Realizácia vodorovného dopravného značenia (VDZ) a odstránenie VDZ pre diaľnice a cesty vo vlastníctve NDS

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Predmetom zákazky je realizácia vodorovného dopravného značenia (ďalej len „VDZ“) na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá a cestách podľa schváleného plánu rozvoja diaľnic a ciest vymedzené osobitným predpisom (ďalej len „pozemné komunikácie“) vo vlastníctve verejného obstarávateľa použitím jednozložkového alebo dvojzložkového materiálu. Realizáciou VDZ sa rozumie dodanie materiálu a práce podľa týchto súťažných podkladov, pravidelná obnova ako aj obnova VDZ po opravách povrchov vozoviek a odstránenie existujúceho VDZ v prípade potreby. Bližšie špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2011-07-28. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2011-06-13.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

• Saroute, s.r.o. - skupina dodávateľov

Kto?

• Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Čo?

• Náterové farby › Farba na vozovku
• Rôzne práce vrchnej stavby › Práce vrchnej stavby ciest › Natieračské práce povrchu vozoviek

Kde?

• Slovensko › Slovensko

História obstarávania

Dátum	Dokument
2011-06-13	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2012-01-17	Oznámenia o zadaní zákazky

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2011-06-13)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Natieračské práce povrchu vozoviek
Množstvo alebo rozsah: Špecifikované v súťažných podkladoch.15 000 000,00
Celková hodnota obstarávania: 15 000 000,00 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Práce
Predpis: Európska únia s účasťou krajín GPA
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Natieračské práce povrchu vozoviek 📦

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Verejnoprávna inštitúcia
Poštová adresa: Mlynské Nivy 45
Poštové smerovacie číslo: 821 09
Poštové mesto: Bratislava
Kontakt
Internetová adresa: http://www.ndsas.sk 🌏
E-mail: zuzana.majerova@ndsas.sk 📧
Telefón: +421 258311127 📞
Fax: +421 258311701 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2011-06-13 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2011-07-28 📅
Dátum zverejnenia: 2011-06-17 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2011/S 115-189919
Odkazuje na oznámenie: 2011/S 102-167125
Číslo Ú. v. S: 115
Ďalšie informácie

1. Podmienkou na poskytnutie súťažných podkladov je predloženie písomnej žiadosti záujemcu o vydanie súťažných podkladov v slovenskom jazyku. Písomná žiadosť o vydanie súťažných podkladov sa bude akceptovať nasledujúcimi formami: — e-mailom odporúčame - záujemca musí uviesť kontaktnú osobu a adresu podľa bodu VI.3)2, — faxom - záujemca musí potvrdiť žiadosť buď písomnou formou - poštou v originálnom vyhotovení, alebo e-mailom; až po prevzatí takto doplnenej žiadosti sa záujemca zaregistruje a odošlú sa mu súťažné podklady, — osobne - súťažné podklady bude verejný obstarávateľ poskytovať po predbežnom (napr. telefonickom) dohovore v pracovných dňoch od 8:00 do 12:00 h, inak do 6 dní odo dňa prevzatia žiadosti, — poštou - žiadosť musí byť podpísaná oprávnenou osobou alebo ňou poverenou osobou na tento účel. 2. Náležitosti kompletnej písomnej žiadosti o účasť/poskytnutie súťažných podkladov: — určenie kontaktnej osoby zodpovednej za doručovanie písomností a komunikáciu pri vysvetľovaní, hodnotení ponuky a spracovaní zmluvy na plnenie zákazky, — uvedenie tel. a email. kontaktu/adresy určenej osoby na elektronickú komunikáciu (formou e-mailu) v etape zadávania zákazky do predloženia zmluvy na podpis. 3. Registrácia oprávneného záujemcu - nastane po doručení kompletnej žiadosti. 4. Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov -záujemca musí doručiť verejnému obstarávateľovi najneskôr do 4.7.2011. Komunikáciu na tieto účely verejný obstarávateľ určuje výlučne v slovenskom jazyku. 5. V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 27 zákona. Požiadavka predložiť vyjadrenie banky/bánk o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ vybrať schopného zhotoviteľa, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne. Predložením prehľadu o dosiahnutom obrate vzhľadom na predpokladaný objem stavebných prác uchádzač deklaruje svoju ekonomickú silu a finančnú stabilitu pre verejného obstarávateľa. Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 zákona. Splnením podmienky účasti, uvedenej v bode III.2.3.1 uchádzač preukáže skúsenosti, schopnosť a spôsobilosť pre vykonanie požadovaných stavebných prác v plnom rozsahu a v požadovanej kvalite. Splnením podmienky účasti, uvedenej v bode III.2.3.2. uchádzač preukáže schopnosť a spôsobilosť pre vykonanie požadovaných stavebných prác v plnom rozsahu a v požadovanej kvalite. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklad o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho, nakoľko osoba, ktorá bude zodpovedná za zhotovenie predmetu zákazky musí byť dostatočne odborne spôsobilá pre vykonávanie predmetných stavebných prác. Splnením podmienky účasti, uvedenej v bode III.2.3.3. uchádzač preukáže schopnosť a spôsobilosť pre vykonanie požadovaných stavebných prác v plnom rozsahu a v požadovanej kvalite. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť požadovaný doklad z dôvodu preukázania, že uchádzač má k dispozícii potrebné strojné a technické vybavenie pre vykonanie požadovaných stavebných prác. Splnením podmienky účasti, uvedenej v bode III.2.3.4 uchádzač deklaruje, že pri realizácii prác budú použité materiály, ktoré spĺňajú technicko–kvalitatívne požiadavky stanovené zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MVRR SR č. 558/2009 Z. z. Splnením podmienky účasti, uvedenej v bode III.2.3.5 uchádzač deklaruje, že pri plnení zmluvy je schopný vzhľadom na charakter zákazky dodržať normy environmentálneho manažérstva. 6. Doplňujúce informácie k bodu II.2.1: — v predpokladanej hodnote je zahrnutá aj hodnota vrátane všetkých možností a všetkých prípadných predlžení zmluvy formou dodatkov. Pri uzatváraní dodatkov bude verejný obstarávateľ primerane postupovať podľa ustanovení § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Dôvod zrušenia verejného obstarávania: — verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, ak ponuky presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky. Predpokladaná hodnota zákazky je zároveň rozpočtom určeným verejným obstarávateľom na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo použiť rokovacie konanie bez zverejnenia za podmienok uvedených v § 58 písm. j) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie informácie

1. Podmienkou na poskytnutie súťažných podkladov je predloženie písomnej žiadosti záujemcu o vydanie súťažných podkladov v slovenskom jazyku. Písomná žiadosť o vydanie súťažných podkladov sa bude akceptovať nasledujúcimi formami:

— e-mailom odporúčame - záujemca musí uviesť kontaktnú osobu a adresu podľa bodu VI.3)2,

— faxom - záujemca musí potvrdiť žiadosť buď písomnou formou - poštou v originálnom vyhotovení, alebo e-mailom; až po prevzatí takto doplnenej žiadosti sa záujemca zaregistruje a odošlú sa mu súťažné podklady,

— osobne - súťažné podklady bude verejný obstarávateľ poskytovať po predbežnom (napr. telefonickom) dohovore v pracovných dňoch od 8:00 do 12:00 h, inak do 6 dní odo dňa prevzatia žiadosti,

— poštou - žiadosť musí byť podpísaná oprávnenou osobou alebo ňou poverenou osobou na tento účel.

2. Náležitosti kompletnej písomnej žiadosti o účasť/poskytnutie súťažných podkladov:

— určenie kontaktnej osoby zodpovednej za doručovanie písomností a komunikáciu pri vysvetľovaní, hodnotení ponuky a spracovaní zmluvy na plnenie zákazky,

— uvedenie tel. a email. kontaktu/adresy určenej osoby na elektronickú komunikáciu (formou e-mailu) v etape zadávania zákazky do predloženia zmluvy na podpis. 3. Registrácia oprávneného záujemcu - nastane po doručení kompletnej žiadosti.

4. Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov -záujemca musí doručiť verejnému obstarávateľovi najneskôr do 4.7.2011. Komunikáciu na tieto účely verejný obstarávateľ určuje výlučne v slovenskom jazyku.

5. V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne:

Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 27 zákona. Požiadavka predložiť vyjadrenie banky/bánk o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ vybrať schopného zhotoviteľa, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne. Predložením prehľadu o dosiahnutom obrate vzhľadom na predpokladaný objem stavebných prác uchádzač deklaruje svoju ekonomickú silu a finančnú stabilitu pre verejného obstarávateľa.

Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 zákona. Splnením podmienky účasti, uvedenej v bode III.2.3.1 uchádzač preukáže skúsenosti, schopnosť a spôsobilosť pre vykonanie požadovaných stavebných prác v plnom rozsahu a v požadovanej kvalite. Splnením podmienky účasti, uvedenej v bode III.2.3.2. uchádzač preukáže schopnosť a spôsobilosť pre vykonanie požadovaných stavebných prác v plnom rozsahu a v požadovanej kvalite. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklad o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho, nakoľko osoba, ktorá bude zodpovedná za zhotovenie predmetu zákazky musí byť dostatočne odborne spôsobilá pre vykonávanie predmetných stavebných prác. Splnením podmienky účasti, uvedenej v bode III.2.3.3. uchádzač preukáže schopnosť a spôsobilosť pre vykonanie požadovaných stavebných prác v plnom rozsahu a v požadovanej kvalite.

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť požadovaný doklad z dôvodu preukázania, že uchádzač má k dispozícii potrebné strojné a technické vybavenie pre vykonanie požadovaných stavebných prác. Splnením podmienky účasti, uvedenej v bode III.2.3.4 uchádzač deklaruje, že pri realizácii prác budú použité materiály, ktoré spĺňajú technicko–kvalitatívne požiadavky stanovené zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MVRR SR č. 558/2009 Z. z. Splnením podmienky účasti, uvedenej v bode III.2.3.5 uchádzač deklaruje, že pri plnení zmluvy je schopný vzhľadom na charakter zákazky dodržať normy environmentálneho manažérstva.

6. Doplňujúce informácie k bodu II.2.1:

— v predpokladanej hodnote je zahrnutá aj hodnota vrátane všetkých možností a všetkých prípadných predlžení zmluvy formou dodatkov. Pri uzatváraní dodatkov bude verejný obstarávateľ primerane postupovať podľa ustanovení § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Dôvod zrušenia verejného obstarávania:

— verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, ak ponuky presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky.

Predpokladaná hodnota zákazky je zároveň rozpočtom určeným verejným obstarávateľom na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo použiť rokovacie konanie bez zverejnenia za podmienok uvedených v § 58 písm. j) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Množstvo alebo rozsah: Špecifikované v súťažných podkladoch.
Trvanie: 48 mesiacov
Referenčné číslo: 10302/2010/9
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy vo vlastníctve verejného obstarávateľa. Bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:

1.1 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny;

1.2 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;

1.3 nie je voči nemu vedené konkurzné konanie; nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;

1.4 nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

1.5 nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

1.6 je oprávnený uskutočňovať stavebné práce;

1.7 nebolo mu v predchádzajúcich 3 rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok uvedených v bodoch 1.1 až 1.6 predložením originálnych dokladov alebo ich osvedčených kópií:

1.8 podľa bodu 1.1 a 1.2: výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace;

1.9 podľa bodu 1.3: potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace;

1.10 podľa bodu 1.4: potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace;

1.11 podľa bodu 1.5: potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace;

1.12 podľa bodu 1.6: dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce;

1.13 podľa § 128 ods. 1 zákona uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie môže nahradiť doklady uvedené v bode 1.8 až 1.12 predložením úradne overenej kópie potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zápise uchádzača do zoznamu podnikateľov platnom ku dnu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk;

1.14 ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.8 až 1.12 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť cestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla;

1.15 ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút cestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla záujemcu/uchádzača;

1.16 ak uchádzačovi bolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať, bude z verejnej súťaže vylúčený;

1.17 za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa odseku 1.16 plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným;

1.18 konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie:

a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,

b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,

c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené, alebo

d) iný právoplatný rozsudok súdu;

1.19 podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku 1.7 spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu;

1.20 splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) (bod 1.7) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje verejný obstarávateľ;

1.21 uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) (bod 1.6) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Ekonomická a finančná situácia:

III.2.2.1 Vyjadrenie banky/bánk, v ktorej/ých má Uchádzač vedený/é účet/y o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky, ktoré nebude/ú v posledný deň lehoty určenej na predkladanie ponúk staršie ako 3 mesiace, a to ako originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu.

Súčasne uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že predložil vyjadrenia všetkých bánk, v ktorých má vedený účet, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. Pre upresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.

III.2.2.2 Prehľad o celkovom dosiahnutom obrate za posledné 3 hospodárske roky 2008, 2009, 2010, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a to v každom roku vo výške najmenej 6 000 000,00 EUR (slovom: šesť miliónov EUR). Uchádzač preukáže túto podmienku na samostatnom liste čestným vyhlásením podpísaným štatutárnym orgánom uchádzača. Zároveň uchádzač predloží kópie účtovných závierok zostavených k poslednému dňu účtovného obdobia za roky 2008, 2009, 2010, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti, ktoré budú podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača, prípadne ním poverenou osobou.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Národnej banky Slovenska, aktuálny v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene euro.

V zmysle § 27 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.

Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní preukázuje splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu za všetkých členov skupiny spoločne.

Minimálna úroveň (úrovne) štandardov: Je uvedená v texte jednotlivých podmienok účasti.
Technické a odborné schopnosti:

III.2.3.1 zoznam uskutočnených stavebných prác spočívajúcich v realizácií vodorovného dopravného značenia rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, ktoré uchádzač realizoval na diaľničných ťahoch, rýchlostných komunikáciách alebo cestách I. triedy za predchádzajúcich 5 rokov 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:

I. bol verejný obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,

II. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení.

Uvedeným spôsobom musí uchádzač preukázať objem uskutočnených prác v min. hodnote 4 000 000,- EUR v priebehu rokov 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010, pričom musí preukázať, že z uvedených uskutočnených prác realizoval dvojzložkovou zmesou, studeným plastom alebo termoplastickou hmotou práce v min. objeme 2 000 000,- EUR.

III.2.3.2 Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác, s doložením dokladu o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie predmetných stavebných prác so zameraním Inžinierske stavby – dopravné stavby pre činnosť stavbyvedúceho v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, opatrený originálom odtlačku a podpisom príslušnej odborne spôsobilej osoby (alebo predloží úradne osvedčené kópie). Verejný obstarávateľ príjme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom štáte, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť.

III.2.3.3 Údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác.

III.2.3.4 Certifikáty vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami Európskych spoločenstiev, ktoré majú oprávnenie na preukazovanie zhody stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami, v zmysle zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MVRR SR č. 558/2009 Z. z. na materiál, ktorým bude uchádzač realizovať predmet diela:

/I./ jednozložková farba rozpúšťadlová s balotinou.

/II./ dvojzložková farba, studený plast, termoplastická hmota s balotinou.

III.2.3.5 Uchádzač musí preukázať zavedené opatrenia environmentálneho manažérstva predložením dokumentov preukazujúcich certifikáciu opatrení environmentálneho manažérstva v zmysle požiadaviek normy ISO 14001, ktoré vydala nezávislá inštitúcia. Verejný obstarávateľ uzná aj rovnocenné certifikáty vydané príslušnými orgánmi z členských štátov. Verejný obstarávateľ príjme v zmysle zákona aj iné dôkazy, ktoré však musia byť rovnocenné opatreniam enviromentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.

V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti technické kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponúk, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti v súlade s § 28 ods. 2 ZoVO.

Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní preukázuje splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu za všetkých členov skupiny spoločne.

Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky:

Na zabezpečenie viazanosti ponúk je stanovená zábezpeka vo výške 100 000,- EUR (slovom: stotisíc EUR).

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú: Špecifikované v súťažných podkladoch.
Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať: Nevyžaduje sa.

Postup
Lehota viazanosti ponuky: 2011-10-31 📅
Dátum otvárania ponúk: 2011-07-28 📅
Miesto otvárania: NDS, Mlynské nivy 45, Bratislava, SLOVENSKO.
Miesto: NDS, Mlynské nivy 45, Bratislava, SLOVENSKO.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Na otváraní obálok s ponukami sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.

Jazyky
Jazyk: slovenčina 🗣️

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Názov obstarávateľa: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Kontakt
Kontaktné miesto: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Ing. Zuzana Majerová
Internetová adresa: www.ndsas.sk 🌏
Adresa profilu kupujúceho: www.ndsas.sk 🌏

Odkaz
Dátumy
Dátum zverejnenia: 2011-05-27 📅
Identifikátory
Referenčné číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ: 10302/2010/9
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2011/S 102-167125
Ďalšie informácie

— e-mailom odporúčame - záujemca musí uviesť kontaktnú osobu a adresu podľa bodu VI.3)2,

— faxom - záujemca musí potvrdiť žiadosť buď písomnou formou - poštou v originálnom vyhotovení, alebo e-mailom; až po prevzatí takto doplnenej žiadosti sa záujemca zaregistruje a odošlú sa mu súťažné podklady,

— osobne - súťažné podklady bude verejný obstarávateľ poskytovať po predbežnom (napr. telefonickom) dohovore v pracovných dňoch od 8:00 do 12:00 h, inak do 6 dní odo dňa prevzatia žiadosti,

— poštou - žiadosť musí byť podpísaná oprávnenou osobou alebo ňou poverenou osobou na tento účel.

2. Náležitosti kompletnej písomnej žiadosti o účasť/poskytnutie súťažných podkladov:

— určenie kontaktnej osoby zodpovednej za doručovanie písomností a komunikáciu pri vysvetľovaní, hodnotení ponuky a spracovaní zmluvy na plnenie zákazky,

— uvedenie tel. a email. kontaktu/adresy určenej osoby na elektronickú komunikáciu (formou e-mailu) v etape zadávania zákazky do predloženia zmluvy na podpis. 3. Registrácia oprávneného záujemcu - nastane po doručení kompletnej žiadosti.

4. Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov -záujemca musí doručiť verejnému obstarávateľovi najneskôr do 4.7.2011. Komunikáciu na tieto účely verejný obstarávateľ určuje výlučne v slovenskom jazyku.

5. V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne:

Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 27 zákona. Požiadavka predložiť vyjadrenie banky/bánk o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ vybrať schopného zhotoviteľa, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne. Predložením prehľadu o dosiahnutom obrate vzhľadom na predpokladaný objem stavebných prác uchádzač deklaruje svoju ekonomickú silu a finančnú stabilitu pre verejného obstarávateľa.

Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 zákona. Splnením podmienky účasti, uvedenej v bode III.2.3.1 uchádzač preukáže skúsenosti, schopnosť a spôsobilosť pre vykonanie požadovaných stavebných prác v plnom rozsahu a v požadovanej kvalite. Splnením podmienky účasti, uvedenej v bode III.2.3.2. uchádzač preukáže schopnosť a spôsobilosť pre vykonanie požadovaných stavebných prác v plnom rozsahu a v požadovanej kvalite. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklad o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho, nakoľko osoba, ktorá bude zodpovedná za zhotovenie predmetu zákazky musí byť dostatočne odborne spôsobilá pre vykonávanie predmetných stavebných prác. Splnením podmienky účasti, uvedenej v bode III.2.3.3. uchádzač preukáže schopnosť a spôsobilosť pre vykonanie požadovaných stavebných prác v plnom rozsahu a v požadovanej kvalite.

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť požadovaný doklad z dôvodu preukázania, že uchádzač má k dispozícii potrebné strojné a technické vybavenie pre vykonanie požadovaných stavebných prác. Splnením podmienky účasti, uvedenej v bode III.2.3.4 uchádzač deklaruje, že pri realizácii prác budú použité materiály, ktoré spĺňajú technicko–kvalitatívne požiadavky stanovené zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MVRR SR č. 558/2009 Z. z. Splnením podmienky účasti, uvedenej v bode III.2.3.5 uchádzač deklaruje, že pri plnení zmluvy je schopný vzhľadom na charakter zákazky dodržať normy environmentálneho manažérstva.

6. Doplňujúce informácie k bodu II.2.1:

— v predpokladanej hodnote je zahrnutá aj hodnota vrátane všetkých možností a všetkých prípadných predlžení zmluvy formou dodatkov. Pri uzatváraní dodatkov bude verejný obstarávateľ primerane postupovať podľa ustanovení § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Dôvod zrušenia verejného obstarávania:

— verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, ak ponuky presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky.

Predpokladaná hodnota zákazky je zároveň rozpočtom určeným verejným obstarávateľom na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo použiť rokovacie konanie bez zverejnenia za podmienok uvedených v § 58 písm. j) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zdroj: OJS 2011/S 115-189919 (2011-06-13)

Oznámenia o zadaní zákazky (2012-01-17)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 15 000 000,00 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2012-01-17 📅
Dátum zverejnenia: 2012-01-20 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2012/S 13-019803
Odkazuje na oznámenie: 2011/S 115-189919
Číslo Ú. v. S: 13
Ďalšie informácie

Saroute, s.r.o. - skupina dodávateľov v zložení: vedúci člen združenia: Saroute, s.r.o., Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica, člen združenia: COLAS, s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava, člen združenia: Cassandra Group, s.r.o., Štúrova 339/26, 014 01 Bytča. Cena uvedená v bodoch II.2.1) a V.4) predstavuje predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá bola určená zároveň ako rozpočet verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Celková konečná hodnota zákazky bude tvorená ako súčet súčinov prijatých jednotkových cien a skutočne vykonaných stavebných prác podľa potrieb verejného obstarávateľa, pričom počas trvania zmluvy nepresiahne predpokladanú hodnotu zákazky. Mená a priezviská členov komisie, ktorí vyhodnocovali ponuky: Ing. Štefan Török, Ing. Mária Kertysová, Ing. Denisa Filipovičová, Ing. Miloslav Polák, Mgr. Ivana Žovincová, Ing. Zuzana Majerová, Ing. Pavel Fiľko.

Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: 10302/2010/09
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy vo vlastníctve verejného obstarávateľa.

Zadanie zákazky
Dátum uzavretia zmluvy: 2011-12-01 📅
Názov: Saroute, s.r.o. - skupina dodávateľov
Poštová adresa: Mládežnícka 326
Poštové mesto: Považská Bystrica
Poštové smerovacie číslo: 017 01
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 6
Zdroj: OJS 2012/S 013-019803 (2012-01-17)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Stavebné práce (>20 nové verejné obstarávania)

Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb (>20)

Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení, na diaľnicach, cestách, letiskách a železniciach; práce na stavbe plôch (19)

Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest (11)

Rôzne práce vrchnej stavby (2)

Práce vrchnej stavby ciest (2)