I/61 Trenčín - most

Slovenská správa ciest

Výstavba mostov, ciest a inžinierskych sietí.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2011-06-22. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2011-03-25.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

• Strabag, s.r.o.
• ZIPP Bratislava, spol. s r. o.,

Kto?

• Slovenská správa ciest

Čo?

• Stavebné práce na úprave mostov › Stavebné práce na mostoch › Stavebné práce na cestných mostoch

Kde?

• Západné Slovensko › Trenčiansky kraj

História obstarávania

Dátum	Dokument
2011-03-25	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2011-05-24	Dodatočné informácie
2011-09-06	Oznámenia o zadaní zákazky

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2011-03-25)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Stavebné práce na cestných mostoch
Množstvo alebo rozsah: 60 364 530,00
Celková hodnota obstarávania: 60 364 530,00 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Práce
Predpis: Európska únia s účasťou krajín GPA
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Stavebné práce na cestných mostoch 📦

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Iné
Poštová adresa: Miletičova 19
Poštové smerovacie číslo: 826 19
Poštové mesto: Bratislava
Kontakt
Internetová adresa: http://www.ssc.sk 🌏
E-mail: janka.holtanova@ssc.sk 📧
Telefón: +421 415074624 📞
Fax: +421 415074626 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2011-03-25 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2011-06-22 📅
Dátum zverejnenia: 2011-03-30 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2011/S 62-100290
Odkazuje na oznámenie: 2011/S 41-066514
Číslo Ú. v. S: 62
Ďalšie informácie

13.4 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 14.4 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne. 15.3 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a/alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov predkladá záujemca (jeho štatutárny zástupca alebo ním splnomocnená osoba). Záujemca si prevezme súťažné podklady na základe písomnej žiadosti osobne v pracovných dňoch od 11.4. do 20.4.2011 v čase od 9:00 do 13:00 na adrese verejného obstarávateľa osobne alebo mu budú zaslané doporučenou poštovou zásielkou. Súťažné podklady preberá za záujemcu jeho štatutárny zástupca alebo osoba splnomocnená záujemcom na ich prevzatie. 11.3 Vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie verejný obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada v lehote určenej verejným obstarávateľom. 11.2 Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr do: 9.6.2011 do 12:00 hod. 11.5 Verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Tieto informácie nesmú byť v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.Uchádzači budú písomne pozvaní verejným obstarávateľom na obhliadku staveniska a jeho okolia z dôvodu získania všetkých údajov, ktoré môžu byť potrebné pre prípravu ponuky a podpísanie zmluvy o dielo na predmetnú zákazku.Za verejného obstarávateľa sa obhliadky zúčastnia kompetentní odborníci oprávnení odpovedať na otázky záujemcov. Z obhliadky sa vypracuje zápis, ktorý sa zašle všetkým záujemcom zúčastneným aj nezúčastneným. 32.3 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak: — nesplnil podmienky účasti, — nepredložill zábezpeku podľa určených podmienok v oznámení a súťažných podkladoch. 3.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa § 46 ods. 2 zákona v prípade nepridelenia nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej Únie a zo štátneho rozpočtu.

Ďalšie informácie

13.4 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

14.4 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.

15.3 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a/alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov predkladá záujemca (jeho štatutárny zástupca alebo ním splnomocnená osoba). Záujemca si prevezme súťažné podklady na základe písomnej žiadosti osobne v pracovných dňoch od 11.4. do 20.4.2011 v čase od 9:00 do 13:00 na adrese verejného obstarávateľa osobne alebo mu budú zaslané doporučenou poštovou zásielkou. Súťažné podklady preberá za záujemcu jeho štatutárny zástupca alebo osoba splnomocnená záujemcom na ich prevzatie.

11.3 Vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie verejný obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada v lehote určenej verejným obstarávateľom.

11.2 Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr do: 9.6.2011 do 12:00 hod.

11.5 Verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Tieto informácie nesmú byť v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.Uchádzači budú písomne pozvaní verejným obstarávateľom na obhliadku staveniska a jeho okolia z dôvodu získania všetkých údajov, ktoré môžu byť potrebné pre prípravu ponuky a podpísanie zmluvy o dielo na predmetnú zákazku.Za verejného obstarávateľa sa obhliadky zúčastnia kompetentní odborníci oprávnení odpovedať na otázky záujemcov. Z obhliadky sa vypracuje zápis, ktorý sa zašle všetkým záujemcom zúčastneným aj nezúčastneným.

32.3 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak:

— nesplnil podmienky účasti,

— nepredložill zábezpeku podľa určených podmienok v oznámení a súťažných podkladoch.

3.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa § 46 ods. 2 zákona v prípade nepridelenia nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej Únie a zo štátneho rozpočtu.

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis: Výstavba mostov, ciest a inžinierskych sietí.
Trvanie: 1095 dní
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ:

6.1 Predmet zákazky bude spolufinancovaný z rozpočtu Európskej Únie – z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačný program Doprava, Prioritná os 5 (ERDF) a zo štátneho rozpočtu

Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Trenčín, Zlatovce Trenčianske Biskupice, Záblatie.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

13.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením nasledovných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:

13.1.1 výpis/-y z registra trestov, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky, že nebol uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti alebo za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, a že nebol uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,

— podnikateľ - fyzická osoba predloží výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov,

— podnikateľ - právnická osoba predloží výpisy z registra trestov alebo rovnocenné doklady vydané príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla za všetky osoby, ktoré tvoria štatutárny orgán alebo sú členmi štatutárneho orgánu podnikateľa;

13.1.2 potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky, že voči uchádzačovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii, ani nebol proti uchádzačovi zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; predložené potvrdenie musí byť aktuálne a musí ním preukazovať skutočný stav vo vzťahu k termínu, kedy uplynie lehota na predkladanie ponúk;

13.1.3 potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne/zdravotných poisťovní, v ktorých je uchádzač vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky, že uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

13.1.4 potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky, že uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

13.1.5 doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, súvisiaci s predmetom zákazky:

— živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (napríklad podnikateľ - fyzická osoba, podnikateľ - príspevková organizácia),

— výpis z obchodného registra (napríklad podnikateľ - právnická osoba, podnikateľ - fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri),

— iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.

13.2 Podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie môže nahradiť doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní (bod 13.1) úradne osvedčenou kópiou platného potvrdenia o jeho zapísaní v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní.

13.3 Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť podľa § 26 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Podľa § 26 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.

13.5 Za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa § 26 ods. 1 písm. g) plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným.

13.6 Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie:

a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,

b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,

c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené, alebo

d) iný právoplatný rozsudok súdu.

13.7 Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. g) spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu.

Ekonomická a finančná situácia:

14.1 Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje finančné a ekonomické postavenie podľa § 27 ods. 1 zákona:

14.1.1 § 27 ods. 1 písm. a) - vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru najmenej vo výške 20 000 000 EUR (slovom: dvadsaťdsať miliónov EUR) za účelom zabezpečenia finančných tokov pre uskutočnenie stavebných prác. Tento prísľub banky musí byť predložený ako originál alebo úradne osvedčená fotokópia a nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky;

14.1.2 § 27 ods. 1 písm. d) – prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka.

Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača o obrate zo stavebnej výroby - z realizácie stavebnej činnosti (nie obchodnej činnosti), za 3 posledné hospodárske roky (2008, 2009 a 2010), za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Obrat zo stavebnej výroby musí byť vyšší ako 25 000 000 EUR bez DPH (slovom dvadsaťpäť miliónov EUR bez DPH) za každý z požadovaných rokov.

14.2 V prípade, ak záujemca alebo uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.

14.3 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.

14.4 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.

14.5 V prípade, že finančné podklady uchádzača boli realizované v inej mene ako euro, údaje v uvedených potvrdeniach je potrebné prepočítať v kurze na euro vyhlásenom ECB (Európska centrálna banka) 28 dní predo dňom určeným na predkladanie ponúk.

Technické a odborné schopnosti:

15.1 Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné doklady a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 28 zákona:

15.1.1 § 28 ods. 1 písm. b) Zoznam stavebných prác obdobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky (diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy, ktorej súčasťou boli mostné objekty) uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác.

Zoznamom musí uchádzač preukázať, že uskutočnil minimálne 1 zákazku so zmluvnou cenou vo výške min. 18 000 000 EUR bez DPH (slovom: osemnásť miliónov EUR bez DPH).

Suma zmluvných cien ostatných uskutočnených stavieb v rokoch 2008 až 2010 je najmenej vo výške 60 000 000 EUR (slovom šesťdesiat miliónov EUR) bez DPH.

Uchádzač v pozícii hlavného zhotoviteľa preukáže skúsenosť s výstavbou minimálne 2 mostných objektov dĺžky nad 100 m počas rokov 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010. Uchádzač predloží zoznam stavebných prác na Formulári č. 5 uvedeného v časti 1.2 Zväzku 1.

15.1.2 § 28 ods. 1 písm. c) - údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality.

Tieto informácie uchádzač predloží na Formulári č. 6, ktoré je uvedené v časti 1.2 zväzku 1 súťažných podkladov.

15.1.3 § 28 ods. 1 písm. g) údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich pracovníkov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác.

Uchádzač v rámci splnenia podmienok účasti preukáže, že kľúčoví pracovníci č. 1. až 5 majú potrebné vzdelanie a odbornú prax na uskutočnenie stavebných prác, ktoré sú predmetom zadávania zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje týchto kľúčových pracovníkov:

— kľúčový pracovník č. 1 - vedúci stavby,

— kľúčový pracovník č. 2 - zástupca vedúceho stavby,

— kľúčový pracovník č. 3 – zodpovedný geodét,

— kľúčový pracovník č. 4 – geotechnik,

— kľúčový pracovník č. 5 - pracovník zodpovedný za kvalitu (manažér kvality).

Minimálne požiadavky verejného obstarávateľa:

— kľúčoví pracovníci 1 a 2 musia mať:

—— minimálne 10 rokov zodpovedajúcej odbornej praxe,

—— minimálne 5 rokov vykonávali rovnakú alebo podobnú funkciu,

—— účasť na aspoň 2 projektoch vo funkcii vedúceho stavby/zástupcu vedúceho stavby.

Uchádzač pre uvedených pracovníkov predloží doklad o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho v odbore 2.1 dopravné stavby, vydaný Slovenskou komorou stavebných inžinierov v súlade so zákonom 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, s originálom podpisu stavbyvedúceho a odtlačkom pečiatky stavbyvedúceho alebo úradne osvedčenou kópiou dokladu. Ak uchádzáč alebo kľúčový pracovník nemá sídlo v Slovenskej republike, nahradí uvedený doklad rovnocenným dokladom podľa krajiny svojho sídla a v prípade, že krajina jeho sídla takýto doklad nevydáva, čestným vyhlásením vyhotoveným podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.

Tieto informácie uchádzač predloží na Formulári č. 7, ktoré je uvedené v časti 1.2 Zväzku 1 súťažných podkladov.

15.1.4 § 28 ods. 1 písm. i) údaje o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce 3 roky. Uchádzač predloží vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uvedie priemerný ročný počet zamestnancov a počet riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky.

Tieto informácie uchádzač predloží na Formulári č. 8, ktoré je uvedené v časti 1.2 zväzku 1súťažných podkladov.

15.1.5 § 28 ods. 1 písm. j) údaje o strojovom a technickom vybavení. Uchádzač predloží vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uvedie údaje o strojovom a technickom vybavení vybavenia, ktoré bude mať k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác.

Tieto informácie uchádzač predloží na Formulári č. 9, ktoré je uvedené v časti 1.2 zväzku 1 súťažných podkladov.

15.2 V prípade, ak záujemca alebo uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.

15.3 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a/alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

15.4 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

15.5 Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené sumou v Slovenských korunách alebo cudzej mene (inej ako euro), záujemca predloží v slovenských korunách/pôvodnej mene a v mene euro. Prepočet Slovenskej koruny alebo inej meny na euro záujemca prepočíta konverzným kurzom (1 EUR = 30,1260 SKK) prípadne kurzom ECB 28 dní pred lehotou na predkladanie ponúk.

Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky:

22.1 Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky.

22.2 Zábezpeka je stanovená vo výške 25 000,00 EUR (slovom: dvadsaťpäťisíc EUR).

22.3 Spôsoby zloženia zábezpeky:

22.3.1 zložením finančných prostriedkov na bezúročný bankový účet verejného obstarávateľa; alebo

22.3.2 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača.

22.4 Podmienky zloženia zábezpeky:

22.4.1 zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa.

22.4.1.1 Finančné prostriedky musia byť zložené v uvedenej čiastke na bezúročný bankový účet verejného obstarávateľa vedený v Štátnej pokladnici č. účtu: 7000135484/8180

IBAN: SK 258180 000000 7000135484.

Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, SLOVENSKO.

SWIFT: SU BA SKBX variabilný symbol: 6400.

22.4.1.2 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

22.4.1.3 Doba platnosti zábezpeky vo forme zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa musí byť počas celej lehoty viazanosti ponúk.

22.4.1.4 Súčasťou ponuky uchádzača musí byť výpis z bankového účtu, ktorým uchádzač preukáže, že v prospech účtu verejného obstarávateľa boli poukázané finančné prostriedky vo výške zodpovedajúcej výške zábezpeky;

22.4.2 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača:

22.4.2.1 banková záruka za uchádzača môže byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou (ďalej len banka),

22.4.2.2 originál záručnej listiny musí byť súčasťou ponuky uchádzača. V záručnej listine musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok uspokojí verejného obstarávateľa do výšky finančných prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, v prípade, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk a verejný obstarávateľ písomne banke oznámi svoje nároky z bankovej záruky v lehote platnosti bankovej záruky,

22.4.2.3 doba platnosti a účinnosti bankovej záruky musí byť najmenej počas celej lehoty viazanosti ponúk.

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú:

6.1 Predmet zákazky bude spolufinancovaný z rozpočtu Európskej Únie – z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačný program Doprava, Prioritná os 5 (ERDF) a zo štátneho rozpočtu.

Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať:

10.5 V prípade skupiny dodávateľov sa odporúča za účelom uľahčenia komunikácie s verejným obstarávateľom, aby jej účastníci splnomocnili jedného z nich, ktorý má právnu subjektivitu a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, na uskutočňovanie všetkých právnych úkonov týkajúcich sa ponuky, ktorú táto skupina dodávateľov predloží do verejnej súťaže, a účasti tejto skupiny dodávateľov vo verejnej súťaži. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom zmluvy o dielo uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

Iné osobitné podmienky:

Zmluvné podmienky zahrňujú „Všeobecné zmluvné podmienky", ktoré tvoria súčasť „Zmluvných podmienok pre výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom", („červená kniha") prvé vydanie 1999, publikované Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) FIDIC, slovenský preklad, SACE 2008 a nasledujúce „Osobitné zmluvné podmienky", ktoré obsahujú úpravy a doplnenia Všeobecných zmluvných podmienok.

38.4 Požaduje sa, aby úspešný uchádzač poskytol zábezpeku na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov) vo výške uvedenej v Prílohe k ponuke.

38.5 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu o dielo, ak úspešný uchádzač nepredloží doklad o uzavretom poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa (t. j. prevádzkovou činnosťou) vo výške minimálne 3 000 000 EUR (slovom tri milióny EUR). Poistenie musí trvať počas celej doby realizácie diela.

Postup
Lehota viazanosti ponuky: 6 mesiacov
Dátum otvárania ponúk: 2011-06-22 📅
Miesto otvárania:

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, zasadačka na 1. poschodí.

Miesto: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, zasadačka na 1. poschodí.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

31.2 Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou písomne splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.

31.3 Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukážu na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, splnomocnením na zastupovanie a kópiou dokladu o oprávnení podnikať.

27.6 Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov na obálke musia byť uvedené obchodné mená a adresy sídiel všetkých členov skupiny.

Jazyky
Jazyk: čeština 🗣️
slovenčina 🗣️

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Názov obstarávateľa: Slovenská správa ciest
Iný typ verejného obstarávateľa: Other
Kontakt
Kontaktné miesto: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina, Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
Ing. František Faktor PhD., riaditeľ, Ing. Janka Holtánová

Odkaz
Dátumy
Dátum zverejnenia: 2011-02-24 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2011/S 41-066514
Ďalšie informácie

14.4 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.

15.3 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a/alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov predkladá záujemca (jeho štatutárny zástupca alebo ním splnomocnená osoba). Záujemca si prevezme súťažné podklady na základe písomnej žiadosti osobne v pracovných dňoch od 11.4. do 20.4.2011 v čase od 9:00 do 13:00 na adrese verejného obstarávateľa osobne alebo mu budú zaslané doporučenou poštovou zásielkou. Súťažné podklady preberá za záujemcu jeho štatutárny zástupca alebo osoba splnomocnená záujemcom na ich prevzatie.

11.3 Vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie verejný obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada v lehote určenej verejným obstarávateľom.

11.2 Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr do: 9.6.2011 do 12:00 hod.

11.5 Verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Tieto informácie nesmú byť v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.Uchádzači budú písomne pozvaní verejným obstarávateľom na obhliadku staveniska a jeho okolia z dôvodu získania všetkých údajov, ktoré môžu byť potrebné pre prípravu ponuky a podpísanie zmluvy o dielo na predmetnú zákazku.Za verejného obstarávateľa sa obhliadky zúčastnia kompetentní odborníci oprávnení odpovedať na otázky záujemcov. Z obhliadky sa vypracuje zápis, ktorý sa zašle všetkým záujemcom zúčastneným aj nezúčastneným.

32.3 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak:

— nesplnil podmienky účasti,

— nepredložill zábezpeku podľa určených podmienok v oznámení a súťažných podkladoch.

3.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa § 46 ods. 2 zákona v prípade nepridelenia nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej Únie a zo štátneho rozpočtu.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Internetová adresa: http://uvo.gov.sk 🌏
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Zdroj: OJS 2011/S 062-100290 (2011-03-25)

Dodatočné informácie (2011-05-24)
Objekt
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Dodatočné informácie

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2011-05-24 📅
Dátum zverejnenia: 2011-05-28 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2011/S 103-167871
Odkazuje na oznámenie: 2011/S 62-100290
Číslo Ú. v. S: 103
Zdroj: OJS 2011/S 103-167871 (2011-05-24)

Oznámenia o zadaní zákazky (2011-09-06)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 60 364 530,00 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2011-09-06 📅
Dátum zverejnenia: 2011-09-10 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2011/S 174-284469
Číslo Ú. v. S: 174
Ďalšie informácie

Zvláštne a špeciálne zakladanie, zaťažovacie skúšky mostov, preložky inžinierskych sietí, vypracovanie realizačnej dokumentácie, archeologický prieskum.

Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: 87/2011
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Trenčín, Zlatovce, Trenčianske Bohuslavice, Záblatie.

Zadanie zákazky

1️⃣
Dátum uzavretia zmluvy: 2011-08-26 📅
Poštová adresa: Mlynské Nivy 61/A
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 820 15
Krajina: Slovensko 🇸🇰

2️⃣
Poštové smerovacie číslo: 825 18
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 12

Verejný obstarávateľ
Kontakt
Kontaktné miesto: Ing. František Faktor PhD., riaditeľ, Ing. Janka Holtánová ver. obstar.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.BOX 58
Poštové mesto: Bratislava 24
Telefón: +421 2502264176 📞
Internetová adresa: htpp:// www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Názov: Slovenská správa ciest
Internetová adresa: htpp://www.ssc.sk 🌏
Fax: +421 255567974 📠
Orgán zodpovedný za postupy sprostredkovania
Poštová adresa: Miletičova 19
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 826 19
Telefón: +421 250255316 📞
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O. BOX 58
Zdroj: OJS 2011/S 174-284469 (2011-09-06)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Stavebné práce (>20 nové verejné obstarávania)

Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb (>20)

Inžinierske práce a stavebné práce (6)

Stavebné práce na mostoch a tuneloch, šachtách a podzemných dráhach (2)

Stavebné práce na úprave mostov (2)

Stavebné práce na mostoch (2)