Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy

Slovenská správa ciest

Rekonštrukcia mostných objektov, ktorá zahŕňa rekonštrukciu časti mostného objektu alebo most ako celok v zmysle projektovej dokumentácie. Rekonštrukcia sa týka hornej stavby, spodnej stavby mostného objektu, osadenia premenlivého dopravného značenia na zlepšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2011-09-05. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2011-08-02.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

Kto?

• Slovenská správa ciest

Čo?

Kde?

• Slovensko › Slovensko

História obstarávania

Dátum	Dokument
2011-08-02	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2012-01-12	Oznámenia o zadaní zákazky
2012-02-06	Dodatočné informácie

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2011-08-02)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Stavebné práce na cestných mostoch
Množstvo alebo rozsah: 16 mostných objekov v rozdelení podľa regiónov11 200 000,0016 000 000,00
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Práce
Predpis: Európska únia s účasťou krajín GPA
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Stavebné práce na cestných mostoch 📦

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre jednu alebo viac častí
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Iné
Poštová adresa: Miletičova 19
Poštové smerovacie číslo: 826 19
Poštové mesto: Bratislava
Kontakt
Internetová adresa: http://www.ssc.sk 🌏
E-mail: janka.holtanova@ssc.sk 📧
Telefón: +421 415074624 📞
Fax: +421 415074626 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2011-08-02 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2011-09-05 📅
Dátum zverejnenia: 2011-08-06 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2011/S 150-249478
Odkazuje na oznámenie: 2011/S 89-144921
Číslo Ú. v. S: 150
Ďalšie informácie

Záujemca si môže prevziať súťažné podklady na základe písomnej žiadosti aj osobne v pracovných dňoch v čase od 9:00do 13:00 na adrese verejného obstarávateľa Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, SLOVENSKO osobne alebo mu budú zaslané doporučenou poštovou zásielkou. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr do: 23.8.2011 do 14:00 hod. Vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie verejný obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada v lehote určenej verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa § 46 ods. 2 zákona v prípade nepridelenia nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej Únie a zo štátneho rozpočtu.

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Číslo časti: 1
Názov časti: Morednizácia a rekonštrukcia mostov ciest I.triedy v správe SSC IVSC Bratislava
Krátky popis:

Predmetom zákazky je modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - mostov v správe SSC, IVSC Bratislava v Tranvskom regióne: I/63-012 Kútniky, I/61 – 032 Červeník.

Množstvo alebo rozsah: Množstvo alebo rozsah: Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, je uvedené v Zväzku 3, v Zväzku 4 a v Zväzku 5.
Odhadovaná hodnota bez DPH: 1 200 000,00 💰
2 000 000,00 💰
Trvanie: 16 mesiacov
Číslo časti: 2
Názov časti: Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - mosty v správe SSC, Banská Bystrica
Krátky popis:

Predmetom zákazky je modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - mosty v správe SSC, IVSC Banská Bystrica v Banskobystrickom regióne: I/51-170 Prenčov, I/66-087 Brusno, I/50-216 Lovinobaňa, I/66-069 Banská Bystrica.

Odhadovaná hodnota bez DPH: 1 000 000,00 💰
1 500 000,00 💰
Číslo časti: 3
Názov časti: Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - mosty v správe SSC, IVSC Košice
Krátky popis:

Predmetom zákazky je modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - mostov v správe SSC, IVSC Košice v Košickom regióne: I/79-036 Viničky, I/18- 485 Vranov nad Topľou, I/50-359 Michalovce, I/50-291 Soroška, I/18-449 Šarišské Lúky,I/68-063 Lemešany.

Množstvo alebo rozsah: Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, je uvedené v Zväzku 3, v Zväzku 4 a v Zväzku 5.
Odhadovaná hodnota bez DPH: 5 000 000,00 💰
7 000 000,00 💰
Číslo časti: 4
Názov časti: Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy mosty - v správe SSC, IVSC Žilina
Krátky popis:

Predmetom zákazky je modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - mosty v správe SSC, IVSC Žilina v Žilinskom regione: I/11 Žilina estakáda, I/65-086 Mošovce, I/11-228 Povina, I/72-073 Nižná Boca.

Odhadovaná hodnota bez DPH: 4 000 000,00 💰
5 500 000,00 💰
Množstvo alebo rozsah: 16 mostných objekov v rozdelení podľa regiónov
Odhadovaná hodnota bez DPH: 11 200 000,00 💰
16 000 000,00 💰
Referenčné číslo: 423/2011
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: Operačný program Doprava na roky 2007-2013, Prioritná os 5,(ERDF).
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

Vybraté mosty na cestách I.triedy území SR. Bližšie rozdelenie predmetu zákazky je uvedené v častiach 1-4.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

13.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením nasledovných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:

13.1.1 výpisu/-ov z registra trestov, nie staršieho ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky, že nebol uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, a že nebol uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;

13.1.2 potvrdenie príslušného súdu nie staršieho ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky, že voči uchádzačovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii, ani nebol proti uchádzačovi zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;

13.1.3 potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne/zdravotných poisťovní, v ktorých je uchádzač vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia, nie staršieho ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky, že uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

13.1.4 potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršieho ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky, že uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

13.1.5 doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce.

13.2 Podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie môže nahradiť doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní úradne osvedčenou kópiou platného potvrdenia o jeho zapísaní v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní.

13.3 Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť podľa § 26 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Podľa § 26 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.

13.4 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

13.5 Za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa § 26 ods. 1 písm. g) plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným.

13.6 Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie:

a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu;

b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba;

c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené; alebo

d) iný právoplatný rozsudok súdu.

13.7 Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. g) spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu.

Odôvodnenie primeranosti: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanoveniami § 26 zákona o verejnom obstarávaní.

Ekonomická a finančná situácia:

14.1 Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie podľa § 27 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie týchto podmienok preukáže predložením nasledovných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:

14.1.1 vyjadrenia banky (bánk), v ktorej má uchádzač vedený účet o solventnosti a schopnosti plniť finančné záväzky za predchádzajúce tri roky predložené v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčená fotokópia týchto dokumentov - nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk. V prípade, že uchádzač má účty vedené vo viacerých bankových inštitúciách, verejný obstarávateľ požaduje predloženie bankovej informácie od každej z nich. Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie v originálnom vyhotovení podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača o tom, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty.

Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti:

Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky a spôsob úhrad faktúr je potrebné, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť bezproblémovo plniť predmet zákazky;

14.1.2 § 27 ods. 1 písm. d) – prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka,

Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača o obrate z realizácie stavebnej činnosti (nie obchodnej činnosti), za tri posledné hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Obrat zo stavebnej výroby musí byť vyšší ako 500 000,00 EUR bez DPH (slovom päťstotisíc EUR) za každý z požadovaných rokov osobitne.

Odôvodnenie primeranosti: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, spôsob úhrad faktúr a stanovenú lehotu splatnosti faktúry je potrebné, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť bezproblémovo plniť predmet zákazky.

14.2 V prípade, ak záujemca alebo uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.

14.3 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.

14.4 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.

14.5 V prípade, že finančné podklady uchádzača boli realizované v inej mene ako euro, údaje v uvedených potvrdeniach je potrebné prepočítať priemerným ročným kurzom vyhláseným NBS (Národná banka Slovenska) alebo ECB (Európska centrálna banka).

Technické a odborné schopnosti:

15.1 Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie týchto podmienok preukáže predložením nasledovných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:

15.1.1 § 28 ods. 1 písm. b) - zoznam stavebných prác obdobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky (mostné objekty na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. triedy) uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác.

Pod prácami obdobného charakteru sa rozumie: práce na nosnej konštrukcii alebo na spodnej stavbe mosta pri výstavbe, modernizácii alebo rekonštrukcii mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách alebo cestách I. triedy.

Zoznamom musí uchádzač preukázať, že uskutočnil minimálne 3 zákazky obdobného charakteru za posledných päť rokov v minimálnej hodnote jednej zákazky 500 000,00 eur bez DPH (slovom päťstotisíc eur).

V zozname stavebných prác musí byť uvedené:

— identifikáciu odberateľa a kontakt na odberateľa,

— názov zákazky, stručný popis predmetu zmluvy (uchádzač uvedie aké práce boli vykonané),

— celková cena zákazky v eurách bez DPH,

— lehotu uskutočnenia predmetu zmluvy (doba výstavby),

— potvrdenie plnenia zákazky odberateľom:

—— ak bol objednávateľom:

1. verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,

2. iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, dôkaz o plnení potvrdí uchádzač vyhlásením o ich dodaní.

Uchádzač predloží zoznam stavebných prác na Formulári č. 5 uvedeného v časti 1.2 Zväzku 1.

Odôvodnenie primeranosti: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky projektu, pre ktorý bude uchádzač realizovať stavebné práce, je potrebné, aby mal uchádzač v predmetnej oblasti dostatočné skúsenosti s realizáciou stavebných prác;

15.1.2 § 28 ods. 1 písm. g) - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich pracovníkov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác.

Uchádzač v rámci splnenia podmienok účasti preukáže, že kľúčoví pracovníci č. 1. a 2 majú potrebné vzdelanie, odbornú kvalifikáciu a odbornú prax na uskutočnenie stavebných prác, ktoré sú predmetom zadávania zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje týchto kľúčových odborníkov.

Verejný obstarávateľ požaduje týchto kľúčových pracovníkov:

— kľúčový pracovník č. 1 - vedúci stavby,

— kľúčový pracovník č. 2 - zástupca vedúceho stavby.

Minimálne požiadavky verejného obstarávateľa.

Kľúčoví pracovníci 1 a 2 musia mať:

— minimálne 10 rokov zodpovedajúcej odbornej praxe,

— minimálne 5 rokov vykonávali rovnakú alebo podobnú funkciu,

— účasť na aspoň 2 projektoch vo funkcii vedúceho stavby / zástupcu vedúceho stavby,

— preukázateľnú kvalifikáciu, týkajúcu sa prác rovnakého alebo podobného charakteru ako pri tomto predmete zákazky. Túto podmienku uchádzač preukazuje predložením dokladu o odbornej kvalifikácii v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, s odborným zameraním „inžinierske stavby“ – dopravné stavby, alebo adekvátnym ekvivalentným dokladom vydaným v krajine sídla uchádzača, na základe ktorého môže vykonávať uvedené činnosti v krajine svojho sídla.

Tieto informácie uchádzač predloží na Formulári č. 6, ktoré je uvedené v časti 1.2 Zväzku 1 súťažných podkladov.

Odôvodnenie primeranosti: Dielo bude zhotovované v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - Zmluvné podmienky na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom, z toho dôvodu sa od uchádzača vyžaduje preukázanie, že má odborné kapacity na uskutočnenie stavebných prác, a teda že majú potrebnú odbornú prax. Stanovené minimálne požiadavky na kvalifikáciu a odbornú prax sú zamerané na získanie kvalifikovaných a odborne zdatných osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác;

15.1.3 § 28 písm. j) - údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie požadovaných stavebných prác (Formulár č. 7 Strojné, technické a výrobné zariadenie).

Uchádzač predloží zoznam strojných, technických a výrobných zariadení, v ktorom uvedie popis (typ) stroja (zariadenia), technické parametre, vek, vlastníctvo (vlastné, prenajaté) a umiestnenie. Zároveň predloží čestné vyhlásenie v ktorom uvedie, či strojné, technické a výrobné zariadenie vlastní, prenajíma alebo ho bude používať podzhotoviteľ.

Tieto informácie uchádzač predloží na Formulári č. 7, ktoré je uvedené v časti 1.2 Zväzku 1 súťažných podkladov.

Odôvodnenie primeranosti: verejný obstarávateľ chce získať informácie, či uchádzač má alebo si vie zabezpečiť primerané strojné a technické vybavenie potrebné na uskutočnenie stavebných prác.

15.2 V prípade, ak záujemca alebo uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.

15.3 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a/alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

15.4 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

15.5 Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, a ktoré obsahujú finančné hodnoty vyjadrené sumou v cudzej mene, záujemca/uchádzač predloží v túto hodnotu v pôvodnej mene a v mene euro. Prepočet inej meny na euro záujemca prepočíta priemerným ročným kurzom NBS alebo ECB.

Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky:

Zábezpeka na ponuku sa nevyžaduje. Od úspešného uchádzača t.j. Zhotoviteľa sa vyžaduje - zábezpeka na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov) vo výške 5 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty s DPH a predložiť dôkaz o poistení a príslušné poistné zmluvy v súlade s podmienkami FIDIC a súťažnými podkladmi.

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú:

Predmet zákazky bude spolufinancovaný z rozpočtu Európskej Únie – z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačný program Doprava na roky 2007-2013, Prioritná os 5 (ERDF) a zo štátneho rozpočtu.

Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať:

V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom zmluvy o dielo uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

Postup
Lehota viazanosti ponuky: 2012-01-31 📅
Dátum otvárania ponúk: 2011-09-05 📅
Miesto otvárania:

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, SLOVENSKO, zasadačka na 1. poschodí.

Miesto: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, SLOVENSKO, zasadačka na 1. poschodí.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou písomne splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.

Jazyky
Jazyk: čeština 🗣️
slovenčina 🗣️

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Názov obstarávateľa: Slovenská správa ciest
Iný typ verejného obstarávateľa: Other
Kontakt
Kontaktné miesto: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina, M. Rázusa 104/A. 010 01 Žilina
Ing. František Faktor PhD., riaditeľ, Ing. Janka Holtánová ver. obstar.

Odkaz
Dátumy
Dátum zverejnenia: 2011-05-07 📅
Identifikátory
Referenčné číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ: 423/2011
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2011/S 89-144921

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Urad pre verejne obstaravanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.BOX 58
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Telefón: +421 250264176 📞
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Názov: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina
Internetová adresa: http://www.ssc.sk 🌏
Fax: +421 415074626 📠
Orgán zodpovedný za postupy sprostredkovania
Poštová adresa: Martina Rázusa 104/A
Poštové mesto: Žilina
Poštové smerovacie číslo: 010 01
E-mail: janka.holtanova@ssc.sk 📧
Telefón: +421 415074624 📞
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Zdroj: OJS 2011/S 150-249478 (2011-08-02)

Oznámenia o zadaní zákazky (2012-01-12)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Stavebné práce na mostoch
Celková hodnota obstarávania: 7 369 374,84 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Stavebné práce na mostoch 📦

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Typ obstarávateľa: Verejnoprávna inštitúcia
Kontakt
E-mail: adela.simunova@ssc.sk 📧
Telefón: +421 415074612-23 📞

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2012-01-12 📅
Dátum zverejnenia: 2012-01-17 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2012/S 10-014079
Odkazuje na oznámenie: 2011/S 150-249478
Číslo Ú. v. S: 10
Ďalšie informácie

Ing. Ruženka Moravčíková PhD., Ing. Janka Holtánová, Ing. Marián Viazanko, Ing. Róbert Felcan, Ing. Zuzana Rudincová, Ing. Eva Štefucová, Ing. Róbert Janík.

Objekt
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Vybraté mosty na cestách I. triedy na území SR.

Zadanie zákazky

1️⃣
Dátum uzavretia zmluvy: 2011-11-03 📅
Názov: Strabag, s.r.o.
Poštová adresa: Mlynské Nivy 61/A,
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 825 18
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: vlastislav.slajs@strabag.com 📧

2️⃣
Názov: Alpine Slovakia, s.r.o.
Poštové smerovacie číslo: 821 04
E-mail: juraj.pojezdal@alpineslovakia.sk 📧

3️⃣
Dátum uzavretia zmluvy: 2011-12-03 📅
Názov: Doprastav, a.s.
Poštová adresa: Drieňová 27
Poštové smerovacie číslo: 826 56
E-mail: miloslav.spisak@doprastav.sk 📧

4️⃣
Poštová adresa: Dunajská 68
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 11
9
7

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 00003328
Kontakt
Kontaktné miesto: Ing. František Faktor, PhD., Ing. Janka Holtánová
E-mail: vladimir.kasaj@ssc.sk 📧

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštové mesto: Bratislava 24
Orgán zodpovedný za postupy sprostredkovania
Názov: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina
Zdroj: OJS 2012/S 010-014079 (2012-01-12)

Dodatočné informácie (2012-02-06)
Objekt
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Dodatočné informácie

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2012-02-06 📅
Dátum zverejnenia: 2012-02-11 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2012/S 29-045809
Odkazuje na oznámenie: 2012/S 10-014079
Číslo Ú. v. S: 29
Zdroj: OJS 2012/S 029-045809 (2012-02-06)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Stavebné práce (>20 nové verejné obstarávania)

Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb (>20)

Inžinierske práce a stavebné práce (1)

Stavebné práce na mostoch a tuneloch, šachtách a podzemných dráhach (1)

Stavebné práce na úprave mostov (1)

Stavebné práce na mostoch (1)