I/59 Dolný Kubín - hranica okresu, pruh pre pomalé vozidlá

Slovenská správa ciest

Rozšírenie jestvujúcej cesty o pruh pre pomalé vozidlá, oprava mostov a výstavba nového mosta.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2011-07-18. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2011-06-10.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

• Doprastav, a.s.

Kto?

• Slovenská správa ciest

Čo?

• Stavebné práce na výstavbe diaľnic, ciest › Stavebné práce na výstavbe ciest › Stavebné práce na stavbe vedľajších ciest
• Stavebné práce na úprave mostov › Stavebné práce na mostoch › Stavebné práce na cestných mostoch

Kde?

• Stredné Slovensko › Žilinský kraj

História obstarávania

Dátum	Dokument
2011-06-10	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2011-11-15	Oznámenia o zadaní zákazky

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2011-06-10)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Stavebné práce na výstavbe ciest
Množstvo alebo rozsah:

Rozšírenie jestvujúcej cesty o pruh pre pomalé vozidlá, oprava mostov a výstavba nového mosta.10 000 000,0017 093 120,00

Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Práce
Predpis: Európska únia s účasťou krajín GPA
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Stavebné práce na výstavbe ciest 📦

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Iné
Poštová adresa: Miletičova 19
Poštové smerovacie číslo: 826 19
Poštové mesto: Bratislava
Kontakt
Internetová adresa: http://www.ssc.sk 🌏
E-mail: janka.holtanova@ssc.sk 📧
Telefón: +421 415074624 📞
Fax: +421 415074626 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2011-06-10 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2011-07-18 📅
Dátum zverejnenia: 2011-06-15 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2011/S 113-186389
Odkazuje na oznámenie: 2011/S 11-016337
Číslo Ú. v. S: 113
Ďalšie informácie

Záujemca si prevezme súťažné podklady na základe písomnej žiadosti osobne v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 13:00 na adrese verejného obstarávateľa Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, SLOVENSKO osobne alebo mu budú zaslané doporučenou poštovou zásielkou.. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr do: 4.7.2011 do 12:00 hod. Vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie verejný obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada v lehote určenej verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa § 46 ods. 2 zákona v prípade nepridelenia nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej Únie a zo štátneho rozpočtu.

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Rozšírenie jestvujúcej cesty o pruh pre pomalé vozidlá, oprava mostov a výstavba nového mosta.

Množstvo alebo rozsah:

Rozšírenie jestvujúcej cesty o pruh pre pomalé vozidlá, oprava mostov a výstavba nového mosta.

Odhadovaná hodnota bez DPH: 10 000 000,00 💰
17 093 120,00 💰
Trvanie: 39 mesiacov
Referenčné číslo: 138/2011
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: Operačný program Doprava na roky 2007-2013,Prioritná os 5,(ERDF).
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Dolný Kubín - Jasenova, po hranicu okresu Ružomberok.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

13.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením nasledovných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:

13.1.1 výpisu/-ov z registra trestov, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky, že nebol uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, a že nebol uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;

13.1.2 potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky, že voči uchádzačovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii, ani nebol proti uchádzačovi zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;

13.1.3 potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne/zdravotných poisťovní, v ktorých je uchádzač vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky, že uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

13.1.4 potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky, že uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

13.1.5 doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce.

13.2 Podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie môže nahradiť doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní (bod 13.1) úradne osvedčenou kópiou platného potvrdenia o jeho zapísaní v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní.

13.3 Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť podľa § 26 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Podľa § 26 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.

13.4 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

13.5 Za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa § 26 ods. 1 písm. g) plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným.

13.6 Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie:

a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,

b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,

c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo

d) iný právoplatný rozsudok súdu.

13.7 Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. g) spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu.

Odôvodnenie primeranosti: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanoveniami § 26 zákona.

Ekonomická a finančná situácia:

14.1 Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje finančné a ekonomické postavenie podľa § 27 ods. 1 zákona:

14.1.1 § 27 ods. 1 písm. a) - vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru najmenej vo výške 10 000 000,00 EUR (slovom: desať miliónov Eur) za účelom zabezpečenia finančných tokov pre uskutočnenie stavebných prác. Tento prísľub banky musí byť predložený ako originál alebo úradne osvedčená fotokópia a nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky;

Odôvodnenie primeranosti: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, spôsob úhrad faktúr a stanovenú lehotu splatnosti faktúry je potrebné, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť pokryť finančné náklady spojené s plnením predmetu zákazky;

14.1.2 § 27 ods. 1 písm. d) – prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka.

Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača o obrate zo stavebnej výroby - z realizácie stavebnej činnosti (nie obchodnej činnosti), za tri posledné hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Obrat zo stavebnej výroby musí byť vyšší ako 5 000 000,00 EUR bez DPH (slovom päť miliónov EUR bez DPH) za každý z požadovaných rokov osobitne alebo spolu vo výške 15 000 000,00 EUR bez DPH (slovom pätnásť miliónov EUR bez DPH).

14.2 V prípade, ak záujemca alebo uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.

14.3 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.

14.4 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.

14.5 V prípade, že finančné podklady uchádzača boli realizované v inej mene ako euro, údaje v uvedených potvrdeniach je potrebné prepočítať v kurze na euro vyhlásenom ECB (Európska centrálna banka) 28 dní predo dňom určeným na predkladanie ponúk.

Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:

Je uvedená v texte jednotlivých podmienok účasti na preukázanie ekonomického a finančného postavenia.

Technické a odborné schopnosti:

15.1.1 § 28 ods. 1 písm. b) zoznam stavebných prác obdobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky (diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy, ktorej súčasťou boli mostné objekty) uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác. Zoznamom musí uchádzač preukázať, že uskutočnil minimálne 1 zákazku so zmluvnou cenou vo výške min. 1 000 000,00 EUR bez DPH (slovom: jeden milión EUR bez DPH) a uskutočnil stavby za posledných päť rokov, ktorých súhrnná hodnota je najmenej vo výške 30 000 000,00 EUR (slovom tridsať miliónov EUR) bez DPH. Uchádzač zároveň preukáže skúsenosť s výstavbou minimálne jedného mostného objektu v minimálnej dĺžke 100 m.

V zozname stavebných prác musí byť uvedené:

— identifikácia odberateľa a kontakt na odberateľa,

— názov zákazky,

— stručný popis predmetu zmluvy (pri mostoch aj jeho technické parametre (dĺžka, počet polí, a pod.)),

— celková cena zákazky v EUR bez DPH,

— lehotu uskutočnenia predmetu zmluvy (doba výstavby),

— informáciu o tom, či bolo vydané kolaudačné rozhodnutie,

— potvrdenie plnenia zákazky odberateľom:

—— ak bol objednávateľom:

1. verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,

2. iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, dôkaz o plnení potvrdí uchádzač vyhlásením o ich dodaní.

Uchádzač predloží zoznam stavebných prác na Formulári č. 5 uvedeného v časti 1.2 Zväzku 1.

Odôvodnenie primeranosti: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky projektu, pre ktorý bude uchádzač realizovať stavebné práce, je potrebné, aby mal uchádzač v predmetnej oblasti dostatočné skúsenosti s realizáciou stavebných prác.

15.1.2 § 28 ods. 1 písm. g) Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich pracovníkov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Uchádzač v rámci splnenia podmienok účasti preukáže, že kľúčoví pracovníci č. 1. a 2 majú potrebné vzdelanie, odbornú kvalifikáciu a odbornú prax na uskutočnenie stavebných prác, ktoré sú predmetom zadávania zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje týchto kľúčových odborníkov. Verejný obstarávateľ požaduje týchto kľúčových pracovníkov:

— kľúčový pracovník č. 1 - vedúci stavby,

— kľúčový pracovník č. 2 - zástupca vedúceho stavby.

Minimálne požiadavky verejného obstarávateľa:

— kľúčoví pracovníci 1 a 2 musia mať minimálne 10 rokov zodpovedajúcej odbornej praxe, minimálne 5 rokov vykonávali rovnakú alebo podobnú funkciu účasť na aspoň 2 projektoch vo funkcii vedúceho stavby/zástupcu vedúceho stavby preukázateľnú kvalifikáciu, týkajúcu sa prác rovnakého alebo podobného charakteru ako pri tomto predmete zákazky (stavba diaľnice rýchlostnej komunikácie alebo cesty I. triedy).

Uchádzač pre navrhovaných kľúčových pracovníkov 1 a 2 predloží doklad o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho v odbore 2.1 dopravné stavby, vydaný Slovenskou komorou stavebných inžinierov v súlade so zákonom 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, s originálom podpisu stavbyvedúceho a odtlačkom pečiatky stavbyvedúceho alebo úradne osvedčenou kópiou dokladu. Ak uchádzač alebo kľúčový pracovník nemá sídlo v Slovenskej republike, nahradí uvedený doklad rovnocenným dokladom a v prípade, že krajina jeho sídla takýto doklad nevydáva, čestným vyhlásením vyhotoveným podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Tieto informácie uchádzač predloží na Formulári č. 6, ktoré je uvedené v časti 1.2 Zväzku 1súťažných podkladov.

Odôvodnenie primeranosti: Dielo bude zhotovované v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - Zmluvné podmienky na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom, z toho dôvodu sa od uchádzača vyžaduje preukázanie, že má odborné kapacity na uskutočnenie stavebných prác, a teda že majú potrebnú odbornú prax. Stanovené minimálne požiadavky na kvalifikáciu a odbornú prax sú zamerané na získanie kvalifikovaných a odborne zdatných osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác.

15.2 V prípade, ak záujemca alebo uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.

15.3 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a/alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

15.4 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

15.5 Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené sumou v Slovenských korunách alebo cudzej mene (inej ako euro), záujemca predloží v slovenských korunách /pôvodnej mene a v mene euro. Prepočet Slovenskej koruny alebo inej meny na euro záujemca prepočíta konverzným kurzom (1 Eur = 30,1260 SKK) prípadne kurzom ECB 28 dní pred lehotou na predkladanie ponúk.

Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:

Je uvedená v texte jednotlivých podmienok účasti na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti.

Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky:

1. Vyžaduje sa zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponúk vo výške 300 000,00 EUR (slovom tristotisíc EUR).

2. Od úspešného uchádzača t.j. Zhotoviteľa sa vyžaduje - zábezpeka na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov) vo výške 5 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH a predložiť dôkaz o poistení a príslušné poistné zmluvy v súlade s podmienkami FIDIC a súťažnými podkladmi.

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktoré ich upravujú:

Predmet zákazky bude spolufinancovaný z rozpočtu Európskej Únie Operačný program Doprava na roky 2007-2013, Prioritná os 5 (ERDF) a zo štátneho rozpočtu.

Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať:

V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom zmluvy o dielo uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

Postup
Lehota viazanosti ponuky: 4 mesiacov
Dátum otvárania ponúk: 2011-07-18 📅
Miesto otvárania:

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, SLOVENSKO, zasadačka na 1. poschodí.

Miesto: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, SLOVENSKO, zasadačka na 1. poschodí.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

31.2 Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou písomne splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.

31.3 Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukážu na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, splnomocnením na zastupovanie a kópiou dokladu o oprávnení podnikať.

27.6 Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov na obálke musia byť uvedené obchodné mená a adresy sídiel všetkých členov skupiny.

Jazyky
Jazyk: čeština 🗣️
slovenčina 🗣️

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Názov obstarávateľa: Slovenská správa ciest
Iný typ verejného obstarávateľa: Other
Kontakt
Kontaktné miesto: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
Ing. František Faktor PhD., riaditeľ, Ing. Janka Holtánová, ver. obstar.

Odkaz
Dátumy
Dátum zverejnenia: 2011-01-13 📅
Identifikátory
Referenčné číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ: 138/2011
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2011/S 11-016337

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.BOX 58
Poštové mesto: Bratislava 24
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: namietky@uvo.gov.sk 📧
Telefón: +421 250264176 📞
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Názov: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina
Internetová adresa: http://www.ssc.sk 🌏
Fax: +421 415074626 📠
Orgán zodpovedný za postupy sprostredkovania
Poštová adresa: Martina Rázusa 104/A
Poštové mesto: Žilina
Poštové smerovacie číslo: 010 01
E-mail: janka.holtanova@ssc.sk 📧
Telefón: +421 415074626 📞
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Zdroj: OJS 2011/S 113-186389 (2011-06-10)

Oznámenia o zadaní zákazky (2011-11-15)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 9 839 469,30 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2011-11-15 📅
Dátum zverejnenia: 2011-11-18 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2011/S 222-360082
Odkazuje na oznámenie: 2011/S 113-186389
Číslo Ú. v. S: 222
Ďalšie informácie

Prekládky inžinierskych sietí, zaťažovacia skúška mostov, špeciálne zakladanie, dopravné značenie.

Objekt
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu: Dolný Kubín- Jasenova, hr. okresu Ružomberok.

Zadanie zákazky
Dátum uzavretia zmluvy: 2011-10-19 📅
Názov: Doprastav, a.s.
Poštová adresa: Drieňova 27
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 826 56
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: miloslav.spisak@doprastav.sk 📧
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 9

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 15
Kontakt
Kontaktné miesto: Ing. František Faktor PhD., riaditeľ, Ing. Janka Holtánová ver. obstar.

Doplňujúce informácie
Orgán zodpovedný za postupy sprostredkovania
Názov: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina
Telefón: +421 415074624 📞
Zdroj: OJS 2011/S 222-360082 (2011-11-15)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Stavebné práce (>20 nové verejné obstarávania)

Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb (>20)

Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení, na diaľnicach, cestách, letiskách a železniciach; práce na stavbe plôch (19)

Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest (11)

Stavebné práce na výstavbe diaľnic, ciest (10)

Stavebné práce na výstavbe ciest (4)