Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Predmet zákazky zahŕňa intenzifikáciu ČOV Dubnica nad Váhom s počtom 49 300 EO, rekonštrukciu kanalizačnej ČS Ilava, výstavbu kanalizácie cca 48 km s predpokladaným počtom 15 ks ČS a cca 2 200 kanalizačných prípojok a výstavbu verejného vodovodu cca 14 km s predpokladaným počtom cca 800 vodovodných prípojok. Práce budú realizované v zmysle „Zmluvných podmienok FIDIC Zmluvné podmienky pre výstavbu, pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), prvé vydanie r. 1999, slovenský preklad, SACE 2008.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2011-09-06. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2011-06-29.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

• Váhostav-SK, a.s.

Kto?

• Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Čo?

Kde?

• Západné Slovensko › Trenčiansky kraj

História obstarávania

Dátum	Dokument
2011-06-29	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2012-06-20	Oznámenia o zadaní zákazky

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2011-06-29)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Stavebné práce na stavbe kanalizácie
Množstvo alebo rozsah: 53 119 950,00
Celková hodnota obstarávania: 53 119 950,00 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Práce
Predpis: Európska únia
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Stavebné práce na stavbe kanalizácie 📦

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Iné
Poštová adresa: Nová 133
Poštové smerovacie číslo: 017 46
Poštové mesto: Považská Bystrica
Kontakt
Internetová adresa: http://www.povs.sk 🌏
E-mail: vtu@povs.sk 📧
Telefón: +421 424321723 📞
Fax: +421 424322042 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2011-06-29 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2011-09-06 📅
Dátum zverejnenia: 2011-07-02 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2011/S 125-207341
Odkazuje na oznámenie: 2011/S 115-189908
Číslo Ú. v. S: 125
Ďalšie informácie

1. Súťažné podklady si záujemca vyžiada písomne (v slovenskom jazyku), na adrese uvedenej v bode I.1).). V žiadosti musí byť uvedený spôsob prevzatia súťažných podkladov - osobné prevzatie v pracovných dňoch od 8:00 do 13:00 (pričom termín doporučujeme dohodnúť telefonicky) alebo zaslanie poštou (s uvedením adresy, na ktorú majú byť súťažné podklady zaslané). 2. Zmluva nadobúda účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v deň doručenia listu Objednávateľa adresovaného Zhotoviteľovi, obsahujúceho oznámenie o kladnom výsledku administratívnej kontroly postupu verejného obstarávania Poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov Objednávateľovi po dni jej zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa (ďalej len „oznámenie“). V prípade doručenia oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi s informáciou, že nie je možné uznať výdavky vyplývajúce z tohto postupu verejného obstarávania za oprávnené alebo s informáciou, že Zmluva medzi Poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov a Objednávateľom nebola uzatvorená alebo finančné prostriedky Objednávateľovi neboli pridelené v požadovanej výške, práva a povinnosti z tejto Zmluvy zaniknú. V tomto prípade si Objednávateľ vyhradzuje právo od Zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že až do obdržania oznámenia Objednávateľa nebude vykonávať žiadne úkony spojené s realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy, ako aj nebude obstarávať žiadne veci a materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie Diela; v opačnom prípade Objednávateľ nezodpovedá Zhotoviteľovi za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s touto činnosťou, a nie je povinný nahradiť Zhotoviteľovi akékoľvek náklady ani prípadné škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s touto Zmluvou. 3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo použiť rokovacie konanie bez zverejnenia v prípade splnenia podmienok § 58, písm. j) zákona o verejnom obstarávaní. 4. Trvanie zmluvy 46 mesiacov sa delí na 34 mesiacov Lehoty výstavby a 12 mesiacov Lehoty na oznámenie vád.

Ďalšie informácie

1. Súťažné podklady si záujemca vyžiada písomne (v slovenskom jazyku), na adrese uvedenej v bode I.1).). V žiadosti musí byť uvedený spôsob prevzatia súťažných podkladov - osobné prevzatie v pracovných dňoch od 8:00 do 13:00 (pričom termín doporučujeme dohodnúť telefonicky) alebo zaslanie poštou (s uvedením adresy, na ktorú majú byť súťažné podklady zaslané).

2. Zmluva nadobúda účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v deň doručenia listu Objednávateľa adresovaného Zhotoviteľovi, obsahujúceho oznámenie o kladnom výsledku administratívnej kontroly postupu verejného obstarávania Poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov Objednávateľovi po dni jej zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa (ďalej len „oznámenie“). V prípade doručenia oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi s informáciou, že nie je možné uznať výdavky vyplývajúce z tohto postupu verejného obstarávania za oprávnené alebo s informáciou, že Zmluva medzi Poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov a Objednávateľom nebola uzatvorená alebo finančné prostriedky Objednávateľovi neboli pridelené v požadovanej výške, práva a povinnosti z tejto Zmluvy zaniknú. V tomto prípade si Objednávateľ vyhradzuje právo od Zmluvy odstúpiť.

Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že až do obdržania oznámenia Objednávateľa nebude vykonávať žiadne úkony spojené s realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy, ako aj nebude obstarávať žiadne veci a materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie Diela; v opačnom prípade Objednávateľ nezodpovedá Zhotoviteľovi za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s touto činnosťou, a nie je povinný nahradiť Zhotoviteľovi akékoľvek náklady ani prípadné škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s touto Zmluvou.

3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo použiť rokovacie konanie bez zverejnenia v prípade splnenia podmienok § 58, písm. j) zákona o verejnom obstarávaní.

4. Trvanie zmluvy 46 mesiacov sa delí na 34 mesiacov Lehoty výstavby a 12 mesiacov Lehoty na oznámenie vád.

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Trvanie: 46 mesiacov
Referenčné číslo: 02-2011
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ:

Kohézny fond, Operačný program životné prostredie, 1 - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov a 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.

Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

Stavba sa nachádza v Trenčianskom kraji v okrese Ilava a bude umiestnená na katastrálnych územiach Dubnica nad Váhom, Prejta, Veľký Kolačín, Malý Kolačín, Ilava, Klobušice, Ladce, Košeca.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a to:

1.1 podľa § 26 ods. 2 písm. a) – výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk potvrdzujúcim, že uchádzač, jeho štatutárny orgán, ani člen jeho štatutárneho orgánu nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny ani za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;

1.2 podľa § 26 ods. 2 písm. b) – potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace k dátumu predkladania ponúk, že voči uchádzačovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;

1.3 podľa § 26 ods. 2 písm. c) – potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace k dátumu predkladania ponúk o tom, že uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

1.4 podľa § 26 ods. 2 písm. d) – potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace k dátumu predkladania ponúk o tom, že uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

1.5 podľa § 26 ods. 2 písm. e) – dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce;

1.6 uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov môže nahradiť doklady uvedené v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením úradne overenej kópie potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov platnom ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk;

1.7 uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predloží doklady požadované v bode 1.1 až 1.5 alebo doklady podľa bodu 1.6. Ak sa v krajine jeho sídla niektoré z požadovaných dokladov nevydávajú, nahradí ich rovnocennými dokladmi. Ak krajina nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla;

1.8 ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača;

1.9 ak uchádzačovi bolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností podľa § 26 ods. odsek 5, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať (§ 26 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, bude z verejnej súťaže vylúčený;

1.10 ak ponuku predkladá skupina, predkladá splnenie podmienok účasti podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky podľa § 26 ods. 1 písm f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť;

1.11 všetky doklady predkladané uchádzačom podľa bodu 1.1 až 1.8 musia byť originály alebo úradne overené kópie.

Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti:

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanoveniami § 26 zákona.

Ekonomická a finančná situácia:

Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukáže finančné a ekonomické postavenie:

2.1 vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky. Vyjadrenie uchádzač predkladá so všetkých bánk, kde má vedené účty, s čestným prehlásením, v ktorom uvedie, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty. Vyjadrenie banky musí byť predložené ako originál alebo úradne osvedčená fotokópia a nesmie byť staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk;

2.2 vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o výške úverového limitu v objeme min. 4 000 000 EUR alebo ekvivalent v inej mene z dôvodu plynulého plnenia predmetu zákazky;

2.3 prehľad o celkovom obrate min. 30 000 000 EUR alebo ekvivalent v inej mene za každý rok za posledné 3 hospodárske roky za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky predložením vyplneného Formuláru 4.2 súťažných podkladov „Finančný výkaz". Odporúča sa aby uchádzač predložil aj kópie výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch za posledné tri roky. Ročným obratom sa myslia celkové výnosy vykázané vo výkaze ziskov a strát. U uchádzača, ktorý vedie jednoduché účtovníctvo, sa pod ročným obratom myslí celkový príjem;

2.4 ak záujemca/uchádzač nemá sídlo v SR a krajina v jeho sídle požadované doklady nevydáva, verejný obstarávateľ prijme aj iný doklad (ekvivalent), ktorým uchádzač preukáže splnenie požadovanej podmienky;

2.5 uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia;

2.6 skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa § 27 zákona o verejnom obstarávaní spoločne.

Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti:

— požiadavka predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o…

… schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky sleduje cieľ nájsť schopného zhotoviteľa, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne,

… poskytnutí úveru v požadovanej výške je v súlade s § 27 ods. (1) písm. a) zákona. Je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ zabezpečenia finančných tokov pre uskutočnenie stavebných prác. Výška požadovaného úveru je stanovená s prihliadnutím na cca trojmesačnú fakturáciu na tejto zákazke,

— požiadavka predložiť prehľad o celkovom obrate v požadovanej výške je v súlade s § 27 ods. (1) písm. d) zákona. Je založená na predpoklade schopnosti budúceho zhotoviteľa s primeraným finančným pozadím schopným zabezpečiť potrebné finančné toky pre realizáciu zákazky. Výška požadovaného obratu bola stanovená ako cca 1,6-násobok ročnej fakturácie na tejto zákazke.

Minimálna úroveň (úrovne) štandardov: Je uvedená v texte vyššie.
Technické a odborné schopnosti:

Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť na uskutočnenie stavebných prác:

3.1 zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác podľa obchodných podmienok nasledovne:

— 1 zákazka výstavby alebo rekonštrukcie verejných vodovodov s rozpočtovým nákladom min. 3 000 000 EUR bez DPH, a,

— 1 zákazka výstavby alebo rekonštrukcie…

… komunálnych splaškových alebo jednotných stokových sietí s rozpočtovým nákladom min. 15 000 000 EUR bez DPH, a

… komunálnej ČOV s min. kapacitou 40 000 EO.

Zoznam stavebných prác bude uvedený na Formulári 4.5a súťažných podkladov Potvrdenia o uspokojivom vykonaní stavebných prác budú zdokladované využitím Formulára 4.5b súťažných podkladov alebo iným dostupným dokladom obsahujúcim požadované údaje.

V prípade, že odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ. Ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení;

3.2 uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti;

3.3 skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa § 28 zákona o verejnom obstarávaní spoločne.

Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti:

— požiadavka predložiť zoznam stavebných prác uskutočnených za posledných 5 rokov je v súlade s § 28 ods. 1 písm. a) zákona. Predmetom zákazky je zhotovenie vodovodov, kanalizácií a ČOV a obstarávateľ hľadá zhotoviteľa schopného postaviť predmetné dielo v stanovenej lehote výstavby a v súlade so všetkými zmluvnými povinnosťami, ktoré sú uvedené v zmluve o dielo, na posúdenie čoho slúžia požadované referencie. Stanovená výška referencií je primeraná predpokladanej hodnote zákazky a je nastavená tak, aby sa verejnej súťaže mohol zúčastniť čo najširší počet uchádzačov.

Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky:

Požaduje sa zábezpeka ponúk vo výške 250 000,00 EUR. Spôsob zloženia a bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú:

Predmet zákazky bude spolufinancovaný Európskou úniou (Kohézny fond – Operačný program životné prostredie), štátnym rozpočtom Slovenskej republiky a finančnými prostriedkami verejného obstarávateľa. Lehota splatnosti faktúr bude 90 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať:

V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina pred podpisom zmluvy o dielo uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri realizácie predmetu zákazky.

Iné osobitné podmienky:

Poistenie Diela v zmysle zmluvných podmienok FIDIC, čl. 18, bude objednávateľ vyžadovať od úspešného uchádzača.

Postup
Lehota viazanosti ponuky: 2012-06-30 📅
Dátum otvárania ponúk: 2011-09-06 📅
Jazyky
Jazyk: čeština 🗣️
slovenčina 🗣️

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Názov obstarávateľa: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Iný typ verejného obstarávateľa: Other
Kontakt
Kontaktné miesto: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ing. Peter Bočinec

Odkaz
Dátumy
Dátum zverejnenia: 2011-06-17 📅
Identifikátory
Referenčné číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ: 02-2011
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2011/S 115-189908
Ďalšie informácie

2. Zmluva nadobúda účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v deň doručenia listu Objednávateľa adresovaného Zhotoviteľovi, obsahujúceho oznámenie o kladnom výsledku administratívnej kontroly postupu verejného obstarávania Poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov Objednávateľovi po dni jej zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa (ďalej len „oznámenie“). V prípade doručenia oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi s informáciou, že nie je možné uznať výdavky vyplývajúce z tohto postupu verejného obstarávania za oprávnené alebo s informáciou, že Zmluva medzi Poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov a Objednávateľom nebola uzatvorená alebo finančné prostriedky Objednávateľovi neboli pridelené v požadovanej výške, práva a povinnosti z tejto Zmluvy zaniknú. V tomto prípade si Objednávateľ vyhradzuje právo od Zmluvy odstúpiť.

Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že až do obdržania oznámenia Objednávateľa nebude vykonávať žiadne úkony spojené s realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy, ako aj nebude obstarávať žiadne veci a materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie Diela; v opačnom prípade Objednávateľ nezodpovedá Zhotoviteľovi za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s touto činnosťou, a nie je povinný nahradiť Zhotoviteľovi akékoľvek náklady ani prípadné škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s touto Zmluvou.

3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo použiť rokovacie konanie bez zverejnenia v prípade splnenia podmienok § 58, písm. j) zákona o verejnom obstarávaní.

4. Trvanie zmluvy 46 mesiacov sa delí na 34 mesiacov Lehoty výstavby a 12 mesiacov Lehoty na oznámenie vád.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: namietky@uvo.gov.sk 📧
Telefón: +421 250264176 📞
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Zdroj: OJS 2011/S 125-207341 (2011-06-29)

Oznámenia o zadaní zákazky (2012-06-20)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 25 634 915,00 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2012-06-20 📅
Dátum zverejnenia: 2012-06-23 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2012/S 119-195949
Odkazuje na oznámenie: 2011/S 125-207341
Číslo Ú. v. S: 119
Ďalšie informácie

Zmluva nadobúda účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v deň doručenia listu Objednávateľa adresovaného Zhotoviteľovi, obsahujúceho oznámenie o kladnom výsledku administratívnej kontroly postupu verejného obstarávania Poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov Objednávateľovi po dni jej zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa (ďalej len „oznámenie“). V prípade doručenia oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi s informáciou, že nie je možné uznať výdavky vyplývajúce z tohto postupu verejného obstarávania za oprávnené alebo s informáciou, že Zmluva medzi Poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov a Objednávateľom nebola uzatvorená alebo finančné prostriedky Objednávateľovi neboli pridelené v požadovanej výške, práva a povinnosti z tejto Zmluvy zaniknú. V tomto prípade si Objednávateľ vyhradzuje právo od Zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že až do obdržania oznámenia Objednávateľa nebude vykonávať žiadne úkony spojené s realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy, ako aj nebude obstarávať žiadne veci a materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie Diela; v opačnom prípade Objednávateľ nezodpovedá Zhotoviteľovi za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s touto činnosťou, a nie je povinný nahradiť Zhotoviteľovi akékoľvek náklady ani prípadné škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s touto Zmluvou. Zoznam členov komisie, ktorí vyhodnocovali ponuky: predseda komisie s právom vyhodnocovať: Ing. Lagiň Jaroslav; člen komisie s právom vyhodnocovať: Ing. Bočinec Peter; člen komisie s právom vyhodnocovať: Ing. Horečný Jozef; člen komisie s právom vyhodnocovať: Ing. Škopinský Ján; člen komisie s právom vyhodnocovať: Ing. Sztruhár Daniel; člen komisie bez práva vyhodnocovať: Ing. Kajánek Branislav; člen komisie bez práva vyhodnocovať: Ing. Lipták Radoslav.

Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: Ilava práce - výsledok VO

Zadanie zákazky
Dátum uzavretia zmluvy: 2012-06-18 📅
Názov: Váhostav-SK, a.s.
Poštová adresa: Hlinská 40
Poštové mesto: Žilina
Poštové smerovacie číslo: 011 18
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: info@vahostav-sk.sk 📧
Internetová adresa: www.vahostav.sk 🌏
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 12

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 36672076
Kontakt
E-mail: namietky@uvo.gov.sk 📧
Zdroj: OJS 2012/S 119-195949 (2012-06-20)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Stavebné práce (>20 nové verejné obstarávania)

Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb (>20)

Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení, na diaľnicach, cestách, letiskách a železniciach; práce na stavbe plôch (>20)

Doplnkové práce na stavbe potrubných vedení a káblov (8)

Stavebné práce na stavbe kanalizácie (5)