Činnosť stavebného dozoru pre projekt Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Predmetom zmluvy je výkon činnosti stavebného dozoru na projekte výstavby úseku Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany. Predmetný diaľničný úsek má dĺžku 16 485 m. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté vo zväzku 3 súťažných podkladov ako aj v súťažných podkladoch pre výber zhotoviteľa stavebných prác, ktoré tvoria prílohu súťažných podkladov.

Termín

Lehota na predkladanie ponúk bola 2011-07-06. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na 2011-05-20.

Dodávatelia

V rozhodnutiach o udelení zákazky alebo v iných dokumentoch o verejnom obstarávaní sú uvedení títo dodávatelia:

• Dopravoprojekt Brno a.s.
• Infraprojekt, s.r.o.

Kto?

• Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Čo?

• Stavebné služby › Služby stavebného dozoru
• Stavebný dozor › Stavebný dozor na stavenisku

Kde?

• Stredné Slovensko › Žilinský kraj

História obstarávania

Dátum	Dokument
2011-05-20	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
2011-12-08	Oznámenia o zadaní zákazky
2017-10-04	Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (2011-05-20)
Objekt
Rozsah obstarávania
Názov: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
Množstvo alebo rozsah: 6 694 336,00
Celková hodnota obstarávania: 6 694 336,00 💰
Metaúdaje oznámenia
Pôvodný jazyk: slovenčina 🗣️
Typ dokumentu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Povaha zákazky: Služby
Predpis: Európska únia s účasťou krajín GPA
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Kód: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby 📦

Postup
Typ konania: Verejná súťaž
Typ ponuky: Ponuka pre všetky časti
Kritériá udeľovania
Najnižšia cena

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Typ obstarávateľa: Verejnoprávna inštitúcia
Poštová adresa: Mlynské Nivy 45
Poštové smerovacie číslo: 821 09
Poštové mesto: Bratislava
Kontakt
Internetová adresa: http://www.ndsas.sk 🌏
E-mail: vratislav.tkac@ndsas.sk 📧
Telefón: +421 258311044 📞
Fax: +421 258311056 📠

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2011-05-20 📅
Lehota na predloženie ponúk: 2011-07-06 📅
Dátum zverejnenia: 2011-05-25 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2011/S 100-164072
Odkazuje na oznámenie: 2011/S 74-121492
Číslo Ú. v. S: 100
Ďalšie informácie

Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO do 8.6.2011; súťažné podklady budú záujemcovi zaslané poštou. Osobne, na základe písomnej žiadosti, si môže súťažné podklady prevziať na adrese Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Ing. Adriana Drevová, Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO v pracovných dňoch do 8.6.2011 v čase od 9:00 - do 11:00 hod. Žiadosť o vysvetlenie podmienok účasti, prípadne iných údajov a informácií uvedených v tomto oznámení a v súťažných podkladoch musí záujemca doručiť verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr do 16.6.2011. Komunikáciu na tieto účely verejný obstarávateľ určuje výlučne v slovenskom jazyku. V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: — podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona, — podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 27 zákona, — požiadavka predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (ďalej len „banka“) o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ nájsť schopného dodávateľa, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne, — požiadavka predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (ďalej len „banka“) o poskytnutí úveru najmenej vo výške 300 000,- EUR (slovom: tristo tisíc EUR) za účelom zabezpečenia finančných tokov pre poskytnutie služieb je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ zabezpečenia finančných tokov pre poskytnutie služby a má preveriť schopnosť budúceho dodávateľa poskytovať služby, nakoľko platby budú prebiehať formou refundácie. Je to adekvátna suma na prefinancovanie etapy, — podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 a 29 zákona, — ustanovenie § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje požadovať zoznam poskytnutých služieb. Predmetom zákazky je poskytovanie služieb stavebného dozoru na stavbe diaľnice, ktorej súčasťou sú mostné objekty a verejný obstarávateľ hľadá prioritne schopného dodávateľa poskytnúť tieto služby v súlade so všetkými zmluvnými povinnosťami, ktoré sú uvedené v zmluve, na posúdenie čoho slúži uvedená referencia. Stanovená výška je primeraná predpokladanej hodnote zákazky a nastavená tak, aby sa jej mohol zúčastniť čo najširší počet uchádzačov, — ustanovenie § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje vyžadovať údaje na preukázanie vzdelania, odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služieb. Predmetom zákazky je činnosť stavebného dozoru pre projekt „Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany“. Predmetné Dielo bude zhotovované v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – Zmluvné podmienky pre technologické zariadenie a projektovanie – realizáciu. Z tohto dôvodu sa od uchádzača vyžaduje, aby preukázal, že má odborné kapacity s príslušnou odbornou praxou. Vedúci tímu stavebných dozorov a zástupca vedúceho tímu stavebných dozorov sú odborníci nevyhnutní k plneniu zmluvy a k zabezpečeniu kvalitného poskytovania služieb. Stanovené minimálne požiadavky na odbornú prax smerujú k prevereniu ich odbornej praxe v požadovanej oblasti diaľnic alebo rýchlostných ciest, ktorých súčasťou boli mostné objekty, podľa zmluvných podmienok FIDIC a k tomu, aby ich skúsenosti zodpovedali obdobnému projektu, danej pozícii a účasti na takomto projekte, — ustanovenie § 28 ods. 1 písm. d) a § 29 zákona o verejnom obstarávaní umožňuje požadovať opatrenia na zabezpečenie kvality. Táto požiadavka úzko súvisí s predmetom zákazky a potreba jej zahrnutia sleduje cieľ, aby sa uchádzači zaoberali kvalitou a stabilitou svojich procesov, ich riadením a neustálym zlepšovaním, aby boli schopní uspokojovať potreby verejného obstarávateľa za primeranú cenu.

Ďalšie informácie

Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO do 8.6.2011; súťažné podklady budú záujemcovi zaslané poštou. Osobne, na základe písomnej žiadosti, si môže súťažné podklady prevziať na adrese Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Ing. Adriana Drevová, Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO v pracovných dňoch do 8.6.2011 v čase od 9:00 - do 11:00 hod.

Žiadosť o vysvetlenie podmienok účasti, prípadne iných údajov a informácií uvedených v tomto oznámení a v súťažných podkladoch musí záujemca doručiť verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr do 16.6.2011. Komunikáciu na tieto účely verejný obstarávateľ určuje výlučne v slovenskom jazyku.

V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne:

— podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona,

— podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 27 zákona,

— požiadavka predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (ďalej len „banka“) o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ nájsť schopného dodávateľa, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne,

— požiadavka predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (ďalej len „banka“) o poskytnutí úveru najmenej vo výške 300 000,- EUR (slovom: tristo tisíc EUR) za účelom zabezpečenia finančných tokov pre poskytnutie služieb je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ zabezpečenia finančných tokov pre poskytnutie služby a má preveriť schopnosť budúceho dodávateľa poskytovať služby, nakoľko platby budú prebiehať formou refundácie. Je to adekvátna suma na prefinancovanie etapy,

— podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 a 29 zákona,

— ustanovenie § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje požadovať zoznam poskytnutých služieb. Predmetom zákazky je poskytovanie služieb stavebného dozoru na stavbe diaľnice, ktorej súčasťou sú mostné objekty a verejný obstarávateľ hľadá prioritne schopného dodávateľa poskytnúť tieto služby v súlade so všetkými zmluvnými povinnosťami, ktoré sú uvedené v zmluve, na posúdenie čoho slúži uvedená referencia. Stanovená výška je primeraná predpokladanej hodnote zákazky a nastavená tak, aby sa jej mohol zúčastniť čo najširší počet uchádzačov,

— ustanovenie § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje vyžadovať údaje na preukázanie vzdelania, odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služieb.

Predmetom zákazky je činnosť stavebného dozoru pre projekt „Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany“. Predmetné Dielo bude zhotovované v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – Zmluvné podmienky pre technologické zariadenie a projektovanie – realizáciu. Z tohto dôvodu sa od uchádzača vyžaduje, aby preukázal, že má odborné kapacity s príslušnou odbornou praxou. Vedúci tímu stavebných dozorov a zástupca vedúceho tímu stavebných dozorov sú odborníci nevyhnutní k plneniu zmluvy a k zabezpečeniu kvalitného poskytovania služieb. Stanovené minimálne požiadavky na odbornú prax smerujú k prevereniu ich odbornej praxe v požadovanej oblasti diaľnic alebo rýchlostných ciest, ktorých súčasťou boli mostné objekty, podľa zmluvných podmienok FIDIC a k tomu, aby ich skúsenosti zodpovedali obdobnému projektu, danej pozícii a účasti na takomto projekte,

— ustanovenie § 28 ods. 1 písm. d) a § 29 zákona o verejnom obstarávaní umožňuje požadovať opatrenia na zabezpečenie kvality. Táto požiadavka úzko súvisí s predmetom zákazky a potreba jej zahrnutia sleduje cieľ, aby sa uchádzači zaoberali kvalitou a stabilitou svojich procesov, ich riadením a neustálym zlepšovaním, aby boli schopní uspokojovať potreby verejného obstarávateľa za primeranú cenu.

Objekt
Rozsah obstarávania
Krátky popis:

Trvanie: 1659 dní
Referenčné číslo: 11698/10801/2011
Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: Kohézny fond (OPD 2007-2013, Prioritná os 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T)).
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

Žilinský samosprávny kraj (katastrálne územie Vrútky, Lipovec, Turčianske Kľačany, Martin – Priekopa, Sučany, Podhradie, Turčianska Štiavnička, Nolčovo, Turany) a sídlo verejného obstarávateľa.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
Podmienky účasti
Vhodnosť vykonávať profesijnú činnosť:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona:

1.1 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny;

1.2 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;

1.3 nie je voči nemu vedené konkurzné konanie; nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;

1.4 nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

1.5 nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;

1.6 je oprávnený poskytovať služby;

1.7 nebolo mu v predchádzajúcich 3 rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať;

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok uvedených v bodoch 1.1 až 1.6 predložením originálnych dokladov alebo ich osvedčených kópií:

1.8 podľa bodu 1.1 a 1.2: výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk;

1.9 podľa bodu 1.3: potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk;

1.10 podľa bodu 1.4: potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk;

1.11 podľa bodu 1.5: potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk;

1.12 podľa bodu 1.6: dokladom o oprávnení poskytovať služby;

1.13 podľa § 128 ods. 1 zákona uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie môže nahradiť doklady uvedené v bode 1.8 až 1.12 predložením úradne overenej kópie potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zápise uchádzača do zoznamu podnikateľov platnom ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk;

1.14 ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.8 až 1.12 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením vyhotoveným podľa predpisov platných v krajine jeho sídla;

1.15 ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla záujemcu/uchádzača;

1.16 ak uchádzačovi bolo v predchádzajúcich 3 rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať, bude z verejnej súťaže vylúčený;

1.17 za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa bodu 1.16 plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným;

1.18 konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie:

a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,

b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,

c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo

d) iný právoplatný rozsudok súdu;

1.19 podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa bodu 1.7 spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu;

1.20 splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje verejný obstarávateľ;

1.21 uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Ekonomická a finančná situácia:

2.1 Uchádzač vo svojej ponuke predloží dokumenty a uvedie informácie uvedené v bode 2.2, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 27 zákona.

2.2 Uchádzač je povinný v rámci svojej ponuky:

2.2.1 predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (ďalej len „banka“) o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky.

Vyjadrenie uchádzač predkladá zo všetkých bánk, kde má vedené účty a s čestným vyhlásením, v ktorom uvedie, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty. Vyjadrenie banky musí byť predložené ako originál alebo úradne osvedčená fotokópia a nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk;

2.2.2 predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (ďalej len „banka“) o poskytnutí úveru najmenej vo výške 300 000,- EUR (slovom: tristo tisíc EUR) za účelom zabezpečenia finančných tokov pre poskytnutie služieb. Vyjadrenie banky musí byť predložené ako originál alebo úradne osvedčená fotokópia a nesmie byť staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.

Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.

Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:

Je uvedená v texte jednotlivých podmienok účasti na preukázanie ekonomického a finančného postavenia.

Technické a odborné schopnosti:

3.1 Uchádzač vo svojej ponuke predloží nasledovné doklady/dokumenty, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 28 a § 29 zákona.

3.2 Uchádzač je povinný v rámci svojej ponuky:

3.2.1 predložiť zoznam poskytnutých služieb obdobného charakteru a rozsahu (činnosť stavebného dozoru na stavbe diaľnice alebo rýchlostnej cesty, ktorých súčasťou boli mostné objekty) na formulári „Zoznam poskytnutých služieb“ (vzor - príloha B2 zväzku 1 súťažných podkladov) za predchádzajúce 3 roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov.

Ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, ak bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich poskytnutí.

Požaduje sa, aby uchádzač v rámci tohto zoznamu preukázal, že:

3.2.1.1 poskytoval služby stavebného dozoru na min. jednej stavbe s celkovou zmluvnou cenou za poskytnuté služby najmenej vo výške 500 000,- EUR (slovom: päťsto tisíc EUR) bez DPH;

3.2.2 preukázať, že kľúčoví odborníci č. 1 a č. 2 majú potrebné vzdelanie a odbornú prax na poskytnutie služieb, ktoré sú predmetom tejto verejnej súťaže. Verejný obstarávateľ požaduje týchto kľúčových odborníkov:

— kľúčový odborník č. 1 - vedúci tímu stavebných dozorov,

— kľúčový odborník č. 2 - zástupca vedúceho tímu stavebných dozorov.

3.2.2.1 Verejný obstarávateľ požaduje túto minimálnu úroveň spôsobilosti u kľúčových odborníkov č. 1 a č. 2:

— kľúčový odborník č. 1 a kľúčový odborník č. 2 majú skúsenosti za posledných 10 rokov s výkonom činnosti stavebného dozoru na stavbách diaľnic alebo rýchlostných ciest, ktorých súčasťou boli mostné objekty za nasledovných podmienok:

1. v rámci tohto obdobia účasť na realizácii min. 2 projektov podľa zmluvných podmienok FIDIC;

2. účasť na týchto dvoch projektoch musí byť u kľúčového odborníka č. 1 na vedúcej funkcii t. z. vedúci tímu stavebných dozorov alebo zástupca vedúceho tímu stavebných dozorov a u kľúčového odborníka č. 2 taktiež na vedúcej funkcii t. z. vedúci tímu stavebných dozorov alebo zástupca vedúceho tímu stavebných dozorov alebo na pozícii stavebného dozoru v odbore dopravných stavieb;

3. účasť na týchto dvoch projektoch musí byť v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 50 % Lehoty výstavby Projektu (za Lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa vydania Oznámenia o začatí prác po vydanie Preberacieho protokolu);

4. jeden z týchto projektov musí byť v celkovej zmluvnej cene projektových a stavebných prác alebo stavebných prác minimálne 50 000 000,- EUR bez DPH (slovom päťdesiat miliónov EUR bez DPH).

Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky predložením formuláru Referenčný list odborníka (vzor — príloha B3 zväzku 1 súťažných podkladov), z ktorého obsahu bude vyplývať splnenie tejto podmienky a formuláru Životopis kľúčového odborníka (vzor - príloha B4 zväzku 1 súťažných podkladov);

3.2.3 predložiť certifikát o zavedení systému riadenia kvality v zmysle požiadaviek normy ISO 9001 vydaný nezávislou inštitúciou, pričom verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskych spoločenstiev.

Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vydanie tohto certifikátu (napr. predloženie dokladu o prebiehajúcom procese certifikácie systému riadenia kvality a opísanie vlastného systému riadenia kvality, ktorý spĺňa požiadavky na vydanie tohto certifikátu).

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a/alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

Minimálna úroveň (úrovne) štandardov:

Je uvedená v texte jednotlivých podmienok účasti na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti.

Plnenie zákazky
Požadované zálohy a záruky:

1. Vyžaduje sa zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponúk vo výške 100 000,- EUR (slovom sto tisíc EUR).

2. Úspešný uchádzač - Dodávateľ je povinný v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy predložiť Objednávateľovi overenú kópiu potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa minimálne vo výške zmluvnej ceny tejto zmluvy. Dodávateľ je povinný toto poistenie udržiavať v stanovenej výške počas celej doby trvania zmluvy.

3. Úspešný uchádzač - Dodávateľ je povinný v lehote 28 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy doručiť Objednávateľovi bankovú záruku, ktorou Dodávateľ preukáže Objednávateľovi poskytnutie zábezpeky za splnenie svojich zmluvných povinností. V bankovej záruke musí banka vyhlásiť, že uspokojí Objednávateľa ako veriteľa do výšky peňažnej sumy 10 % z Navrhovanej zmluvnej ceny Dodávateľa.

Právna forma, ktorú má mať skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa má zákazka zadať:

V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom zmluvy o poskytnutí služieb uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

Postup
Lehota viazanosti ponuky: 2012-01-06 📅
Dátum otvárania ponúk: 2011-07-06 📅
Miesto otvárania:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO.

Miesto: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti, originálom alebo úradne overenou kópiou živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra (fyzická osoba – podnikateľ), resp. výpisu z obchodného registra (právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri). Poverený zástupca uchádzača alebo zástupca skupiny uchádzačov sa preukáže preukazom totožnosti, originálom alebo úradne overenou kópiou živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra, resp. výpisu z obchodného registra a originálom plnej moci uchádzača (alebo jej úradne overenou kópiou) na zastupovanie.

Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, nahradí vyššie uvedené doklady ak ich krajina jeho pôvodu nevydáva ekvivalentom.

Jazyky
Jazyk: slovenčina 🗣️

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Názov obstarávateľa: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Kontakt
Kontaktné miesto: Ing. Vratislav Tkáč
Internetová adresa: www.ndsas.sk 🌏
Názov: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Kontaktné miesto: Ing. Adriana Drevová
Telefón: +421 258311050 📞
E-mail: adriana.drevova@ndsas.sk 📧
URL pre ďalšie informácie: http://www.ndsas.sk/ 🌏
URL dokumentov: http://www.ndsas.sk/ 🌏

Odkaz
Dátumy
Dátum zverejnenia: 2011-04-15 📅
Identifikátory
Referenčné číslo, ktoré pridelil verejný obstarávateľ: 11698/10801/2011
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2011/S 74-121492
Ďalšie informácie

Žiadosť o vysvetlenie podmienok účasti, prípadne iných údajov a informácií uvedených v tomto oznámení a v súťažných podkladoch musí záujemca doručiť verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr do 16.6.2011. Komunikáciu na tieto účely verejný obstarávateľ určuje výlučne v slovenskom jazyku.

V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne:

— podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona,

— podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 27 zákona,

— požiadavka predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (ďalej len „banka“) o…

… schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ nájsť schopného dodávateľa, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne,

… poskytnutí úveru najmenej vo výške 300 000,- EUR (slovom: tristo tisíc EUR) za účelom zabezpečenia finančných tokov pre poskytnutie služieb je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ zabezpečenia finančných tokov pre poskytnutie služby a má preveriť schopnosť budúceho dodávateľa poskytovať služby, nakoľko platby budú prebiehať formou refundácie. Je to adekvátna suma na prefinancovanie etapy,

— podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 a 29 zákona,

— ustanovenie § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje požadovať zoznam poskytnutých služieb. Predmetom zákazky je poskytovanie služieb stavebného dozoru na stavbe diaľnice, ktorej súčasťou sú mostné objekty a verejný obstarávateľ hľadá prioritne schopného dodávateľa poskytnúť tieto služby v súlade so všetkými zmluvnými povinnosťami, ktoré sú uvedené v zmluve, na posúdenie čoho slúži uvedená referencia. Stanovená výška je primeraná predpokladanej hodnote zákazky a nastavená tak, aby sa jej mohol zúčastniť čo najširší počet uchádzačov,

— ustanovenie § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní umožňuje vyžadovať údaje na preukázanie vzdelania, odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služieb.

Predmetom zákazky je činnosť stavebného dozoru pre projekt „Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany“. Predmetné Dielo bude zhotovované v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – Zmluvné podmienky pre technologické zariadenie a projektovanie – realizáciu. Z tohto dôvodu sa od uchádzača vyžaduje, aby preukázal, že má odborné kapacity s príslušnou odbornou praxou. Vedúci tímu stavebných dozorov a zástupca vedúceho tímu stavebných dozorov sú odborníci nevyhnutní k plneniu zmluvy a k zabezpečeniu kvalitného poskytovania služieb. Stanovené minimálne požiadavky na odbornú prax smerujú k prevereniu ich odbornej praxe v požadovanej oblasti diaľnic alebo rýchlostných ciest, ktorých súčasťou boli mostné objekty, podľa zmluvných podmienok FIDIC a k tomu, aby ich skúsenosti zodpovedali obdobnému projektu, danej pozícii a účasti na takomto projekte,

— ustanovenie § 28 ods. 1 písm. d) a § 29 zákona o verejnom obstarávaní umožňuje požadovať opatrenia na zabezpečenie kvality. Táto požiadavka úzko súvisí s predmetom zákazky a potreba jej zahrnutia sleduje cieľ, aby sa uchádzači zaoberali kvalitou a stabilitou svojich procesov, ich riadením a neustálym zlepšovaním, aby boli schopní uspokojovať potreby verejného obstarávateľa za primeranú cenu.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 820 04
Krajina: Slovensko 🇸🇰
E-mail: namietky@uvo.gov.sk 📧
Telefón: +421 250264176 📞
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk/ 🌏
Fax: +421 250264219 📠
Názov: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Internetová adresa: http://www.ndsas.sk 🌏
Orgán zodpovedný za postupy sprostredkovania
Poštová adresa: Mlynské Nivy 45
Poštové smerovacie číslo: 821 09
E-mail: vratislav.tkac@ndsas.sk 📧
Telefón: +421 258311044 📞
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Rovnaké ako: Recenzia tela
Zdroj: OJS 2011/S 100-164072 (2011-05-20)

Oznámenia o zadaní zákazky (2011-12-08)
Objekt
Rozsah obstarávania
Celková hodnota obstarávania: 1 356 400,00 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Oznámenia o zadaní zákazky

Postup
Typ ponuky: Neuplatniteľné

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2011-12-08 📅
Dátum zverejnenia: 2011-12-13 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2011/S 239-386914
Odkazuje na oznámenie: 2011/S 100-164072
Číslo Ú. v. S: 239
Ďalšie informácie

Skupina dodávateľov: Infraprojekt, s.r.o., Kominárska 4, 832 03 Bratislava, SLOVENSKO - IČO: 35749229. Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA - IČO: 46347488. Komisia: Mgr. Denisa Jevčáková, Ing. Adriana Drevová, Ing. Viliam Polakovič, Roman Vanko, Ing. Jozef Zeman, Ing. Miloslav Polák, Ing. Karolína Bálintová, Ing. Michal Prokop.

Zadanie zákazky
Dátum uzavretia zmluvy: 2011-11-16 📅
Názov: Infraprojekt, s.r.o.
Poštová adresa: Kominárska 4
Poštové mesto: Bratislava
Poštové smerovacie číslo: 832 03
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Informácie o verejných súťažiach
Počet prijatých ponúk: 9
Zdroj: OJS 2011/S 239-386914 (2011-12-08)

Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti (2017-10-04)
Objekt
Rozsah obstarávania
Referenčné číslo: DZM/2011/0444/0002
Celková hodnota obstarávania: 1 356 400 EUR 💰
Metaúdaje oznámenia
Typ dokumentu: Zmena zákazky/koncesie počas obdobia jej platnosti
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Doplnkový kód CPV: Služby stavebného dozoru 📦
Miesto výkonu
Región NUTS: Žilinský kraj 🏙️

Postup
Kritériá udeľovania
Neuplatniteľné

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Poštová adresa: Dúbravská cesta 14
Poštové smerovacie číslo: 841 04
Poštové mesto: Bratislava-mestská časť Karlova Ves
Kontakt
E-mail: marek.antonak@ndsas.sk 📧

Odkaz
Dátumy
Dátum odoslania: 2017-10-04 📅
Dátum zverejnenia: 2017-10-06 📅
Identifikátory
Číslo oznámenia: 2017/S 192-394354
Odkazuje na oznámenie: 2011/S 239-386914
Číslo Ú. v. S: 192
Ďalšie informácie

Službu realizuje: Združenie SD Dubná Skala Hlavný člen: Infraprojekt, s.r.o., Kominárska 4, 832 03 Bratislava, IČO: 35749229. Člen: Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 46347488.

Objekt
Rozsah obstarávania
Názov časti: Činnosť stavebného dozoru pre projekt „D1 Dubná Skala – Turany“.
Číslo časti: 1
Krátky popis:

Predmetom zmluvy je výkon činnosti stavebného dozoru na projekte výstavby úseku Diaľnica D1 Dubná Skala -Turany. Predmetný diaľničný úsek má dĺžku 16 485 m.

Názov projektu alebo programu financovaného z prostriedkov EÚ: Kohézny fond (OPD 2007–2013, Prioritná os 2 – Cestná infraštruktúra (TEN-T)).
Miesto výkonu
Hlavné miesto alebo miesto výkonu:

Žilinský samosprávny kraj (katastrálne územie Vrútky, Lipovec, Turčianske Kľačany, Martin Priekopa, Sučany, Podhradie, Turčianska Štiavnička, Nolčovo, Turany) a sídlo verejného obstarávateľa.

Verejný obstarávateľ
Totožnosť
Národné registračné číslo: 35919001
Kontakt
Kontaktné miesto: Mgr. Marek Antoňák

Odkaz
Ďalšie informácie

Službu realizuje: Združenie SD Dubná Skala

Hlavný člen: Infraprojekt, s.r.o., Kominárska 4, 832 03 Bratislava, IČO: 35749229.

Člen: Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 46347488.

Doplňujúce informácie
Recenzia tela
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Poštové smerovacie číslo: 820 05
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk 🌏
Služba, od ktorej možno získať informácie o postupe preskúmania
Krajina: Slovensko 🇸🇰
Zdroj: OJS 2017/S 192-394354 (2017-10-04)

Nové obstarávania v súvisiacich kategóriách 🆕

Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby (>20 nové verejné obstarávania)