu pre výber zhotoviteľa (ďalej len „DVZ“).

Vypracovať a dodať DVZ, ktorá musí byť spracovaná v podrobnostiach DSPRS.

Vypracovať a dodať dokumentáciu spracovanú do podrobností, potrebných na vykonanie prác pre zhotoviteľa stavby, na vykonanie realizačných prác, na zostavenie súpisu prác stavby a určenie výmery stavebných prác tak, aby zodpovedala požiadavkám zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných právnych predpisov, bezpečnostných predpisov a noriem na zaistenie ochrany zdravia, bezpečnosti práce a technických zariadení platných v čase prípravy predmetnej stavby. K tomu prislúchajúce IČ v prislúchajúcom rozsahu. Pre zabezpečovacie zariadenia vypracovať dokumentáciu len v rozsahu nevyhnutnom pre vydanie stavebného povolenia, realizačná dokumentácia bude spracovaná dodatočne po výbere zhotoviteľa stavebných prác.

DVZ vypracovať v súlade s DSPRS.

Autorský dohľad občasný (ďalej len „AD“).

Množstvo alebo rozsah: Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
Referenčné číslo: 13073/2011/O220
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ:

Predmet zákazky bude financovaný z Kohézneho fondu EÚ (programové obdobie 20072013) a zo štátneho rozpočtu. Ide o Operačný program Doprava 2007 2013, Prioritná os č.4 Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

Podmienky účasti uchádzačov.

1. Uchádzač, alebo člen skupiny musí spĺňať podmienky uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZoVO“) a preukáže ich v zmysle § 26 ods. 2 citovaného zákona predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií požadovaných v bodoch 1.1 až 1.6, ktoré musia byť súčasťou ponuky:

§ 26 ods. 1 písm. a).

1.1. Minimálne požiadavky:

1.1.1. výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine jeho sídla, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny.

Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky:

1.1.2. fyzická osoba – podnikateľ predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov;

1.1.3. právnická osoba – podnikateľ predloží výpisy z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu uchádzača.

Napr. pri akciovej spoločnosti, kde je štatutárnym orgánom predstavenstvo spoločnosti, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých členov predstavenstva, pri spoločnosti s ručením obmedzeným, kde sú štatutárnym orgánom konatelia, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých konateľov,

§ 26 ods. 1 písm. b).

1.2. Minimálne požiadavky:

1.2.1. výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine jeho sídla, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním.

Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky:

1.2.2. fyzická osoba – podnikateľ predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov;

1.2.3. právnická osoba – podnikateľ predloží výpisy z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu uchádzača.

§ 26 ods. 1 písm. c).

1.3. Minimálne požiadavky:

1.3.1. potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla, že voči uchádzačovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii, ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

Potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky.

§ 26 ods. 1 písm. d).

1.4. Minimálne požiadavky:

1.4.1. potvrdenie (potvrdenia) príslušnej zdravotnej poisťovne alebo poisťovní, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie;

1.4.2. potvrdenie príslušnej sociálnej poisťovne, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii sociálneho poistenia a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie, a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

§ 26 ods. 1 písm. e).

1.5. Minimálne požiadavky:

1.5.1. potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky, že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

§ 26 ods. 1 písm. f).

1.6. Minimálne požiadavky:

1.6.1. doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu na predmet zákazky (projektovanie stavieb, projektové služby),

1.6.1.1. aktuálny výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba – podnikateľ a príspevková organizácia – podnikateľ) a živnostenské oprávnenie;

1.6.1.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaná v obchodnom registri);

1.6.1.3. iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov,

1.7. § 26 ods. 1 písm. g) nebolo mu v predchádzajúcich 3 rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. Uchádzač nepreukazuje žiadnym dokladom splnenie tejto podmienky. Tieto podmienky musí dokázať v prípade potreby obstarávateľ.

2. Uchádzač môže nahradiť doklady uvedené v bode 1.1. až 1.6. platným potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zápise uchádzača do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ZoVO. Uchádzač môže nahradiť doklady uvedené v bode 1.1. až 1.6. aj úradne osvedčenou kópiou iného dokladu – platného certifikovaného zápisu vydaného certifikačnou inštitúciou v krajine jeho sídla. V prípade, že doklad – platný certifikovaný zápis vydaný certifikovanou inštitúciou v krajine jeho sídla nepokrýva podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia obligatórne ustanovené v § 26 ods. 1 písm. a) až f) ZoVO (body 1.1. až 1.6.), uchádzač tieto skutočnosti preukáže samostatným dokladom preukazujúcim požadovanú podmienku vydaným príslušnou inštitúciou v krajine jeho sídla. Ak sa takýto samostatný doklad alebo rovnocenný doklad nevydáva v krajine sídla uchádzača, môže ho uchádzač nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla podľa § 26 ods.3 ZoVO a bodu 3. V prípade, ak právo členského štátu, v ktorom má uchádzač sídlo neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača podľa § 26 ods. 4 ZoVO a bodu 3.

3. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.1. až 1.6. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.

4. Ak uchádzačom bude skupina a táto nepredloží doklady požadované v bode 1.1. až 1.6. za každého člena skupiny osobitne, bude uchádzač zo súťaže vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. e) ZoVO. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) ZoVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Ekonomická a finančná situácia:

§ 27 ods. 1 písm. a) 5.

Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne splniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť takúto zákazku.

Finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 27 ods. 1 ZoVO preukáže uchádzač predložením týchto dokladov:

5.1. § 27 ods. 1 písm. a) vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru.

5.1.1. Minimálne požiadavky.

5.1.1.1. Uchádzač predkladá vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru. Prísľub úveru musí byť vo výške minimálne 865 866 EUR. Prísľubom úveru uchádzač musí preukázať, že v čase predkladanie ponuky je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia na tom tak, že v prípade potreby mu banka poskytne úver v požadovanej výške. Čas platnosti prisľúbeného úveru by mal byť po dobu realizácie zákazky. Vzhľadom k tomu, že predpokladaný termín ukončenia projekčných prác je až v roku 2015, nie je možné zaručiť, že finančná situácia uchádzača sa za toto obdobie nezmení, nemusí byť banka ochotná vydať prísľub aj na rok 2015. Z toho dôvodu obstarávateľ uzná aj doklad, kde čas platnosti prisľúbeného úveru bude deklarovaný iba všeobecne, t. j. bez udania konkrétneho časového úseku, resp. bude uvedený kratší termín ako doba realizácie zákazky. Prísľub úveru nesmie byť starší ako 1 mesiac ku dňu predloženia ponuky. Odôvodnenie: Obstarávateľ požaduje, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť bezproblémovo plniť predmet zákazky. Primeranosť tejto podmienky účasti vyplýva z predpokladanej hodnoty zákazky. Požadovaná minimálna úroveň je nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky a teda je výrazne nižšia ako zvyčajný dvoj až trojnásobok požadovaných hodnôt. Potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti vyplýva z požiadavky, aby uchádzač preukázal, že ak by sa dostal nie vlastným pričinením v budúcnosti do finančných problémov, dokáže tieto vyriešiť prípadným úverom.

5.1.1.2. Uchádzač predloží vyjadrenie banky, alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré musí jasne vypovedať o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky a musí obsahovať: či uchádzač nebol za predchádzajúce dva roky (2009 a 2010) v nepovolenom debete, ak uchádzač bol v takomto debete, predloží zdôvodnenie, prečo sa tak stalo, že v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, že jeho bežný účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie. Vyjadrenie banky nesmie byť staršie ako jeden mesiac ku dňu predloženia ponuky a bude predložené v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overená fotokópia originálu. Okrem vyjadrenia banky predloží uchádzač aj čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemá záväzky. Čestné vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden mesiac ku dňu predloženia ponuky.

Odôvodnenie: Obstarávateľ požaduje, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť bezproblémovo plniť predmet zákazky. V tejto podmienke účasti nie je požadovaný žiaden číselný údaj a teda podmienka je primeraná. Potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti vyplýva aj z požiadavky, aby uchádzač preukázal, že je aj po finančnej stránke spoľahlivý, čím je väčší predpoklad, že zmluva bude uzatvorená len s takým uchádzačom, ktorý je po všetkých stránkach spôsobilý k uspokojivej realizácii zmluvy.

6. Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže uchádzač využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Toto platí za predpokladu, že uchádzač predloží v ponuke dôkaz, že pri plnení zmluvy s prostriedkami osoby, ktorej postavenie pri preukazovaní podmienok účasti využíva, bude môcť aj narábať. Obstarávateľ na základe dôkazu predloženého uchádzačom posúdi, či je toto splnené. Charakter dokladu, ktorý bude predložený ako dôkaz o reálnej možnosti využitia týchto prostriedkov pri plnení zmluvy, je ponechaný na uchádzačovi. Zákon o verejnom obstarávaní a ani tieto súťažné podklady vzhľadom na rôznorodé možnosti úpravy subdodávateľských vzťahov nemôžu stanovovať konkrétny typ dokladu, pretože ustanovením konkrétneho dokladu by mohlo dôjsť k diskriminácii najmä zahraničných uchádzačov. Takýmto dokladom môže byť napríklad prísľub takejto osoby, že konkrétne prostriedky, na ktoré sa preukázanie určitej podmienky viaže, reálne uchádzačovi táto osoba poskytne na plnenie zmluvy.

Ďalšími možnosťami je aj predloženie zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o budúcej zmluve, z ktorej záväzok poskytnutia prostriedkov pre uchádzača bude vyplývať. Takýto doklad musí obsahovať minimálne identifikáciu osoby, ktorá poskytuje finančné zdroje uchádzačovi, t.j. názov, adresa sídla/miesta podnikania; označenie finančných zdrojov vo vzťahu k podmienkam účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia; opis, akým spôsobom budú finančné zdroje poskytnuté uchádzačovi; súhlas osoby s použitím finančných zdrojov pre potreby preukázania finančného a ekonomického postavenia; záväzok osoby, že v prípade, že uchádzač bude úspešný uchádzač poskytne finančné zdroje na plnenie zmluvy o dielo a podpis osoby.

Technické a odborné schopnosti:

7. Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 28 ods. 1 ZoVO. Preukáže ich predložením:

7.1. § 28 ods. 1 písm. a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom

1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich dodaní.

7.1.1. Minimálne požiadavky (minimálna úroveň).

Uchádzač predloží zoznam služieb – projektových prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky uskutočnených za predchádzajúce 3 roky 2008 až 2010 (t. j. za roky 2008, 2009 a 2010) doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní poskytnutých služieb s uvedením cien, miest a lehôt dodania a zhodnotenia uskutočnených služieb podľa obchodných podmienok (Formulár „A“).

Projektovými prácami rovnakého alebo podobného predmetu zákazky, sú projekty na stavby železničnej infraštruktúry, modernizáciu alebo rekonštrukciu železničných tratí vrátane rozsiahlejších spevnených plôch určených pre dopravu, alebo komplexnú rekonštrukciu železničnej trate.

Pojem „stavba železničnej infraštruktúry“ znamená projektovanie železničných tratí, železničných vlečiek a prekladacích železničných uzlov, v ktorých počas výstavby bol zahrnutý vplyv prevádzky (t.j. výstavba počas výluk).

Vyžaduje sa:

— aspoň 1 zmluva v každom z uvedených rokov rovnakého alebo podobného predmetu zákazky, kde za projektové, prieskumné, geodetické a geologické práce bolo vyfakturovaných viac ako 1 000 000 EUR,

— aspoň 1 zmluva za každý uvedený rok rovnakého alebo podobného predmetu zákazky s rozpočtovým nákladom viac 500 000 EUR,

— s uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktoré uchádzač zabezpečil subdodávateľom.

Zoznam zmlúv bude spracovaný podľa nižšie priloženého vzoru Formulár „A“ alebo ako zoznam, ktorý bude obsahovať všetky požadované údaje:

— obchodné meno a adresa obstarávateľa/Objednávateľa/investora,

— potvrdenie, že príslušný Zhotoviteľ realizoval/realizuje predmetnú zmluvu,

— typ zmluvy a dátum jej uzavretia a platnosti,

— predmet zmluvy (názov projektovanej stavby),

— charakter predmetu zmluvy s upozornením na zmluvy týkajúce sa PD a zatriedenie stavby, či sa jednalo o zabezpečovacie zariadenie, trakčné vedenie, železničnú infraštruktúru, modernizáciu alebo komplexnú rekonštrukciu železničnej trate alebo komplexnú rekonštrukciu železničnej trate,

— informáciu, či plnenie zmluvy realizoval/realizuje ako samostatný Zhotoviteľ, člen skupiny, alebo podzhotoviteľ,

— zmluvná cena bez DPH,

— fakturovaná čiastka bez DPH,

— v prípade rozdielu medzi zmluvnou a fakturovanou cenou uvedenie dôvodu rozdielu,

— informáciu o dohromady vyfakturovanej čiastke, ktorú Zhotoviteľ zrealizoval vlastnými kapacitami bez DPH,

— termín dodania – zmluvný termín a skutočný termín,

— dôvod prípadného rozdielu termínov,

— meno, priezvisko, titul, príslušná funkcia a podpis osoby za obstarávateľa/Objednávateľa/investora, telefónne číslo, kde je možné si tieto údaje overiť a odtlačok pečiatky obstarávateľa/Objednávateľa/investora.

Ak zoznam nebude obsahovať všetky náležitosti a údaje, bude sa to posudzovať ako nesplnená podmienka účasti.

Odôvodnenie: Obstarávateľ požaduje, aby uchádzač mal v danej oblasti skúsenosti s poskytnutím tejto služby. Obstarávateľ požaduje zoznam služieb – projektových prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky uskutočnených za predchádzajúce 3 roky 2008 až 2010 (t. j. za roky 2008, 2009 a 2010) doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní poskytnutých služieb s uvedením cien, miest a lehôt dodania a zhodnotenia uskutočnených služieb podľa obchodných podmienok podľa vzoru Formulár „A“. Primeranosť tejto podmienky účasti vyplýva z predpokladanej hodnoty zákazky. Požadovaná minimálna úroveň je nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky a teda je výrazne nižšia ako zvyčajný dvoj až trojnásobok požadovaných hodnôt. Potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti vyplýva z požiadavky, aby uchádzač preukázal aspoň minimálne praktické skúsenosti s projektovými prácami rovnakého alebo podobného predmetu a rozsahu zákazky;

7.2. § 28 ods. 1 písm. g) údaje o odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo poskytnutie služby,

7.2.1 Minimálne požiadavky (minimálna úroveň).

Ide o hlavného projektanta (predstaviteľ zhotoviteľa) a 2 projektantov, (Projektant 1 a 2), ktoré preukáže:

— buď dokladom o vysokoškolskom vzdelaní (diplom) a potvrdením 3 ročnej praxe v príslušnom odbore (potvrdenie o praxi) alebo dokladom o úplnom stredoškolskom vzdelaní (maturitné vysvedčenie) a potvrdením 5 ročnej praxe v príslušnom odbore. Údaje budú spracované podľa nižšie priloženého vzoru Formulár „C“ Údaje o projektantoch.

Pri predložení iných než definovaných dokladov bude uchádzač vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. e) ZoVO.

Ak tabuľka nebude obsahovať všetky náležitosti a údaje, bude sa to posudzovať ako nesplnená podmienka účasti.

Odôvodnenie: Obstarávateľ požaduje, aby uchádzač mal overené a skúsené odborné kapacity, na riadne plnenie predmetu zákazky. Obstarávateľ požaduje údaje o zamestnancoch, ktorí budú zodpovední za realizáciu zákazky s uvedením požadovaných údajov spracovaných podľa priloženého vzoru Formulár „C“. Potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti vyplýva z požiadavky, aby uchádzač preukázal aspoň minimálne praktické skúsenosti s projektovými prácami rovnakého alebo podobného predmetu a rozsahu zákazky;

7.3. § 28 ods. 1 písm. k) uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač poskytujúci službu v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.

Odôvodnenie: Obstarávateľ požaduje, aby uchádzač mal zabezpečené skúsené odborné kapacity, strojové a technické vybavenia, ktoré bude mať k dispozícií počas celej doby poskytovania služby na riadne plnenie predmetu zákazky. Potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti vyplýva z požiadavky, aby uchádzač preukázal aspoň minimálne praktické skúsenosti s projektovými prácami rovnakého alebo podobného predmetu a rozsahu zákazky;

7.4. ďalšie požadované doklady podľa § 28 ods. 1 písm. c): údaje o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi, resp. tých, na ktorých sa môže uchádzač obrátiť so žiadosťou o vykonanie tejto služby.

7.4.1 Minimálne požiadavky (minimálna úroveň).

Pre hlavného projektanta (predstaviteľ zhotoviteľa) a 2 projektantov (Projektant 1 a 2), ktoré preukáže:

— hlavný projektant – referencie o projektoch dokončených v požadovanej kvalite od roku 2008, resp. o zrealizovaných, za ktoré (jednotlivo) bolo vyfakturovaných minimálne 1 000 000 EUR a kde hlavný inžinier projektu (ďalej len „HIP“) vykonával funkciu hlavného projektanta pre minimálne 1 stavbu železničnej infraštruktúry alebo modernizácie alebo komplexnej rekonštrukcie železničnej trate,

— projektant 1 a 2 (jednotlivo) – referencie o projektoch dokončených v požadovanej kvalite od roku 2008, resp. o zrealizovaných, za ktoré (jednotlivo) bolo vyfakturovaných minimálne 1 000 000 EUR a kde vykonávali funkciu projektantov pre minimálne jednu1 stavbu železničnej infraštruktúry alebo modernizácie alebo komplexnej rekonštrukcie železničnej trate.

Referencie (rovnaké požiadavky na každú referenciu platia aj ďalej v texte pri každej referencii) budú podpísané s uvedením mena a príslušnej funkcie osoby objednávateľa a opatrené odtlačkom pečiatky objednávateľa, resp. obstarávateľa, inak sa príslušná referencia bude posudzovať ako nesplnená podmienka účasti. Pokiaľ došlo k transformácii obstarávateľa s prevzatím zodpovednosti, bude uznaná aj referencia od nástupníckej organizácie. Prevod práv bude deklarovať nástupnícka organizácia v čestnom vyhlásení s podpisom a pečiatkou nového štatutárneho orgánu v originálnom vyhotovení.

Uchádzač predloží referencie podľa nižšie uvedeného vzoru Formulár „B“. Obchodné meno a adresa obstarávateľa/Objednávateľa/investora, potvrdenie, že menovaný vykonáva/vykonával na predmetnej zákazke funkciu hlavného inžiniera projektu alebo projektanta, názov projektu, dátum vydania schvaľovacieho rozhodnutia, či je projekt v realizácii, ak sa PD neschvaľuje v akom stave sa tento projekt nachádza, obdobie vykonávania autorského dohľadu od, do (roky) počas celej doby, charakter projektu s upozornením na zmluvy a podmienky, ktorých predmetom bola projektová dokumentácia modernizácie alebo komplexnej rekonštrukcie železničnej trate, Železničná infraštruktúra, modernizácia alebo komplexná rekonštrukcia žel. trate, zmluvná cena bez DPH, Fakturovaná čiastka bez DPH, v prípade rozdielu dôvod, meno, priezvisko, titul, príslušná funkcia a podpis osoby za obstarávateľa/Objednávateľa/investora: telefónne číslo: odtlačok pečiatky obstarávateľa/Objednávateľa/investora:

Referencie musia potvrdzovať nasledujúce údaje podľa vzoru Formulár „B“, inak sa príslušná referencia bude posudzovať ako nesplnená podmienka účasti.

Požadované sú:

— 1 referencia pre hlavného inžiniera projektu,

— 1 referencia pre každého projektanta jednotlivo, z ktorých každá bude obsahovať všetky požadované náležitosti.

Údaje budú spracované podľa priloženého vzoru Formulár „B“,

Ak má uchádzač platné referencie na iných formulároch alebo písané iným spôsobom, budú mu tieto uznané za predpokladu, že obsahujú všetky požadované náležitosti podľa jednotlivých formulárov.

Ak referencie nebudú obsahovať všetky náležitosti a údaje, bude sa to posudzovať ako nesplnená podmienka účasti.

Odôvodnenie: Obstarávateľ požaduje, aby uchádzač mal v danej oblasti skúsenosti s poskytnutím tejto služby prostredníctvom kvalifikovaných osôb na vykonávanie predmetu zákazky. Obstarávateľ požaduje údaje o zamestnancoch, ktorí budú zodpovední za realizáciu zákazky s uvedením požadovaných údajov spracovaných podľa priloženého vzoru Formulár „B“. Primeranosť tejto podmienky účasti vyplýva z predpokladanej hodnoty zákazky. Požadovaná minimálna úroveň je nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky a teda je výrazne nižšia ako zvyčajný dvoj až trojnásobok požadovaných hodnôt. Potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti vyplýva z požiadavky, aby uchádzač preukázal aspoň minimálne praktické skúsenosti s projektovými prácami rovnakého alebo podobného predmetu a rozsahu zákazky.

8. Na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

Toto platí za predpokladu, že uchádzač predloží v ponuke dôkaz, že pri plnení zmluvy s prostriedkami osoby, ktorej postavenie pri preukazovaní podmienok účasti využíva, bude môcť aj narábať. Obstarávateľ na základe dôkazu predloženého uchádzačom posúdi, či je toto splnené. Charakter dokladu, ktorý bude predložený ako dôkaz o reálnej možnosti využitia týchto prostriedkov pri plnení zmluvy, je ponechaný na uchádzačovi.

Zákon o verejnom obstarávaní a ani tieto súťažné podklady vzhľadom na rôznorodé možnosti úpravy subdodávateľských vzťahov nemôžu stanovovať konkrétny typ dokladu, pretože ustanovením konkrétneho dokladu by mohlo dôjsť k diskriminácii najmä zahraničných uchádzačov.

Takýmto dokladom môže byť napríklad prísľub takejto osoby, že konkrétne kapacity, na ktoré sa preukázanie určitej podmienky viaže, reálne uchádzačovi táto osoba poskytne na plnenie zmluvy. Ďalšími možnosťami je aj predloženie zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o budúcej zmluve, z ktorej záväzok poskytnutia prostriedkov pre uchádzača bude vyplývať.

Takýto doklad musí obsahovať minimálne identifikáciu osoby, ktorá poskytuje kapacity uchádzačovi, t.j. názov, adresa sídla/miesta podnikania; označenie technických a odborných kapacít zdrojov vo vzťahu k podmienkam účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti; opis, akým spôsobom budú technické a odborné kapacity poskytnuté uchádzačovi; súhlas osoby s použitím kapacity pre potreby preukázania technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti; záväzok osoby, že v prípade, že uchádzač bude úspešný poskytne kapacity na plnenie zmluvy o dielo a podpis osoby.

9. Ak uchádzač má potvrdené referencie v inej mene ako eur, súčasťou takejto referencie musí byť aj prepočet inej meny na eur. Obdobne to platí aj pre ostatné doklady obsahujúce finančné čiastky. Pre potreby prepočtu SKK na eur je platný konverzný kurz Národnej banky Slovenska 1 eur = 30,1260 SKK. Pre potreby prepočtu ostatných cudzích mien je platný kurz Európskej centrálnej banky ku dňu 1.9.2011. Tento prepočet vykoná uchádzač po potvrdení referencie príslušným Objednávateľom. Prepočet bude uvedený na samostatnom liste hneď ako nasledujúca strana po strane, ktorou sa preukazujú referencie tak, že k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v eur a platný kurz Európskej centrálnej banky.

10. Skupina predkladá požadované doklady podľa §§ 27 a 28 ZoVO spoločne. Všetky požadované doklady musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie originálov.

11. Obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nie je možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Uchádzač musí odoslať vysvetlenie alebo požadované doplnenie predložených dokladov do:

a) piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia použije s uchádzačom formu komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy, alebo

b) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak komisia použije s uchádzačom elektronickú formu komunikácie, pokiaľ obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu.

Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky: Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 43 000 (štyridsaťtritisíc) EUR.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú:

Podkladom pre vystavenie faktúry bude vzájomne odsúhlasený súpis skutočne vykonaných prác. Každá faktúra je splatná vždy do 75 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia a odsúhlasenia Objednávateľom (vyznačenia dátumu doručenia a dátumu odsúhlasenia, podpisu kompetentného zamestnanca ŽSR na odsúhlasenie). Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok.

Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať:

Ak predloží ponuku skupina dodávateľov nemusí táto skupina vytvoriť určité právne vzťahy do predloženia ponuky. Na riadne plnenie zmluvy skupina dodávateľov, v prípade prijatia ich ponuky, je povinná vytvoriť právne vzťahy. Obstarávateľ nepredpisuje uchádzačom, aké právne vzťahy od skupiny vyžaduje. Uvedené ponecháva na samotných uchádzačov. Skupina môže vytvoriť subjekt s právnou subjektivitou podľa Obchodného zákonníka, ale je postačujúce aj združenie bez právnej subjektivity na základe zmluvy o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka. V takom prípade je potrebné z hľadiska priehľadnosti vzťahov a prípadného vymáhania záväzkov, aby takáto zmluva bola uzatvorená písomne a aby obsahovala podmienky pre všetkých účastníkov združenia, ako sa majú pričiniť o dosiahnutie dojednaného účelu pre ktorý združenie vzniklo. Zmluva o združení musí obsahovať splnomocnenie niektorého účastníka združenia na zastupovanie ostatných účastníkov združenia pri dosahovaní dojednaného účelu združenia a na vykonávanie právnych úkonov a aby v nej bolo určené spoločné meno združenia, pod ktorým bude združenie vystupovať.

Iné osobitné podmienky:

Výsledkom obstarávania bude uzavretie zmluvy o dielo (ďalej len ZoD) s úspešným uchádzačom, na celý predmet zákazky podľa § 536 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa § 3 zákon o verejnom obstarávaní. ZoD bude uzavretá na dobu určitú do roku 06/2015, AD bude vykonávaný priebežne počas realizácie stavby od odovzdania staveniska uchádzačovi - Zhotoviteľovi až do doby nadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia stavby.

Úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy predložiť nasledujúce doklady:

— poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa alebo o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti vo výške minimálne 865 866 EUR.

V poistnej zmluve musí byť uvedené, že poistenie je platné a účinné pre požadovanú činnosť a minimálne pre obdobie platnosti zmluvy o dielo. Obstarávateľ akceptuje fotokópiu originál dokladu, ktorý bude úradne overený a preložený do jazyka slovenského. V prípade skupiny uchádzač predloží poistnú zmluvu za jeden subjekt. Zahraničný uchádzač vykoná prepočet meny na EUR v aktuálnom kurze ku dňu vystavenia poistnej zmluvy,

— osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 236/2000 Z. z. (oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov), ktoré budú zodpovedať za poskytnutie služby, aj s menovitým zoznamom osôb s osvedčením pre:

—— komplexné architektonické a inžinierske služby…

… (A2),

… a súvisiace technické poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb),

—— konštrukcie pozemných stavieb (I1),

—— konštrukcie inžinierskych stavieb (I2),

— oprávnenie na vykonávanie činnosti v zmysle § 17 a § 18 zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška MDPT SR č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh, zákona č. 358/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 20 Vyhláška č. 205/2010 MDPT SR o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach udelené bezpečnostným úradom, ktoré v rámci preukazovania podmienok účasti predložil rovnocenným dokladom vydaným príslušnou inštitúciou v krajine sídla uchádzača,

— doklad na odbornú spôsobilosť v elektrotechnike v zmysle § 19 až § 25 vyhlášky MPSV a R SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú podmienky na technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia aj s menovitým zoznamom osôb.

Výkon služby je vyhradený pre konkrétnu profesiu:

Úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy predložiť nasledujúce doklady:

— poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa alebo o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti vo výške minimálne 865 866 EUR. V poistnej zmluve musí byť uvedené, že poistenie je platné a účinné pre požadovanú činnosť a minimálne pre obdobie platnosti zmluvy o dielo. Obstarávateľ akceptuje fotokópiu originál dokladu, ktorý bude úradne overený a preložený do jazyka slovenského. V prípade skupiny uchádzač predloží poistnú zmluvu za jeden subjekt. Zahraničný uchádzač vykoná prepočet meny na EUR v aktuálnom kurze ku dňu vystavenia poistnej zmluvy,

—— komplexné architektonické a inžinierske služby…

… (A2),

… a súvisiace technické poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb),

—— konštrukcie pozemných stavieb (I1),

—— konštrukcie inžinierskych stavieb (I2),

— oprávnenie na vykonávanie činnosti v zmysle § 17 a § 18 zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška MDPT SR č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh, zákona č. 358/2008 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 20 Vyhláška č. 205/2010 MDPT SR o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach udelené bezpečnostným úradom, ktoré v rámci preukazovania podmienok účasti predložil rovnocenným dokladom vydaným príslušnou inštitúciou v krajine sídla uchádzača,

Mená a odborné kvalifikácie zamestnancov ✅

Postup
Lehota viazanosti ponuky: 2012-02-28 📅
Dátum otvárania ponúk: 2011-09-19 📅
Miesto otvárania:

Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, v zasadačke č. 2.

Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, v zasadačke č. 2.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Ponuky je potrebné doručiť na adresu obstarávateľa: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava,

Generálne riaditeľstvo, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, SLOVENSKO. V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku na sekretariáte Odboru investorského č. dverí 435 a to v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť iba oprávnení uchádzači podľa bodu 6. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača, alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Z kapacitných dôvodov sa na otváraní ponúk môžu zúčastniť za každého uchádzača maximálne dve osoby. V prípade skupiny je to maximálne jedna osoba za každého člena skupiny.

Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača, alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Z kapacitných dôvodov sa na otváraní ponúk môžu zúčastniť za každého uchádzača maximálne dve osoby. V prípade skupiny je to maximálne jedna osoba za každého člena skupiny.

Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu, poverený zástupca uchádzača preukazom totožnosti, plnou mocou na zastupovanie nie staršou ako 6 mesiacov ku dňu predkladania ponúk a kópiou dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu.

Jazyky
Jazyk: slovenčina 🗣️

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Názov obstarávateľa: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“
Hlavná činnosť: Railway_services
Kontakt
Kontaktné miesto: Klemensova 8
Ing. Ludvik Mikula
Internetová adresa: www.zsr.sk 🌏

Odkaz
Dátumy
Dátum začiatku: 2011-12-06 📅
Dátum ukončenia: 2015-06-30 📅
Dátum zverejnenia: 2011-07-23 📅
Identifikátory
Druh predchádzajúceho uverejnenia: Periodic_indicative_notice
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2011/S 140-233075

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.BOX 58
Poštové mesto: Bratislava 24
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Fax: +421 250264219 📠
Názov: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme ŽSR
Internetová adresa: http://www.zsr.sk 🌏
Fax: +421 220297711 📠
Informácie o lehotách na podanie odvolania:

§ 136 a § 138 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Orgán zodpovedný za postupy sprostredkovania
Poštová adresa: Klemensova 8
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 813 61
E-mail: mikula.ludvik@zsr.sk 📧
Telefón: +421 220295073 📞
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Zdroj: OJS 2011/S 150-250081 (2011-08-01)

Dodatočné informácie (2011-08-17)
Objekt
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Dodatočné informácie

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2011-08-17 📅
Dátum zverejnenia: 2011-08-23 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2011/S 160-262880
Odkazuje na oznámenie: 2011/S 150-250081
Číslo Ú. v. S: 160
Zdroj: OJS 2011/S 160-262880 (2011-08-17)

Oznámenia o zadaní zákazky (2013-01-28)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 865 866 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Názov obstarávateľa: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR”

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2013-01-28 📅
Dátum zverejnenia: 2013-01-30 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2013/S 021-032407
Číslo Ú. v. S: 21
Ďalšie informácie

— zámer pre posúdenie vplyvu na životné prostredie, — správa o hodnotení,prieskumy a štúdie určené rozsahom hodnotenia 35000 EUR – 1,75%, — geodetické zameranie 45000 EUR – 2,25%, — inžinierskogeologický prieskum, — hydrogeologický prieskum 18000 EUR – 0,90%, — majetkovoprávne vysporiadanie 77000 EUR – 3,86%, — poskytnutie odbornej a technickej spôsobilosti, — vyhotovenie česti projektovej dokumentácie trakčného vedenia, — vyhotovenie česti projektovej dokumentácie zabezpečovacieho zariadenia 10 000 EUR – 0,5%; — výkon funkcie hlavného inžiniera projektu s požadovanými oprávneniami a povinnosťami vyplývajúcich zo súťažných podkladov 250000 EUR – 12,52%. Spolu: — hodnota: 435000 EUR bez DPH – 21,78%.

Objekt
Rozsah obstarávania
Odhadovaná hodnota bez DPH: 1 996 700 💰
2 079 000 💰
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Slovenská republika.

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 31364501
Zdroj: OJS 2013/S 021-032407 (2013-01-28)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2018-03-28)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: 06619/2012/O220
Celková hodnota obstarávania: 1 996 700 EUR 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Doplnkový kód CPV: Inžinierske služby pre oblasť železníc 📦
Miesto výkonu
Región NUTS: Košický kraj 🏙️

Postup
Kritériá udeľovania
Neuplatniteľné

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Názov obstarávateľa: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Poštové mesto: Bratislava-Staré Mesto

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2018-03-28 📅
Dátum zverejnenia: 2018-03-30 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 063-141046
Odkazuje na oznámenie: 2013/S 021-032407
Číslo Ú. v. S: 63
Ďalšie informácie

....... pokračovanie bodu II.2.4.). Dokumentáciu pre stavebné povolenia v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len "DSPRS") s vydanými právoplatnými stavebnými povoleniami od príslušného stavebného úradu. Vypracovať a dodať dokumentáciu stavby v súlade s platnými TSI v jednotlivých architektonických, technických, ekologických a ekonomických prvkoch tak, aby zodpovedala požiadavkám zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných právnych predpisov, bezpečnostných predpisov a noriem na zaistenie ochrany zdravia, bezpečnosti práce a technických zariadení platných v čase prípravy predmetnej stavby a aby obsahovala všetky potrebné náležitosti na vydanie schvaľovacieho rozhodnutia MDVRR SR a na získanie stavebných povolení. Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými technickými zariadeniami je potrebné odsúhlasiť príslušným Úradom pre reguláciu železničnej dopravy. Jej odsúhlasenie zo strany obstarávateľa je podmienené jej prerokovaním a schválením na ŽSR v zmysle interných predpisov. K tomu prislúchajúce IČ v prislúchajúcom rozsahu. Pre zabezpečovacie zariadenia vypracovať dokumentáciu len v rozsahu nevyhnutnom pre vydanie stavebného povolenia, realizačná dokumentácia bude spracovaná dodatočne po výbere zhotoviteľa stavebných prác. Dokumentáciu pre výber zhotoviteľa (ďalej len "DVZ").Vypracovať a dodať DVZ, ktorá musí byť spracovaná v podrobnostiach DSPRS. DVZ vypracovať v súlade s DSPRS. Pri zabezpečovacích zariadeniach uvažovať len priestorovú dislokáciu (veľkosť a situovanie stavadlových ústrední a vonkajších objektov vrátane kabelizácie pre napájanie a funkčné prepojenie), pretože konkrétne typy budú známe až po výbere zhotoviteľa stavby.Autorský dohľad občasný (ďalej len "AD").

Objekt
Rozsah obstarávania
Názov časti: ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska — Veľká Ida — Modlava nad Bodvou mesto - projektová dokumentácia
Číslo časti: 0
Krátky popis:

Predmetom zákazky je poskytnutie služby: vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu pre "ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska —Veľká Ida— Moldava nad Bodvou mesto" projektová dokumentácia v členení: zámer pre posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie so zabezpečením záverečného stanoviska MŽP SR, dokumentácia stavebného zámeru vrátane zabezpečenia protokolu o vykonaní štátnej expertízy MDVRR SR, dokumentácia pre územné rozhodnutie s právoplatným územným rozhodnutím a schvaľovacím rozhodnutím, dokumentácia pre stavebné povolenia v podrobnostiach pre realizáciu stavby so schvaľovacím rozhodnutím a s právoplatnými stavebnými povoleniami, dokumentácia pre výber zhotoviteľa, súvisiace inžinierske činnosti a autorský dohľad občasný. Dokumentáciu pre posúdenie vplyvov na životné prostredie (ďalej len "EIA"). Vypracovať a dodať zámer pre posúdenie vplyvu na životné prostredie so zabezpečením záverečného stanoviska MŽP SR v zmysle § 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s tým súvisiacej inžinierskej činnosti (ďalej len "IČ"). Správu o hodnotení činností vypracovať až na základe výsledkov zisťovacieho konania MŽP SR a musí obsahovať rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č.11 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov primerane k charakteru navrhovanej činnosti.Závery vyplývajúce z procesu EIA je potrebné zohľadniť v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie (ďalej len "PD"). Zabezpečením záverečného stanoviska MŽP SR je možné zahájiť práce na ďalšom stupni PD pre stavebný zámer (ďalej len "DSZ") a dokumentácie pre územné rozhodnutie (ďalej len "DÚR"). Pri zabezpečovacích zariadeniach uvažovať len známe vplyvy týchto zariadení, pretože konkrétne typy budú známe až po výbere zhotoviteľa stavby. Návrh riešenia uskutočniť v zmysle Záväzného pokynu pre projektovú prípravu stavby č.10709/2010 /O420 zo dňa 22.11.2010 ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska — Veľká Ida — Moldava nad Bodvou mesto. DSZ.Vypracovať a dodať DSZ verejnej práce podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov vrátane zabezpečenia protokolu o vykonaní štátnej expertízy s vyjadreným súhlasom MDVRR SR podľa vyhlášky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach. K tomu IČ v prislúchajúcom rozsahu. Stavebný zámer musí byť spracovaný v zmysle záverečného stanoviska MŽP SR v zmysle § 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Stavebný zámer musí byť spracovaný v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou veľkého územného celku, ako aj s požiadavkami obstarávateľa, ktorý si vyhradzuje právo odsúhlasiť zámer z hľadiska rozhodujúcich prvkov stavebno-technického návrhu stavby pred predložením na štátnu expertízu.DSZ musí obsahovať samostatnú prílohu o plnení podmienok záverečného stanoviska MŽP SR a opatrenie na ochranu životného prostredia.Pri zabezpečovacích zariadeniach uvažovať len priestorovú dislokáciu (veľkosť a situovanie stavadlových ústrední a vonkajších objektov vrátane kabelizácie pre napájanie a funkčné prepojenie), pretože konkrétne typy budú známe až po výbere zhotoviteľa stavby. DÚR stavby s vydaným právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby od príslušného stavebného úradu. Vypracovať a dodať DÚR v súlade s platnými technickými špecifikáciami interoperability (ďalej len "TSI"), ktorá bude obsahovať všetky potrebné náležitosti na získanie právoplatného územného rozhodnutia a vydanie schvaľovacích rozhodnutí a s tým súvisiacej IČ. Pri zabezpečovacích zariadeniach uvažovať len priestorovú dislokáciu (veľkosť a situovanie stavadlových ústrední a vonkajších objektov vrátane kabelizácie pre napájanie a funkčné prepojenie), pretože konkrétne typy budú známe až po výbere zhotoviteľa stavby.

Krátky popis

... pokračovanie je v bode VI.3.

Trvanie: 50 mesiacov
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: kód projektu v ITMS2014+: 23140110010
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Haniska — Veľká Ida — Moldava n/Bodvou mesto.

Zadanie zákazky
Dátum uzavretia zmluvy: 2012-12-10 📅

Odkaz
Ďalšie informácie

....... pokračovanie bodu II.2.4.).

Dokumentáciu pre stavebné povolenia v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len "DSPRS") s vydanými právoplatnými stavebnými povoleniami od príslušného stavebného úradu. Vypracovať a dodať dokumentáciu stavby v súlade s platnými TSI v jednotlivých architektonických, technických, ekologických a ekonomických prvkoch tak, aby zodpovedala požiadavkám zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných právnych predpisov, bezpečnostných predpisov a noriem na zaistenie ochrany zdravia, bezpečnosti práce a technických zariadení platných v čase prípravy predmetnej stavby a aby obsahovala všetky potrebné náležitosti na vydanie schvaľovacieho rozhodnutia MDVRR SR a na získanie stavebných povolení. Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými technickými zariadeniami je potrebné odsúhlasiť príslušným Úradom pre reguláciu železničnej dopravy. Jej odsúhlasenie zo strany obstarávateľa je podmienené jej prerokovaním a schválením na ŽSR v zmysle interných predpisov. K tomu prislúchajúce IČ v prislúchajúcom rozsahu. Pre zabezpečovacie zariadenia vypracovať dokumentáciu len v rozsahu nevyhnutnom pre vydanie stavebného povolenia, realizačná dokumentácia bude spracovaná dodatočne po výbere zhotoviteľa stavebných prác. Dokumentáciu pre výber zhotoviteľa (ďalej len "DVZ").Vypracovať a dodať DVZ, ktorá musí byť spracovaná v podrobnostiach DSPRS. DVZ vypracovať v súlade s DSPRS. Pri zabezpečovacích zariadeniach uvažovať len priestorovú dislokáciu (veľkosť a situovanie stavadlových ústrední a vonkajších objektov vrátane kabelizácie pre napájanie a funkčné prepojenie), pretože konkrétne typy budú známe až po výbere zhotoviteľa stavby.Autorský dohľad občasný (ďalej len "AD").

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 820 05
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Zdroj: OJS 2018/S 063-141046 (2018-03-28)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2018-04-23)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: 0669/2012/O220
Celková hodnota obstarávania: 1 996 700 EUR 💰

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2018-04-23 📅
Dátum zverejnenia: 2018-04-27 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2018/S 082-185442
Číslo Ú. v. S: 82
Ďalšie informácie

....... pokračovanie bodu II.2.4.). Dokumentáciu pre stavebné povolenia v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len "DSPRS") s vydanými právoplatnými stavebnými povoleniami od príslušného stavebného úradu. Vypracovať a dodať dokumentáciu stavby v súlade s platnými TSI v jednotlivých architektonických, technických, ekologických a ekonomických prvkoch tak, aby zodpovedala požiadavkám zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných právnych predpisov, bezpečnostných predpisov a noriem na zaistenie ochrany zdravia, bezpečnosti práce a technických zariadení platných v čase prípravy predmetnej stavby a aby obsahovala všetky potrebné náležitosti na vydanie schvaľovacieho rozhodnutia MDVRR SR a na získanie stavebných povolení. Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými technickými zariadeniami je potrebné odsúhlasiť príslušným Úradom pre reguláciu železničnej dopravy. Jej odsúhlasenie zo strany obstarávateľa je podmienené jej prerokovaním a schválením na ŽSR v zmysle interných predpisov. K tomu prislúchajúce IČ v prislúchajúcom rozsahu. Pre zabezpečovacie zariadenia vypracovať dokumentáciu len v rozsahu nevyhnutnom pre vydanie stavebného povolenia, realizačná dokumentácia bude spracovaná dodatočne po výbere zhotoviteľa stavebných prác.Dokumentáciu pre výber zhotoviteľa (ďalej len "DVZ"). Vypracovať a dodať DVZ, ktorá musí byť spracovaná v podrobnostiach DSPRS. DVZ vypracovať v súlade s DSPRS. Pri zabezpečovacích zariadeniach uvažovať len priestorovú dislokáciu (veľkosť a situovanie stavadlových ústrední a vonkajších objektov vrátane kabelizácie pre napájanie a funkčné prepojenie), pretože konkrétne typy budú známe až po výbere zhotoviteľa stavby. Autorský dohľad občasný (ďalej len "AD"). Osoba verejného obstarávateľa spolupracujúca a zodpovedná za vecný obsah Dodatku č. 5 Zmluvy o dielo č.12XK24001 Ing. Daniel Vašek.

Ďalšie informácie

....... pokračovanie bodu II.2.4.).

Dokumentáciu pre stavebné povolenia v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len "DSPRS") s vydanými právoplatnými stavebnými povoleniami od príslušného stavebného úradu. Vypracovať a dodať dokumentáciu stavby v súlade s platnými TSI v jednotlivých architektonických, technických, ekologických a ekonomických prvkoch tak, aby zodpovedala požiadavkám zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných právnych predpisov, bezpečnostných predpisov a noriem na zaistenie ochrany zdravia, bezpečnosti práce a technických zariadení platných v čase prípravy predmetnej stavby a aby obsahovala všetky potrebné náležitosti na vydanie schvaľovacieho rozhodnutia MDVRR SR a na získanie stavebných povolení. Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými technickými zariadeniami je potrebné odsúhlasiť príslušným Úradom pre reguláciu železničnej dopravy. Jej odsúhlasenie zo strany obstarávateľa je podmienené jej prerokovaním a schválením na ŽSR v zmysle interných predpisov. K tomu prislúchajúce IČ v prislúchajúcom rozsahu. Pre zabezpečovacie zariadenia vypracovať dokumentáciu len v rozsahu nevyhnutnom pre vydanie stavebného povolenia, realizačná dokumentácia bude spracovaná dodatočne po výbere zhotoviteľa stavebných prác.Dokumentáciu pre výber zhotoviteľa (ďalej len "DVZ"). Vypracovať a dodať DVZ, ktorá musí byť spracovaná v podrobnostiach DSPRS. DVZ vypracovať v súlade s DSPRS. Pri zabezpečovacích zariadeniach uvažovať len priestorovú dislokáciu (veľkosť a situovanie stavadlových ústrední a vonkajších objektov vrátane kabelizácie pre napájanie a funkčné prepojenie), pretože konkrétne typy budú známe až po výbere zhotoviteľa stavby. Autorský dohľad občasný (ďalej len "AD").

Osoba verejného obstarávateľa spolupracujúca a zodpovedná za vecný obsah Dodatku č. 5 Zmluvy o dielo č.12XK24001 Ing. Daniel Vašek.

Objekt
Rozsah obstarávania
Názov časti: ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou mesto - projektová dokumentácia
Krátky popis:

Krátky popis

DSZ. Vypracovať a dodať DSZ verejnej práce podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov vrátane zabezpečenia protokolu o vykonaní štátnej expertízy s vyjadreným súhlasom MDVRR SR podľa vyhlášky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach. K tomu IČ v prislúchajúcom rozsahu.Stavebný zámer musí byť spracovaný v zmysle záverečného stanoviska MŽP SR v zmysle § 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Stavebný zámer musí byť spracovaný v súlade s územno-plánovacou dokumentáciou veľkého územného celku, ako aj s požiadavkami obstarávateľa, ktorý si vyhradzuje právo odsúhlasiť zámer z hľadiska rozhodujúcich prvkov stavebno-technického návrhu stavby pred predložením na štátnu expertízu. DSZ musí obsahovať samostatnú prílohu o plnení podmienok záverečného stanoviska MŽP SR a opatrenie na ochranu životného prostredia. Pri zabezpečovacích zariadeniach uvažovať len priestorovú dislokáciu (veľkosť a situovanie stavadlových ústrední a vonkajších objektov vrátane kabelizácie pre napájanie a funkčné prepojenie), pretože konkrétne typy budú známe až po výbere zhotoviteľa stavby. DÚR stavby s vydaným právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby od príslušného stavebného úradu.Vypracovať a dodať DÚR v súlade s platnými technickými špecifikáciami interoperability (ďalej len "TSI"), ktorá bude obsahovať všetky potrebné náležitosti na získanie právoplatného územného rozhodnutia a vydanie schvaľovacích rozhodnutí a s tým súvisiacej IČ. Pri zabezpečovacích zariadeniach uvažovať len priestorovú dislokáciu (veľkosť a situovanie stavadlových ústrední a vonkajších objektov vrátane kabelizácie pre napájanie a funkčné prepojenie), pretože konkrétne typy budú známe až po výbere zhotoviteľa stavby.

Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: kod projektu v ITMS+: 23140110010
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Haniska - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou mesto.

Odkaz
Ďalšie informácie

Dokumentáciu pre stavebné povolenia v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len "DSPRS") s vydanými právoplatnými stavebnými povoleniami od príslušného stavebného úradu. Vypracovať a dodať dokumentáciu stavby v súlade s platnými TSI v jednotlivých architektonických, technických, ekologických a ekonomických prvkoch tak, aby zodpovedala požiadavkám zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných právnych predpisov, bezpečnostných predpisov a noriem na zaistenie ochrany zdravia, bezpečnosti práce a technických zariadení platných v čase prípravy predmetnej stavby a aby obsahovala všetky potrebné náležitosti na vydanie schvaľovacieho rozhodnutia MDVRR SR a na získanie stavebných povolení. Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými technickými zariadeniami je potrebné odsúhlasiť príslušným Úradom pre reguláciu železničnej dopravy. Jej odsúhlasenie zo strany obstarávateľa je podmienené jej prerokovaním a schválením na ŽSR v zmysle interných predpisov. K tomu prislúchajúce IČ v prislúchajúcom rozsahu. Pre zabezpečovacie zariadenia vypracovať dokumentáciu len v rozsahu nevyhnutnom pre vydanie stavebného povolenia, realizačná dokumentácia bude spracovaná dodatočne po výbere zhotoviteľa stavebných prác.Dokumentáciu pre výber zhotoviteľa (ďalej len "DVZ"). Vypracovať a dodať DVZ, ktorá musí byť spracovaná v podrobnostiach DSPRS. DVZ vypracovať v súlade s DSPRS. Pri zabezpečovacích zariadeniach uvažovať len priestorovú dislokáciu (veľkosť a situovanie stavadlových ústrední a vonkajších objektov vrátane kabelizácie pre napájanie a funkčné prepojenie), pretože konkrétne typy budú známe až po výbere zhotoviteľa stavby. Autorský dohľad občasný (ďalej len "AD").

Osoba verejného obstarávateľa spolupracujúca a zodpovedná za vecný obsah Dodatku č. 5 Zmluvy o dielo č.12XK24001 Ing. Daniel Vašek.

Zdroj: OJS 2018/S 082-185442 (2018-04-23)

Oznámenia o zadaní zákazky (2024-05-06)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska - Veľká Ida - Modlava nad Bodvou mesto - projektová dokumentácia
Referenčné číslo: 0669/2012/O220
Krátky popis:

Predmetom zákazky je poskytnutie služby: vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu pre "ŽSR,Elektrifikácia trate Haniska-Veľká Ida-Moldava nad Bodvou mesto" projektová dokumentácia v členení: zámer pre posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie so zabezpečením záverečného stanoviska MŽP SR, dokumentácia stavebného zámeru vrátane zabezpečenia protokolu o vykonaní štátnej expertízy MDVRR SR, dokumentácia pre územné rozhodnutie s právoplatným územným rozhodnutím a schvaľovacím rozhodnutím, dokumentácia pre stavebné povolenia v podrobnostiach pre realizáciu stavby so schvaľovacím rozhodnutím a s právoplatnými stavebnými povoleniami, dokumentácia pre výber zhotoviteľa, súvisiace inžinierske činnosti a autorský dohľad občasný.Dokumentáciu pre posúdenie vplyvov na životné prostredie (ďalej len "EIA"). Vypracovať a dodať zámer pre posúdenie vplyvu na životnéprostredie so zabezpečením záverečného stanoviska MŽP SR v zmysle § 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s tým súvisiacej inžinierskej činnosti (ďalej len "IČ").Správu o hodnotení činností vypracovaťaž na základe výsledkov zisťovacieho konania MŽP SR a musí obsahovať rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č.11 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov primerane k charakteru navrhovanej činnosti.Závery vyplývajúce z procesu EIA je potrebné zohľadniť v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie (ďalej len "PD"). Zabezpečením záverečného stanoviska MŽP SR je možné zahájiť práce na ďalšom stupni PD pre stavebný zámer (ďalej len "DSZ") a dokumentácie pre územné rozhodnutie (ďalej len "DÚR"). Pri zabezpečovacích zariadeniach uvažovať len známe vplyvy týchto zariadení, pretože konkrétne typy budú známe až po výbere zhotoviteľa stavby.Návrh riešenia uskutočniť v zmysle Záväzného pokynu pre projektovú prípravu stavby č.10709/2010 /O420 zo dňa 22.11.2010 ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou mesto. DSZ. Vypracovať a dodať DSZ verejnej práce podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov vrátane zabezpečenia protokolu o vykonaní štátnej expertízy s vyjadreným súhlasom MDVRR SR podľa vyhlášky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach.K tomu IČ v prislúchajúcom rozsahu.Stavebný zámer musí byť spracovaný v zmysle záverečného stanoviska MŽP SR v zmysle § 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Stavebný zámer musí byť spracovaný v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou veľkého územného 1/4 celku, ako aj s požiadavkami obstarávateľa, ktorý si vyhradzuje právo odsúhlasiť zámer z hľadiska rozhodujúcich prvkov stavebnotechnického návrhu stavby pred predložením na štátnu expertízu.DSZ musí obsahovať samostatnú prílohu o plnení podmienok záverečného stanoviska MŽP SR a opatrenie na ochranu životného prostredia.Pri zabezpečovacích zariadeniach uvažovať len priestorovú dislokáciu (veľkosť a situovanie stavadlových ústrední a vonkajších objektov vrátane kabelizácie pre napájanie a funkčné prepojenie), pretože konkrétne typy budú známe až po výbere zhotoviteľa stavby. DÚR stavby s vydaným právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby od príslušného stavebného úradu.Vypracovať a dodať DÚR v súlade s platnými technickými špecifikáciami interoperability (ďalej len "TSI"), ktorá bude obsahovať všetky potrebné náležitosti na získanie právoplatného územného rozhodnutia a vydanie schvaľovacích rozhodnutí a s tým súvisiacej IČ. Pri zabezpečovacích zariadeniach uvažovať len priestorovú dislokáciu (veľkosť a situovanie stavadlových ústrední a vonkajších objektov vrátane kabelizácie pre napájanie a funkčné prepojenie), pretože konkrétne typy budú známe až po výbere zhotoviteľa stavby.

Krátky popis

Predmetom zákazky je poskytnutie služby: vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu pre "ŽSR,Elektrifikácia trate Haniska-Veľká Ida-Moldava nad Bodvou mesto" projektová dokumentácia v členení: zámer pre posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie so zabezpečením záverečného stanoviska MŽP SR, dokumentácia stavebného zámeru vrátane zabezpečenia protokolu o vykonaní štátnej expertízy MDVRR SR, dokumentácia pre územné rozhodnutie s právoplatným územným rozhodnutím a schvaľovacím rozhodnutím, dokumentácia pre stavebné povolenia v podrobnostiach pre realizáciu stavby so schvaľovacím rozhodnutím a s právoplatnými stavebnými povoleniami, dokumentácia pre výber zhotoviteľa, súvisiace inžinierske činnosti a autorský dohľad občasný.Dokumentáciu pre posúdenie
vplyvov na životné prostredie (ďalej len "EIA"). Vypracovať a dodať zámer pre posúdenie vplyvu na životnéprostredie so zabezpečením záverečného stanoviska MŽP SR v zmysle § 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s tým súvisiacej inžinierskej činnosti (ďalej len "IČ").Správu o hodnotení činností vypracovaťaž na základe výsledkov zisťovacieho konania MŽP SR a musí obsahovať rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č.11 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov primerane k charakteru navrhovanej
činnosti.Závery vyplývajúce z procesu EIA je potrebné zohľadniť v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie (ďalej len "PD"). Zabezpečením záverečného stanoviska MŽP SR je možné zahájiť práce na ďalšom stupni PD pre stavebný zámer (ďalej len "DSZ") a dokumentácie pre územné rozhodnutie (ďalej len "DÚR"). Pri zabezpečovacích zariadeniach uvažovať len známe vplyvy týchto zariadení, pretože konkrétne typy budú známe až po výbere zhotoviteľa stavby.Návrh riešenia uskutočniť v zmysle Záväzného pokynu pre projektovú prípravu stavby č.10709/2010 /O420 zo dňa 22.11.2010 ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou mesto. DSZ. Vypracovať a dodať DSZ verejnej práce podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov vrátane
zabezpečenia protokolu o vykonaní štátnej expertízy s vyjadreným súhlasom MDVRR SR podľa vyhlášky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach.K tomu IČ v prislúchajúcom rozsahu.Stavebný zámer musí byť spracovaný v zmysle záverečného stanoviska MŽP SR v zmysle § 3
zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Stavebný zámer musí byť spracovaný v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou veľkého územného 1/4 celku, ako aj s požiadavkami obstarávateľa, ktorý si vyhradzuje právo odsúhlasiť zámer z hľadiska rozhodujúcich prvkov stavebnotechnického návrhu stavby pred predložením na štátnu expertízu.DSZ musí obsahovať samostatnú prílohu o plnení
podmienok záverečného stanoviska MŽP SR a opatrenie na ochranu životného prostredia.Pri zabezpečovacích zariadeniach uvažovať len priestorovú dislokáciu (veľkosť a situovanie stavadlových
ústrední a vonkajších objektov vrátane kabelizácie pre napájanie a funkčné prepojenie), pretože konkrétne typy budú známe až po výbere zhotoviteľa stavby. DÚR stavby s vydaným právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby od príslušného stavebného úradu.Vypracovať a dodať DÚR v súlade s
platnými technickými špecifikáciami interoperability (ďalej len "TSI"), ktorá bude obsahovať všetky potrebné náležitosti na získanie právoplatného územného rozhodnutia a vydanie schvaľovacích rozhodnutí a s tým súvisiacej IČ. Pri zabezpečovacích zariadeniach uvažovať len priestorovú dislokáciu
(veľkosť a situovanie stavadlových ústrední a vonkajších objektov vrátane kabelizácie pre napájanie a funkčné prepojenie), pretože konkrétne typy budú známe až po výbere zhotoviteľa stavby.

Typ zmluvy: Služby
Produkty/služby: Inžinierske projektovanie 📦
Popis
Interný identifikátor: 0669/2012/O220
Názov: ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou mesto - projektová dokumentácia
Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je poskytnutie služby: vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu pre "ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska-Veľká Ida-Moldava nad Bodvou mesto" projektová dokumentácia v členení: zámer pre posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie so zabezpečením záverečného stanoviska MŽP SR, dokumentácia stavebného zámeru vrátane zabezpečenia protokolu o vykonaní štátnej expertízy MDVRR SR, dokumentácia pre územné rozhodnutie s právoplatným územným rozhodnutím a schvaľovacím rozhodnutím, dokumentácia pre stavebné povolenia v podrobnostiach pre realizáciu stavby so schvaľovacím rozhodnutím a s právoplatnými stavebnými povoleniami, dokumentácia pre výber zhotoviteľa, súvisiace inžinierske činnosti a autorský dohľad občasný.Dokumentáciu pre posúdenie vplyvov na životné prostredie (ďalej len "EIA"). Vypracovať a dodať zámer pre posúdenie vplyvu na životné prostredie so zabezpečením záverečného stanoviska MŽP SR v zmysle § 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s tým súvisiacej inžinierskej činnosti (ďalej len "IČ"). Správu o hodnotení činností vypracovať až na základe výsledkov zisťovacieho konania MŽP SR a musí obsahovať rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č.11 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov primerane k charakteru navrhovanej činnosti. Závery vyplývajúce z procesu EIA je potrebné zohľadniť v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie (ďalej len "PD").Zabezpečením záverečného stanoviska MŽP SR je možné zahájiť práce na ďalšom stupni PD pre stavebný zámer (ďalej len "DSZ") a dokumentácie pre územné rozhodnutie (ďalej len "DÚR").Pri zabezpečovacích zariadeniach uvažovať len známe vplyvy týchto zariadení, pretože konkrétne typy budú známe až po výbere zhotoviteľa stavby.Návrh riešenia uskutočniť v zmysle Záväzného pokynu pre projektovú prípravu stavby č.10709/2010 /O420 zo dňa 22.11.2010 ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou mesto. DSZ.Vypracovať a dodať DSZ verejnej práce podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov vrátane zabezpečenia protokolu o vykonaní štátnej expertízy s vyjadreným súhlasom MDVRR SR podľa vyhlášky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach.K tomu IČ v prislúchajúcom rozsahu.Stavebný zámer musí byť spracovaný v zmysle záverečného stanoviska MŽP SR v zmysle § 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Stavebný zámer musí byť spracovaný v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou veľkého územného 1/4 celku, ako aj s požiadavkami obstarávateľa, ktorý si vyhradzuje právo odsúhlasiť zámer z hľadiska rozhodujúcich prvkov stavebnotechnického návrhu stavby pred predložením na štátnu expertízu.DSZ musí obsahovať samostatnú prílohu o plnení podmienok záverečného stanoviska MŽP SR a opatrenie na ochranu životného prostredia.Pri zabezpečovacích zariadeniach uvažovať len priestorovú dislokáciu (veľkosť a situovanie stavadlových ústrední a vonkajších objektov vrátane kabelizácie pre napájanie a funkčné prepojenie), pretože konkrétne typy budú známe až po výbere zhotoviteľa stavby. DÚR stavby s vydaným právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby od príslušného stavebného úradu.Vypracovať a dodať DÚR v súlade s platnými technickými špecifikáciami interoperability (ďalej len "TSI"), ktorá bude obsahovať všetky potrebné náležitosti na získanie právoplatného územného rozhodnutia a vydanie schvaľovacích rozhodnutí a s tým súvisiacej IČ. Pri zabezpečovacích zariadeniach uvažovať len priestorovú dislokáciu (veľkosť a situovanie stavadlových ústrední a vonkajších objektov vrátane kabelizácie pre napájanie a funkčné prepojenie), pretože konkrétne typy budú známe až po výbere zhotoviteľa stavby.

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytnutie služby: vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu pre "ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska-Veľká Ida-Moldava nad Bodvou mesto" projektová dokumentácia v členení:
zámer pre posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie so zabezpečením záverečného stanoviska MŽP SR, dokumentácia stavebného zámeru vrátane zabezpečenia protokolu o vykonaní štátnej expertízy MDVRR SR, dokumentácia pre územné rozhodnutie s právoplatným územným rozhodnutím a schvaľovacím rozhodnutím, dokumentácia pre stavebné povolenia v podrobnostiach pre realizáciu
stavby so schvaľovacím rozhodnutím a s právoplatnými stavebnými povoleniami, dokumentácia pre výber zhotoviteľa, súvisiace inžinierske činnosti a autorský dohľad občasný.Dokumentáciu pre posúdenie
vplyvov na životné prostredie (ďalej len "EIA"). Vypracovať a dodať zámer pre posúdenie vplyvu na životné prostredie so zabezpečením záverečného stanoviska MŽP SR v zmysle § 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s tým súvisiacej inžinierskej činnosti (ďalej len "IČ"). Správu o hodnotení činností vypracovať až na základe výsledkov zisťovacieho konania MŽP SR a musí obsahovať rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č.11 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov primerane k charakteru navrhovanej činnosti. Závery vyplývajúce z procesu EIA je potrebné zohľadniť v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie (ďalej len "PD").Zabezpečením záverečného stanoviska MŽP SR je možné zahájiť práce na ďalšom stupni PD pre stavebný zámer (ďalej len "DSZ") a dokumentácie pre územné rozhodnutie (ďalej len "DÚR").Pri zabezpečovacích zariadeniach uvažovať len známe vplyvy týchto zariadení, pretože konkrétne typy budú známe až po výbere zhotoviteľa stavby.Návrh riešenia uskutočniť v zmysle Záväzného pokynu pre projektovú prípravu stavby č.10709/2010 /O420 zo dňa 22.11.2010 ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou mesto. DSZ.Vypracovať a dodať DSZ verejnej
práce podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov vrátane zabezpečenia protokolu o vykonaní štátnej expertízy s vyjadreným súhlasom MDVRR SR podľa vyhlášky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach.K tomu IČ v prislúchajúcom rozsahu.Stavebný zámer musí byť spracovaný v zmysle záverečného stanoviska MŽP SR v zmysle § 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Stavebný zámer musí byť spracovaný v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou veľkého územného 1/4 celku, ako aj s požiadavkami obstarávateľa, ktorý si vyhradzuje právo odsúhlasiť zámer z hľadiska rozhodujúcich prvkov stavebnotechnického návrhu stavby pred predložením na štátnu expertízu.DSZ musí obsahovať samostatnú prílohu o plnení podmienok záverečného stanoviska MŽP SR a opatrenie na ochranu životného prostredia.Pri zabezpečovacích zariadeniach uvažovať len priestorovú dislokáciu (veľkosť a situovanie stavadlových ústrední a vonkajších objektov vrátane kabelizácie pre napájanie a funkčné prepojenie), pretože konkrétne typy budú známe až po výbere zhotoviteľa stavby. DÚR stavby s vydaným právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby od príslušného stavebného úradu.Vypracovať a dodať DÚR v súlade s
platnými technickými špecifikáciami interoperability (ďalej len "TSI"), ktorá bude obsahovať všetky potrebné náležitosti na získanie právoplatného územného rozhodnutia a vydanie schvaľovacích
rozhodnutí a s tým súvisiacej IČ. Pri zabezpečovacích zariadeniach uvažovať len priestorovú dislokáciu (veľkosť a situovanie stavadlových ústrední a vonkajších objektov vrátane kabelizácie pre napájanie a
funkčné prepojenie), pretože konkrétne typy budú známe až po výbere zhotoviteľa stavby.

Ďalšie produkty/služby: Inžinierske služby pre oblasť železníc 📦
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Haniska - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou mesto.

Krajina: Slovensko 🇸🇰
Miesto výkonu: Košický kraj 🏙️
Názov
Identifikačné číslo dávky: LOT-0001

Postup
Typ postupu
Právny základ: Smernica 2014/25/EÚ
Podmienky zadávania zákazky
Elektronická fakturácia: Povinná

Zadanie zákazky
Identifikačné číslo dávky: LOT-0001
Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 12XK24001
Dátum uzavretia zmluvy: 2012-12-10 📅
Názov: Zmluva o dielo č. 12XK24001
Adresa zmluvy: https://www.crz.gov.sk/735448/ 🌏
Informácia o hodnote zákazky/diela (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/diela: 2 674 115 EUR 💰
Ponuka bola zaradená do poradia
Poradie v zozname víťazov: 1
Identifikátor ponuky: 1
Vedúci subjekt uchádzača ✅
Identifikátor časti alebo skupiny častí: LOT-0001
Názov a adresa dodávateľa
Názov: Valbek SK, spol. s r. o.
Národné registračné číslo: 17314569
Poštová adresa: Eurovea Central 1, Pribinova
4
Poštové smerovacie číslo: 81109
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Región: Bratislavský kraj 🏙️
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: info@valbek.sk 📧
Telefón: +421268202648 📞

Verejný obstarávateľ
Názov a adresy
Názov: Železnice Slovenskej republiky
Národné registračné číslo: 31364501
Poštová adresa: Klemensova
8
Poštové smerovacie číslo: 81361
Poštové mesto: Bratislava
Región: Bratislavský kraj 🏙️
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Kontaktné miesto: Klemensova 8, 813 61 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
E-mail: pavelkova.veronika@zsr.sk 📧
Telefón: +421220293317 📞
ADRESA URL: https://www.zsr.sk 🌏
Vedúci subjekt skupiny ✅

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Národné registračné číslo: 31797903
Poštová adresa: Ružová dolina
10
Poštové smerovacie číslo: 82109
Poštové mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
Región: Bratislavský kraj 🏙️
E-mail: info@uvo.gov.sk 📧
Telefón: +421250264111 📞
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Postup preskúmania
Presné informácie o termíne(-och) revíznych postupov:

Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.

Informácie o elektronických pracovných postupoch
Elektronická fakturácia bude akceptovaná

Zmeny
Ďalšie doplňujúce informácie

Zdôvodnenie uzatvorenia Dodatku č. 9: Dodatok č. 9 k Zmluve o dielo č. 12XK24001 rieši navýšenie pôvodnej zmluvnej ceny o 297 915,00 EUR bez DPH, čím sa upravuje Zmluvná cena po Dodatku č. 9 na čiastku 2 674 115, 00 EUR bez DPH. Zároveň sa Dodatkom č. 9 doplnili nové body do Zmluvy č. 1.1.10 do článku 1 ZoD s označením „Predmet ZoD“, nového bodu 2.1.13 a 2.1.14 do článku 2 ZoD s označením „Čas plnenia ZoD“, úprava Zmluvnej ceny v článku 3 ZoD, doplnenie nového bodu 4.3.16 do článku 4 ZoD s označením „Platobné podmienky a fakturácia“ a doplnenie nového bodu 9.15 do článku 9 ZoD s označením „Ostatné práva a povinnosti“ Úprava zmluvnej ceny vyplynula zo skutočnosti, že v priebehu realizácie výstavby boli zistené značné odlišnosti projektovej dokumentácie od reálneho stavu v oblasti oznamovacej a zabezpečovacej techniky, a ktoré nastali vplyvom uskutočnenia zmien správcom OR Košice až po vypracovaní projektovej dokumentácie, je nevyhnutné skoordinovať projektovú dokumentáciu s aktuálnou situáciou, resp. aktuálnym technickým stavom v prípade 96 prevádzkových súboroch.

Hlavný dôvod zmeny: Potreba dodatočných stavebných prác, služieb alebo dodávok tovaru od pôvodného dodávateľa.
Text, ktorý sa má opraviť v pôvodnom oznámení
Číslo sekcie: CON-0001
Nová hodnota
Text: Zmluvná cena celkom po uzatvorení Dodatku č. 9: 2 674 115,00 EUR bez DPH.
Zdroj: OJS 2024/S 090-273813 (2024-05-06)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby (>20 nové verejné obstarávania)

Inžinierske služby (18)

Inžinierske projektovanie (7)