Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Predmet zákazky zahŕňa intenzifikáciu ČOV Dubnica nad Váhom s počtom 49 300 EO, rekonštrukciu kanalizačnej ČS Ilava, výstavbu kanalizácie cca 48 km s predpokladaným počtom 15 ks ČS a cca 2 200 kanalizačných prípojok a výstavbu verejného vodovodu cca 14 km s predpokladaným počtom cca 800 vodovodných prípojok. Práce budú realizované v zmysle „Zmluvných podmienok FIDIC Zmluvné podmienky pre výstavbu, pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), prvé vydanie r. 1999, slovenský preklad, SACE 2008.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2011-06-09. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2011-03-26.

Kto?

• Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Čo?

Kde?

• Slovensko

História obstarávania

Dátum	Dokument
2011-03-26	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2011-06-08	Dodatočné informácie

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2011-03-26)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Stavebné práce na stavbe kanalizácie
Množstvo alebo rozsah: 53 119 950,00
Celková hodnota obstarávania: 53 119 950,00 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Práce
Predpis: Európska únia
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Stavebné práce na stavbe kanalizácie 📦

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Subjekt poskytujúci verejné služby
Poštová adresa: Nová 133
Poštové smerovacie číslo: 017 46
Poštové mesto: Považská Bystrica
Kontakt
Internetová adresa: http://www.povs.sk 🌏
E-mail: vtu@povs.sk 📧
Telefón: +421 424321723 📞
Fax: +421 424322042 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2011-03-26 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2011-06-09 📅
Dátum zverejnenia: 2011-03-30 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2011/S 62-101102
Odkazuje na oznámenie: 2011/S 54-088832
Číslo Ú. v. S: 62
Ďalšie informácie

1. Súťažné podklady si záujemca vyžiada písomne (v slovenskom jazyku), na adrese uvedenej v bode I.1).). V žiadosti musí byť uvedený spôsob prevzatia súťažných podkladov - osobné prevzatie v pracovných dňoch od 8:00 do 13:00 (pričom termín doporučujeme dohodnúť telefonicky) alebo zaslanie poštou (s uvedením adresy, na ktorú majú byť súťažné podklady zaslané). 2. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu druhou zmluvnou stranou a účinnosť nadobudne len v prípade pridelenia nenávratných finančných prostriedkov a kladného výsledku overenia procesu verejného obstarávania Poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 3. Obstarávateľ si vyhradzuje právo použiť rokovacie konanie bez zverejnenia v prípade splnenia podmienok § 88, písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. 4. Trvanie zmluvy 46 mesiacov sa delí na 34 mesiacov Lehoty výstavby a 12 mesiacov Lehoty na oznámenie vád.

Objekt
Rozsah obstarávania
Oznámenie sa týka: Public_contract
Krátky popis:

Trvanie: 46 mesiacov
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ:

Kohézny fond, Operačný program životné prostredie, 1 - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov a 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.

Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

Stavba sa nachádza v Trenčianskom kraji v okrese Ilava a bude umiestnená na katastrálnych územiach Dubnica nad Váhom, Prejta, Veľký Kolačín, Malý Kolačín, Ilava, Klobušice, Ladce, Košeca.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a to:

1. podľa § 26 ods. 2 písm. a) - výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk potvrdzujúcim, že uchádzač, jeho štatutárny orgán, ani člen jeho štatutárneho orgánu nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny ani za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;

2. podľa § 26 ods. 2 písm. b) - potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace k dátumu predkladania ponúk, že voči uchádzačovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;

3. podľa § 26 ods. 2 písm. c) - potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace k dátumu predkladania ponúk o tom, že uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

4. podľa § 26 ods. 2 písm. d) - potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace k dátumu predkladania ponúk o tom, že uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

5. podľa § 26 ods. 2 písm. e) - dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce;

6. uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov môže nahradiť doklady uvedené v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením úradne overenej kópie potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov platnom ku dňu lehoty na predkladanie ponúk;

7. uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predloží doklady požadované v bode 1. až 5. alebo doklady podľa bodu 6. Ak sa v krajine jeho sídla niektoré z požadovaných dokladov nevydávajú, nahradí ich rovnocennými dokladmi. Ak krajina nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla;

8. ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača;

9. ak uchádzačovi bolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností podľa § 26 ods. odsek 5, ktoré dokáže obstarávateľ preukázať (§ 26 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, bude z verejnej súťaže vylúčený;

10. všetky doklady predkladané uchádzačom podľa bodu 1. až 8. musia byť originály alebo úradne overené kópie.

Ekonomická a finančná situácia:

1. Doklad podľa § 27 ods. 1 písm. a) - vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o výške úverového limitu v objeme min. 4 000 000 EUR alebo ekvivalent v inej mene z dôvodu plynulého plnenia predmetu zákazky,

2. Doklad podľa § 27 ods. 1 písm. a) - vyjadrenie banky/všetkých bánk alebo pobočiek zahraničných bánk, v ktorých má uchádzač účty, o solventnosti v nasledovnom znení:

— uchádzač je schopný plniť svoje finančné záväzky,

— účet/účty uchádzača za posledné 3 roky neboli v nepovolenom debete,

— uchádzač v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár,

— bežný účet uchádzača nebol a ani nie je predmetom exekúcie.

3. Doklad podľa § 27 ods. 1 písm. d) - prehľad o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti, a to najmenej vo výške 30 000 000 EUR bez DPH za každý rok. Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky predložením vyplneného Formuláru 4.2 súťažných podkladov „Finančný výkaz". Odporúča sa, aby uchádzač predložil aj úradne osvedčené kópie auditu alebo výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch za posledné tri roky. Ročným obratom sa myslia celkové výnosy vykázané vo výkaze ziskov a strát. U uchádzača, ktorý vedie jednoduché účtovníctvo, sa pod ročným obratom myslí celkový príjem.

4. Ak záujemca/uchádzač nemá sídlo v SR a krajina v jeho sídle požadované doklady nevydáva, verejný obstarávateľ prijme aj iný doklad (ekvivalent), ktorým uchádzač preukáže splnenie požadovanej podmienky.

5. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.

Technické a odborné schopnosti:

1. Doklad podľa § 28 ods. 1 písm. b) - zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov, doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác podľa obchodných podmienok nasledovne:

— 1 zmluva výstavby alebo rekonštrukcie verejných vodovodov s rozpočtovým nákladom min. 3 000 000 EUR bez DPH, a

— 1 zmluva výstavby alebo rekonštrukcie komunálnych splaškových alebo jednotných stokových sietí s rozpočtovým nákladom min. 15 000 000 EUR bez DPH, a

— 1 zmluvu výstavby alebo rekonštrukcie komunálnej ČOV s min. počtom 40 000 EO.

Zoznam zmlúv uvedie uchádzač vo Formulári 4.6-a súťažných podkladov. Skutočnosť o plnení zmlúv bude zdokladovaná úradne overenými potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác (Formulár 4.6-b súťažných podkladov alebo iný dosptupný doklad obsahujúci požadované údaje).

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky:

Požaduje sa zábezpeka ponúk vo výške 250 000,00 EUR. Spôsob zloženia a bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú:

Predmet zákazky bude spolufinancovaný Európskou úniou (Kohézny fond – Operačný program životné prostredie), štátnym rozpočtom Slovenskej republiky a finančnými prostriedkami obstarávateľa. Lehota splatnosti faktúr bude 90 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Lehota splatnosti faktúr bude 90 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať:

V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina pred podpisom zmluvy o dielo uzatvorila a predložila obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri realizácie predmetu zákazky.

Iné osobitné podmienky:

Poistenie Diela v zmysle zmluvných podmienok FIDIC, čl. 18, bude objednávateľ vyžadovať od úspešného uchádzača. Zhotoviteľ poskytne neobmedzený prístup a spoluprácu so zástupcami Európskej komisie, Európskeho súdu audítorov, Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, Ministerstvu financií SR, Ministerstvu životného prostredia SR a ďalším oprávneným orgánom, aby im umožnil inšpekciu a audit ľubovolného aspektu Zmluvy o dielo a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť. Vo všetkých zmluvách s podzhotoviteľmi alebo dodávateľmi v rámci zmluvy Zhotoviteľ uvedie obdobné ustanovenie.

Postup
Lehota viazanosti ponuky: 2012-01-31 📅
Dátum otvárania ponúk: 2011-06-09 📅
Miesto otvárania:

Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, SLOVENSKO, 1. posch., zasadacia miestnosť.

Miesto: Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, SLOVENSKO, 1. posch., zasadacia miestnosť.
Jazyky
Jazyk: čeština 🗣️
slovenčina 🗣️

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Názov obstarávateľa: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Hlavná činnosť: Water
Kontakt
Kontaktné miesto: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ing. Peter Bočinec

Odkaz
Dátumy
Dátum zverejnenia: 2011-03-18 📅
Identifikátory
Druh predchádzajúceho uverejnenia: Periodic_indicative_notice
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2011/S 54-088832

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Zdroj: OJS 2011/S 062-101102 (2011-03-26)

Dodatočné informácie (2011-06-08)
Objekt
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Dodatočné informácie

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2011-06-08 📅
Dátum zverejnenia: 2011-06-11 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2011/S 112-183807
Odkazuje na oznámenie: 2011/S 62-101102
Číslo Ú. v. S: 112
Zdroj: OJS 2011/S 112-183807 (2011-06-08)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Stavebné práce (>20 nové verejné obstarávania)

Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb (>20)

Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení, na diaľnicach, cestách, letiskách a železniciach; práce na stavbe plôch (>20)

Doplnkové práce na stavbe potrubných vedení a káblov (8)

Stavebné práce na stavbe kanalizácie (5)